Contrato — Adenda Modificatoria a la Contrata de Aprovechamiento de Aguas Nacionales para la Generación de Energía Eléctrica del Proyecto Hidroeléctrico Río Frío Fase I, II y III

ADENDA MODIFICATORIA A LA CONTRATA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO FRÍO FASE I, II Y III ENTRE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE Y LA SOCIEDAD MERCANTIL SESECAPA ENERGY COMPANY, S.A. DE C.V. Nosotros, JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero Forestal, de este domicilio, con Tarjeta de Identidad Numero 0101-1971-01238, actuando en carácter de Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, según Acuerdo de Nombramiento No.025-2014 de fecha 29 de enero del año dos mil catorce y en adelante identificado como "LA SECRETARÍA" y ANTONIO NATIVIDAD COLINDRES ROSALES, mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Negocios, con domicilio en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en tránsito por esta Ciudad, interviniendo en nombre y representación de la Sociedad SESECAPA ENERGY COMPANY, S.A. DE C.V., Sociedad inscrita bajo el número 42, del Tomo 615 del Registro Mercantil Francisco Morazán, Centro Asociado I.P., Libro de Comerciantes Sociales, en calidad de Gerente General y en lo sucesivo denominado "EL CONTRATISTA", quienes encontrándose en el goce de sus derechos civiles y en el uso de sus atribuciones y por haberlo así convenido, celebran la "ADENDA MODIFICATORIA A LA CONTRATA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO FRÍO FASE I, II y III.", suscrito entre las partes en fecha 18 de julio del 2014, aprobado mediante Decreto Legislativo No.134-2009. Antecedentes: 1. LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA, reconocen que en fecha doce de diciembre del año dos mil siete, celebraron una CONTRATA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO FRÍO, de la cual LA SECRETARÍA autorizó a El CONTRATISTA, a aprovechar una parte de las aguas que discurren por el cauce natural del Río Frío, con el fin de generar Energía Eléctrica a través del Proyecto Denominado HIDROELÉCTRICO RÍO FRÍO FASE I, II y III, ubicado en el Municipio de Santa Fe, Departamento de Ocotepeque; con capacidad para Generar en la Fase I una capacidad instalada de 644 KW de potencia con una producción anual estimada de dos millones novecientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y cuatro kilovatios-hora (2,947.944 (kwh); en la Fase II tendrá una capacidad instalada de 1,207 kw y una producción anual promedio de cinco millones quinientos noventa y ocho mil setecientos noventa y siete kilovatios-hora (5,598.797 kwh); la Fase III, tendrá una capacidad instalada de 1,552 kwh y una producción anual promedio de siete millones diez mil cincuenta kilovatios-hora (7,010.050 kwh). 2. El seis de Octubre del año dos mil diez, EL CONTRATISTA, presentó a LA SECRETARIA, la solicitud de Ampliación de Plazo de Vigencia de la Contrata de Aprovechamiento de Aguas Nacionales para Generación de Energía Eléctrica, la cual fue trasladada a la Dirección General de Recursos Hídricos mediante providencia de fecha once de Noviembre del año dos mil diez. 3. En fecha ocho de Diciembre del año dos mil diez, la Dirección General de Recursos Hídricos emitió Dictamen Técnico recomendando: 1. "Conceder Dictamen Técnico Favorable a la Sociedad SESECAPA ENERGY COMPANY, S. A. DE C. V", ES DECIR FACTIBLE QUE PROCEDA LA Solicitud de Ampliación de Plazo de vigencia de Contrata de Aprovechamiento de Aguas Nacionales para Producción de Energía, del Proyecto HIDROELÉCTRICO RÍO FRÍO FASE I, II Y III. 4. En Resolución No.0610-2015 de fecha diez de Julio del año dos mil quince, se declaró CON LUGAR, la solicitud de Ampliación de Plazo de Vigencia de la Contrata de Aprovechamiento de Aguas Nacionales para Generación de Energía Eléctrica de quince (15) años a Veinticinco (25) años. CLÁUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la CONTRATA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL PROYECTO "HIDROELÉCTRICO RÍO FRÍO, FASE I, II Y III, ubicado en el Municipio de Santa Fe, Departamento de Ocotepeque, en la CLAUSULA NOVENA que a partir de la fecha efectiva de esta Adenda Modificatoria, se leerá de la siguiente manera: • NOVENA: Declara LA SECRETARÍA que el proyecto Hidroeléctrico Río Frío, tendrá una capacidad instalada de 644 Kw de potencia con una producción anual estimada de dos millones novecientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y cuatro Kilovatios-hora (2,947,944 kwh), en la Fase II tendrá una capacidad instalada de 1,207 kw y una producción anual promedio de cinco millones quinientos noventa y ocho mil setecientos noventa y siete kilovatios-hora (5,598,797 kwh). La Fase III tendrá una capacidad instalada de 1,552kw y una producción anual promedio de siete millones diez mil cincuenta kilovatios-hora (7,010,050 kwh). Esta Contrata tendrá una vigencia de Veinticinco (25) Años, prorrogables a voluntad de las partes". CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que todas las demás Cláusulas establecidas en el Contrato Original permanecerán inalterables, siendo válidas y vigentes, aceptando las partes que la Contrata de Agua, solo se ve modificada en cuanto a lo específicamente contenido en esta Adenda Modificatoria. CLÁUSULA TERCERA: La presente enmienda entrará en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial La Gaceta. En fe de lo cual las partes firmamos la presente modificación del contrato por triplicado en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de julio del año dos mil diecinueve. JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES SECRETARIO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE ANTONIO NATIVIDAD COLINDRES GERENTE GENERAL SOCIEDAD MERCANTIL SESECAPA ENERGY COMPANY, S.A. DE C.V. (E.N.A.G.) Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental Tels.: 2230-1120, 2230-4957, 2230-1339 Suscripciones: Nombre:___________________________________________________________________________________________ Dirección: _________________________________________________________________________________________ Teléfono: _________________________________________________________________________________________ Empresa: __________________________________________________________________________________________ Dirección Oficina: __________________________________________________________________________________ Teléfono Oficina: ___________________________________________________________________________________ Avance El Diario Oficial La Gaceta circula de lunes a sábado Próxima Edición Remita sus datos a: precio unitario: Lps. 15.00 Suscripción Físico y Digital Lps. 2,000.00 anual, seis meses Lps. 1,000.00 La Gaceta está a la vanguardia de la tecnología, ahora ofreciendo a sus clientes el servicio en versión digital a nivel nacional e internacional en su página web www.lagaceta.hn Para mayor información llamar al Tel.: 2230-1339 o al correo: gacetadigitalhn@gmail.com Contamos con: • Servicio de consulta en línea. Pendiente Próxima Edición... TEGUCIGALPA Col. Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, contiguo al Poder Judicial. SAN PEDRO SULA Salida a Puerto Cortés, Centro Comercial, “Los Castaños”, Teléfono: 2552-2699. CENTROS DE DISTRIBUCIÓN: La G aceta Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M. D . C . , 3 D E J U L I O D E L 2026 N o . 37,184 Sección “B” PODER JUDICIAL AVISO DE TÍTULO