Contrato No. PRONADERS-254-2021 — Convenio de Asistencia Social Mediante la Donación y Mejoramiento de Vivienda Social en el Departamento de Francisco Morazán

PRONADERS-254-2021 CONVENIO DE COLABORACIÓN S USCRITOENTR EL A SECRETARIA DE DESARROLLO C OMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS) A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE ( PRONADERS )YE L CONTRATISTA INDIVIDUAL UBALDO ANTONIO ZAVALA GIRON,PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE LA DONACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; EN EL MARCO DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEMENTARIOS E N ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES A SER FINANCIADO CON FONDOS NACIONALES. Nosotros:RUBEN DARÍO ESPINOZA OLIVERA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño, con domicilio legal en

“José Cecilio del Valle” TorreI,Boulevard“Juan Pablo Segundo”, Avenida Corea, Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, con Tarjeta de Identidad Número 0703-1976-02046 actuando en su condición de Secretario de Estado de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

DESARROLLO COMUNITARIO A GUAYSANEAMIENT O (SEDECOAS) órgano responsable de organizar y dirigir entre otras al PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), entidad desconcentrada, creada mediante Decreto Legislativo Número 12- 2000 del 07 de marzo del año 2000 y reformada mediante Decreto Legislativo Número 137-2011 del 30 de agosto del año 2011 y nombrado mediante Acuerdo Número cincuenta y tres guión dos mil veintiuno (532021) de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintiuno (2021); quien en adelante será denominado SEDECOAS/ PRONADERS y UBALDO ANTONIO ZAVALA GIRON, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño, con Tarjeta de Identidad 0801-1991- 18017 y con Registro Tributario Nacional 0801199118077, teléfono móvil (504) 9912-1297, correo electrónico uazg137@hotmail.com con domicilio en Altos del Trapiche, 5ta etapa, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, actuando en su condición de CONTRATISTA, conocido comercialmente como CONSTRUCTORA ZAVALA GIRON (COZAGI) tal como consta en el Testimonio de la Escritura Pública Número mil doscientos treinta y ocho (1238) de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), otorgada en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ante los oficios del Abogado y Notario Publio Daniel Francisco Reyes Sequeiros, debidamente inscrita bajo el número39593del Libro de Comerciantes Individuales y con matrícula 2556517 del Registro Mercantil Francisco Morazán Centro Asociado I.P. en cuatro (04) de enero del año dos mil diecisiete (2017), quien en adelante será denominado EL CONTRATISTA; cada uno en nuestra condición de Representantes Legales de los entes jurídicos arriba mencionados y en uso de nuestras facultades legales, hemos convenido celebrar el presente CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE LA DONACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; EN EL MARCO DE LA LEY DE

INGRESOS COMPLEMENTARIOS E N ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES A SER FINANCIADO CON FONDOS NACIONALES que se regirá por los antecedentes y cláusulas siguientes: ANTECEDENTES. Que el 21 de agosto del 2010, se publica en el Diario Oficial “La Gaceta” el Decreto No.107-2010, que contempla la Ley de Ingresos Complementarios en Zonas Rurales y Urbano Marginales; esta Ley es de orden público e interés social y declara de prioridad nacional la complementación de ingresos de la población de las zonas rurales y urbano- marginales mediante la ejecución de proyectos que propicien la mejora en sus condiciones de vida; la mejora de las bases de recursos naturales en las zonas beneficiadas; y conservación del medio ambiente y la reducción de la vulnerabilidad a ‘os desastres naturales; la mejora de la seguridad alimentaria, la creación de nuevas capacidades y el desarrollo económico sostenible en las comunidades, con el ulterior propósito de proteger y mejorar el nivel de ingresos de las personas. Que mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-001-2014,publicado en fecha22de febrero de 2014, en el Diario Oficial “La Gaceta”, se crea el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, compuesto entre otros, por el INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, A GUAYSANEAMIENT O (IDECOAS), el cual se crea mediante Decreto Número PCM-013-2014, en el que se dispone que el mismos e a integrado por el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) y el FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) y al cual se le otorgan los objetivos y atribuciones siguientes: a. Ejecutar la política de Estado para el desarrollo comunitario en coordinación con las Instituciones pertinentes; b. Contribuir al fortalecimiento de las capacidades humanas en materia de autogestión y participación ciudadana, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades urbanas y rurales de manera sostenible;

c. Fomentar la producción e infraestructura para el desarrollo económico rural y urbano, considerando sus potencialidades productivas, amigables con el medio ambiente en diversas comunidades del país; d. Desarrollar la infraestructura básica necesaria para la producción y la vinculación a la calidad de vida de la población rural y urbana como: Agua Potable y Saneamiento, entre otras. Que mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-009-2018, publicado en fecha 23 de marzo de 2018, en el Diario Oficial “La Gaceta”,se crea el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas, compuesto entre otros, por el INSTITUTO DE DESARROLLO C OMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), en el que se dispone que el mismo sea integrado entre otros por el FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) y el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) con los mismos objetivos atribuciones descritas en los párrafos anteriores. Que mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-050-2019, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”, de fecha 15 de agosto de 2019, Edición No.35,023, se elevó a nivel de Secretaría de Estado al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS) Que mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-056-2019, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”, de fecha 12 de septiembre de 2019, Edición No.35,047, se crea la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, A GUAYSANEAMIENT O (SEDECOAS), la cual debe promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras. Que EL PRONADERS tiene como fin a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas, a través del desarrollo humano social, ambiental y productivo, basado

en la autogestión y la participación comunitaria, con un enfoque del manejo sostenible de los recursos naturales enfatizando en aquellos aspectos que tiendan a disminuir la vulnerabilidad ambiental y la debilidad de los procesos de participación social, especialmente en las comunidades rurales y urbanas. Que mediante Convenio Marco identificado como CM-SEDlS/ lDECOAS-001-2019, se faculta al IDECOAS/PRONADERS, para asumir funciones amplias y suficientes que le permitan identificar, seleccionar, priorizar, ejecutar y supervisar proyectos, al amparo del Decreto No. 107-2010, contentivo de la Ley de Ingresos Complementarios en Zonas Rurales y Urbano Marginales, que propicien la mejora en las condiciones de vida de las poblaciones a beneficiar y mejorar el nivel de ingresos de las personas que habitan en las áreas de influencia a través de la generación de empleo por medio de la contratación de la mano de obra no calificada. Que en fecha 19 diciembre del año 2019, se suscribió el Adendum al convenio Marco original identificado como CM-SEDIS/IDECOAS-001-2019, en el cual se amplía la vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre del año 2020, quedando las demás cláusulas del convenio original inalterables en todas y cada una de sus partes. Que en fecha 29 de diciembre del año 2020, se suscribió un nuevo Adendum al convenio Marco original identificado como CM-SEDlS/lDECOAS-001-2019, en el cual se amplía la vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre del año 2021, quedando las demás cláusulas del convenio original inalterables en todas y cada una de sus partes. Que mediante Decreto Legislativo Número 184-2020 publicado en fecha 14 de enero de 2021, en el Diario Oficial “La Gaceta”, donde se reforma el Artículo 4, que en su párrafo final se lee “La Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), coordinará la ejecución del proyectos con entidades del Gobierno Central, entes desconcentrados y autónomos, municipalidades, mancomunidades de municipios, pobladores, empresas constructoras, contratistas individuales, empresas consultoras o consultores

Individuales, así como organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles. CLAUSULAS CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO: El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones para la ejecución del proyecto denominado; ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE LA DONACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; EN EL MARCO DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEMENTARIOS EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES A SER FINANCIADO CON FONDOS NACIONALES, de acuerdo a los proyectos descritos a continuación CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION Y ORDEN DE INICIO: El plazo de ejecución, es de hasta cincuenta y un (51) días.- Se considerará como orden de inicio, la fecha establecida en el acta firmada en campo por EL CONTRATISTA y la SEDECOAS/PRONADERS. EL CONTRATISTA deberá de iniciar las obras objeto de este convenio dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha establecida en la Orden de Inicio, la falta de cumplimiento de la presente disposición o la negativa a recibir la Orden de Inicio en la fecha que indique SEDECOAS/PRONADERS, sin justificación válida y comprobada por parte de EL CONTRATISTA, dará lugar a la rescisión del presente convenio. C LA USULA TERCERA : C OMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES: Las partes se comprometen a MEDIANTE LA DONACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL EN El. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; EN EL MARCO DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEMENTARIOS EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES A SER FINANCIADO CON FONDOS NACIONALES, de acuerdo a los proyectos descritos a continuación: DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 1 FRANCISCO MORAZAN TECHO CANALETA4", LAMINA ALUZINC CAL 28

2 PISOS DE CONCR. SIMPLE CON COLORANTE E=5CMS CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y ORDEN DE INICIO: El plazo de ejecución, es de hasta cincuenta y un (51) días. - Se considerará como orden de inicio, la fecha establecida en el acta firmada en campo porEL CONTRATISTA y la SEDECOAS/PRONADERS. EL CONTRATISTA deberá de iniciar las obras objeto de este convenio dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha establecida en la Orden de Inicio, la falta de cumplimiento de la presente disposición o la negativa a recibir la Orden de Inicio en la fecha que indique SEDECOAS/PRONADERS, sin

cumplir el presente Convenio,para lo cual asumen las siguientes responsabilidades: RESPONSABILIDADES DE LA SEDECOAS/PRONADERS: 1. Definir mediante listado la población que será beneficiada por el presente convenio a través el Departamento de Infraestructura Civil. 2. Recibir, revisar y procesar las solicitudes de pago de estimaciones y las liquidaciones qu e oportunamente sean presentadas por EL CONTRATISTA, a través del Departamento de Infraestructura Civil. 3. Realizar la inspección y supervisión del proyecto A SISTENCIA SOCIA L MEDIANTE LA DONACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, a través del Departamento de Infraestructura Civil, a fin de verificar que cumpla con los requerimientos técnicos y administrativos respectivos y de ser necesario hacer las recomendaciones pertinentes. 4. Verificar en visitas de campo la información incluida en el Informe de Liquidación y Acta de Recepción de Beneficio presentada por EL CONTRATISTA. 5. Verificar que las obras sean realizadas con la calidad y normas establecidas en los planos y las especificaciones que una obra de Ingeniería requiere. RESPONSABILIDADES DEL LA EMPRESA:

• 1)

  Recibir la solicitud o listado de la población a beneficiar y realizar la obra según el beneficio a recibir por medio del Departamento de Infraestructura Civil de la SEDECOAS/PRONADERS.

• 2)

  Aportar la información necesaria, oportuna y expedita para lograr el objeto del presente convenio.

• 3)

  Velar por la correcta administración de los fondos que la SEDECOAS/ PRONADERS le transfiera,

  respetando el procedimiento para realizar la solicitud de transferencias.

• 4)

  Contribuir con apoyo técnico, logístico, administrativo y controles necesarios para garantizar la transparencia en la ejecución del proyecto.

• 5)

  Asumir la responsabilidad técnica, administrativa y legal en el desarrollo del convenio.

• 6)

  Cumplir con la ejecución de las obras, a partir de la orden de inicio.

• 7)

  Asumir la responsabilidad laboral y civil que se derive de la contratación del personal y que el personal contratado reúna las más altas capacidades de eficiencia, competencia e integridad.

• 8)

  Cumplir con el uso del chaleco que establece la SEDECOAS/ PRONADERS, el no uso del mismo dará lugar a la imposición de una multa diaria por valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00).

• 9)

  Presentar a la SEDECOAS/ PRONADERS a la presentación de cada estimación, un informe técnico y financiero de la obra y el porcentaje de avance del proyecto.

• 10)

  Presentar a SEDECOAS/ PRONADERS las fichas de recepción de beneficio con la documentación soporte que le instruirá el Departamento de Infraestructura Civil.

• 11)

  Para el Acta de Recepción definitiva del proyecto, EL CONTRATISTA deberá haber cumplido con la entrega en su totalidad de los beneficios objeto del presente convenio. CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONVENIO.- El presente convenio se suscribe por un monto de TRES MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS(L.3,000,000.00)de acuerdo al siguiente presupuesto:

  6. Cumplir con la ejecución de las obras, a partir de la orden de inicio. 7. Asumir la responsabilidad laboral y civil que se derive de la contratación del personal y que el personal contratado reúna las más altas capacidades de eficiencia,competencia e integridad. 8. Cumplir con el uso del chaleco que establece la SEDECOAS/PRONADERS,el no uso del mismo dará lugar a la imposición de una multa diaria por valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS(L.5,000.00). 9. Presentar a la SEDECOAS/PRONADERS a la presentación de cada estimación, un informe técnico y financiero de la obra y el porcentaje de avance del proyecto. 10. Presentar a SEDECOAS/PRONADERS las fichas de recepción de beneficio con la documentación soporte que le instruirá el Departamento de Infraestructura Civil. 11. Para el Acta de Recepción definitiva del proyecto, EL CONTRATISTA deberá haber cumplido con la entrega en su totalidad de los beneficios objeto del presente convenio. CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONVENIO.-El presente convenio se suscribe por un monto de TRES MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS(L.3,000,000.00)De acuerdo al siguiente presupuesto: No. DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 1 FRANCISCO MORAZAN TECHO CANALETA4",LAMINAALUZINCCAL28 L.2,586.206.90 2 PISO CONCR.SIMPLE CON COLORANTE E=5CMS COSTO DIRECTO L.2,586.206.90

  GASTOS ADMINISTRATIVOS(10%, L.258.620.69 UTILIDADES(6%) L.155,172.41 MONTO TOTAL Monto que será financiado con Fondos Nacionales disponibles en SEDECOAS/PRONADERS. CLAUSULA QUINTA: GARANTÍAS: De solicitar primer

  Monto que será financiado con Fondos Nacionales disponibles en SEDECOAS/ PRONADERS. CLAUSULA QUINTA:GARANTÍAS: De solicitar primer desembolso EL CONTRATISTA, para iniciar los trabajos una vez firmada y entregada la orden de inicio, deberá presentar una solicitud de desembolso, acompañada de una fianza o garantía bancaria equivalente al cien por ciento (100%) del valor solicitado a favor de la SEDECOAS/ PRONADERS. La Garantía deberá contener la siguiente Cláusula Especial Obligatoria: “La presente Garantía/ Fianza, será ejecutada por el monto total de la misma, a simple requerimiento del CONTRATANTE, acompañada de una Resolución Firme de Incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantía/Fianza.- La presente garantía/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática.- En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Título, ambas partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República del domicilio del Beneficiario.- La presente cláusula especial obligatoria prevalecerá sobre cualquier otra condición”. L os siguientes desembolso s deberán otorgarse una vez que EL CONTRATISTA acredite haber liquidado totalmente el primer desembolso, previa revisión y aprobación de la liquidación por parte del Departamento de Infraestructura Civil de SEDECOAS/PRONADERS.- La Fianza o garantía bancaria rendida tendrá vigencia de tres (3) meses después del plazo previsto para la finalización de las obras. De no solicitar primer desembolso EL CONTRATISTA para iniciar trabajo, para realizarle pagos o desembolsos deberá de presentar las liquidaciones totales según el avance de obra previa revisión y aprobación de la liquidación por parte del Departamento de Infraestructura Civil de SEDECOAS/ PRONADERS, de cada pago o desembolso se hará una retención equivalente al cinco por ciento (5%) el cual se desembolsará al momento de la presentación de la Garantía de Calidad de Obra. En todo caso se exigirá la presentación de una Garantía de Calidad de Obra a favor del SEDECOAS/PRONADERS, una vez efectuada la recepción final

  de las obras y realizada la liquidación total del convenio, con una vigencia de un (1) año contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva del Convenio y cuyo monto deberá ser equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del mismo y deberá contener la siguiente Cláusula Especial Obligatoria: “La presente Garantía/ Fianza, será ejecutada por el monto total de la misma, a simple requerimiento del CONTRATANTE, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantía/Fianza.- La presente garantía/fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática.- En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Título, ambas partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República del domicilio del Beneficiario. La presente Cláusula Especial Obligatoria, prevalecerá sobre cualquier otra condición”. CLAUSULA SEXTA: PAGOS O DESEMBOLSOS: La transferencia de los fondos se hará mediante el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), a la cuenta que para los efectos correspondiente tenga registrada LA EMPRESA, de acuerdo a la disponibilidad del flujo de caja de la Tesorería General de la República. C LA USULA SEPTIMA : SUSPENSIÓN: Por razones justificadas en los términos de este convenio, SEDECOAS/PRONADERS podrá suspender temporalmente, en todo o en partes, el presente convenio, sin que esto implique su terminación definitiva, previo aviso por escrito al CONTRATISTA. El presente convenio continuará, una vez que hayan desaparecidos las causas que motivaron a la suspensión mencionada en el párrafo anterior. No será responsabilidad de EL CONTRATISTA y de LA SEDECOAS/ PRONADERS la suspensión temporal del proyecto por falta de recursos financieros debido a atrasos en la transferencia de fondos por parte de la Tesorería General de la República (TGR), siempre y cuando justifique que los fondos ya recibidos han sido ejecutados en su totalidad a través de un informe físico-financiero y SEDECOAS/ PRONADERS certifique dicho informe.

  CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE SUSPENSION, RESOLUCION Y RESCISION DEL CONVENIO: El presente convenio podrá suspenderse siempre que mediare causa justificada, la que será evaluada y analizada por las partes.- Se podrá invocar la Resolución del convenio por las siguientes causas: a) Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del convenio, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución; b) El mutuo acuerdo de las partes.- El Convenio podrá ser rescindido por las siguientes causas:

  • a)

    El incumplimiento de una o más de las cláusulas convenidas;

  • b)

    Por no iniciar la obra después de los diez (IO) días calendario después de la fecha establecida en la orden de inicio;

  • c)

    Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo de lo cual derive el riesgo de que se distorsione el objeto del presente Convenio;

  • d)

    Por aplicación de lo establecido en el artículo 78 del Decreto Legislativo No.182-2020, (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de Fondos Nacionales que se efectué por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos derivados del presente Convenio y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, las partes tienen expedita la vía Judicial para someter el asunto al Juzgado competente, a cuyo efecto EL CONTRATISTA renuncia al fuero de su domicilio y se somete al domicilio de SEDECOAS/ PRONADERS. C LA USULA DECIMA : MODIFICACIONES: Este Convenio

    podrá ser modificado total o parcialmente en algunas o en todas sus cláusulas mediante Adendum que deberá ser acordado por escrito entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO: Los siguientes documentos quedan incorporados a este documento y forman parte integral del mismo; 1) Sus Anexos y Adjuntos, 2) Perfiles de los Proyectos y Documentos de su Expediente, 3) Adendum y Modificaciones Suscritas por las partes. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: VIGENCIA DEL CONVENIO: El presente convenio entrará en vigencia al momento de la firma del mismo y tendrá una duración de hasta cincuenta y un (51) días, tiempo fijado para la ejecución y terminación de las obras, los cuales se contabilizarán a partir de la suscripción de la orden de inicio. CLAUSULA DECIMA TERCERA: ACEPTACION Y SUSCRIPCION: Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas obligándonos a su fiel cumplimento, en fe de lo cual y de común acuerdo firmamos el presente Convenio en duplicado. En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los diez (10) días del mes de noviembre del año 2021. F Y S ______________________________ RUBEN DARIO ESPINOZA OLIVERA Secretario de Estado en los Despachos Agua y Saneamiento SEDECOAS/ PRONADER F Y S ______________________________ UBALDO ANTONIO ZAVALA GIRON Contratista Individual CONSTRUCTORA ZAVALA GIRON (COZAGI)

    ANEXO 1 CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de

    contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:

    • 1)

      Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL, E QUIDAD, TOLERANCIA , IMPARCIALIDAD Y DISCRECION C ON LA INFORMA CIO N C ONFIDENCIALQU E MANEJAMOS,ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

    • 2)

      Que durante la ejecución del Convenio ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará:

      • a)

        Prácticas corruptivas: entendiéndose estas como aquellas en la que dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;

      • b)

        Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 3.- Revisar y verificar toda la información que pueda ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Convenio y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Convenio, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este convenio. 4.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Convenio y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 5.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 6.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo

        anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales EL CONTRATISTA contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a) De parte al CONTRATISTA: i.- A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera deducírsele. ii.- A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya Incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias Derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte de la SEDECOAS/PRONADERS: i.- A la eliminación definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii.- A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento,bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Convenio, firmando voluntariamente para constancia”. Orden de Inicio Convenio PRONADERS-254-2021 “Asistencia Social Mediante la Donación y Mejoramiento de Vivienda Social en el Departamento de Francisco Morazán” Monto del Contrato: Tres millones de lempiras con 00/100 centavos (L. 3,000,000.00) Contratista Individual: Ubaldo Antonio Zavala Girón La presente orden se autoriza a partir del 11 de noviembre del dos mil veintiuno (2021), el contratista deberá entregar la obra objeto de contrato, dentro de un plazo máximo de cincuenta y un (51) días calendario, a partir de la fecha en que SEDECOAS/PRONADERS autoriza la orden de inicio. Tegucigalpa, M.D.C., 11 de noviembre del 2021 F Y S Ing. Miguel Rafael Rodezno Espinoza Gerente SEDECOAS/PRONADERS