Acuerdo Ejecutivo No. SIT-SU-220-2025 — Contrato de Servicios de Supervisión de la Rehabilitación de la Red Vial Pavimentada Ruta 108 Juticalpa - La Empalizada
- Decreto: SIT-SU-220-2025
- Publicación: 20 de junio de 2026
- Gaceta: 37,173
- Categoria: Transporte
Considerandos
Que El Consultor en fecha 16 de octubre de 2025, solicitó mediante oficio SVLG/G-No.015/2025 el reemplazo de Especialistas clave asignados al proyecto, Gerente de Proyecto y Especialista Social, con la justificación de que los mismos se encuentran imposibilitados para cumplir con los cargos para los cuales se habían considerado, adjuntando a dicha solicitud las Hojas de Vida del nuevo personal propuesto para realizar la sustitución, La Unidad Ejecutora ha realizado el análisis y evaluación de Sección A Acuerdos y L eyes REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNIO DEL 2026 N o . 37,173 las Hojas de Vida de los Especialistas clave propuestos para el reemplazo y ha verificado que cumplen con los requisitos y criterios establecidos para los respectivos cargos en los Términos de Referencia. Asi mismo, considerando que el Consultor según contrato asignó como Especialista Coordinador del Proyecto al Gerente de Proyecto, al realizar la sustitución del Gerente, se tendrá que rectificar el nombre descrito en la Cláusula 28.1 de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC).
Que en el Anexo IV. Personal Profesional Clave del Consultor y Subconsultores, Anexo V, Formulario ECO-3: Desglose de la Remuneración y en Formulario Tipo I Desglose de tarifas acordadas en el Contrato del Contratante, se describen los cargos y nombres de cada uno de los integrantes del Personal Profesional Clave del Consultor…”, y en la sección “C” de las Condiciones Generales del Contrato (CGC), en la Cláusula 29.1: Reemplazo de Especialistas Clave, se establece que: “La sustitución de cualquier Especialista Clave durante la Ejecución del Contrato únicamente podrá considerarse con base en la solicitud escrita del Consultor y debido a circunstancias fuera del control razonable del Consultor, incluida, más no limitada a, la incapacidad física o defunción de dicho Especialista. En tal caso, el Consultor deberá proveer de inmediato como reemplazo, a una persona de calificaciones y experiencia equivalentes o mejores”.
Que en la Sección E. PAGOS AL CONSULTOR, Cláusula 41.1 de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC) y en el Anexo I Términos de Referencia concertados, inciso 21. Forma de Pago, se define la forma y cronograma de pagos a realizar al Consultor, incluyendo la fórmula para calcular el monto de pago mensual, calculado de acuerdo con el porcentaje de avance de la construcción, la cual es correcta, sin embargo, en el contenido del texto de las “Notas” relacionadas con la fórmula se presentan algunas discrepancias, que es necesario corregir para evitar confusión y el texto sea congruente con la fórmula.
Que en la Sección B. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR, de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC), en la Cláusula 17.1 se requiere completar el nombre del proyecto y corregir la sección indicada para el Alcance de los Servicios en los Términos de Referencia. Sección A Acuerdos y L eyes REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNIO DEL 2026 N o . 37,173
Que en las Condiciones Generales del Contrato (CPC), Sección F. Modificaciones, Suspensión de Pagos y Terminación Anticipada del Contrato, Cláusula 43.1: Modificaciones o Variaciones, se establece que: “Los términos y condiciones de este Contrato incluido el alcance de los Servicios de consultoría solo podrá modificarse o sufrir variaciones mediante acuerdo por escrito entre las Partes. No obstante, cada una de las Partes deberá dar la debida consideración a cualquier modificación o cambio propuesto por la otra Parte.” AMBAS PARTES CONVIENEN: Con fundamento en los Artículos 119 numeral 2, 121, 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado, y las Condiciones Generales del Contrato (CGC), las partes convienen en Modificar el referido Contrato de Consultoría No. SIT-SUP-2221-BCIE-02-2025, para la “ SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL LIBRAMIENTO ANILLO PERIFÉRICO CARRETERA CA-5 SUR”. PARA EMPRESAS CONSULTORAS DE LA LISTA CO RTA QUE FUERON PRECALIFICADAS EN EL PROCESO Nro. EI-SIT- BCIE-2221-001-2023, conforme a las condiciones siguientes: PRIMERO: Modificar la Cláusula 17.1 de la Sección B. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR, de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC), la que a partir de la fecha deberá leerse así: - 1115 - Con fundamento en los Artículos 119 numeral 2, 121, 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado, y las Condiciones Generales del Contrato (CGC), las partes convienen en Modificar el referido Contrato de Consultoría No. SIT-SUP-2221-BCIE-02- 2025, para la "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL LIBRAMIENTO ANILLO PERIFÉRICO CARRETERA CA-5 SUR”. PARA EMPRESAS CONSULTORAS DE LA LISTA CORTA QUE FUERON PRECALIFICADAS EN EL PROCESO Nro. EI-SIT-BCIE-2221- 001-2023, conforme a las condiciones siguientes: PRIMERO: Modificar la Cláusula 17.1 de la Sección B. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR, de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC), la que a partir de la fecha deberá leerse así: 17.1 Alcance de los Servicios de Consultoría: Contratación de Servicios de Consultoría con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para la “SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL LIBRAMIENTO ANILLO PERIFÉRICO CARRETERA CA-5 SUR”, el cual consiste en: La Construcción y Pavimentación de la Carretera de Cuatro Carriles del Tramo La Cañada- El Tizatillo (Estación 0+000- 8+155.83), Incluye la Construcción de dos lntercambiadores en el Inicio y al final del tramo y un Túnel en la Estación 3+500, para el Libramiento Anillo Periférico-Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán Ver Anexo I del Contrato: Términos de Referencia Sección A Acuerdos y L eyes REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNIO DEL 2026 N o . 37,173 SEGUNDO: Modificar la Cláusula 28.1 de la SECCIÓN C. PERSONAL PROFESIONAL Y SUBCONSULTORES, de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC), la cual en adelante se leerá de la siguiente manera: - 1116 - SEGUNDO: Modificar la Cláusula 28.1 de la SECCIÓN C. PERSONAL PROFESIONAL Y SUBCONSULTORES, de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC), la cual en adelante se leerá de la siguiente manera: 28.1 El Especialista Coordinador designado por el Consultor es: ING. GERARDO JOSÉ FRANCISCO ZUNIGA QUESADA, gerardo zuniga@aci.hn. TERCERO: Modificar la Cláusula 41.1 de la SECCIÓN E. PAGOS AL CONSULTOR de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC), la cual en adelante se leerá de la siguiente manera: 41.1 El cronograma de pagos es: a) 10% pago Inicial (a la revisión y aprobación de informe preliminar) b) 10% pago Final (a la revisión y aprobación del informe final de calidad de obras) La certificación de los servicios será mensual y se realizará conforme la presentación de los informes previstos en los Términos de Referencia y a satisfacción del Contratante. El monto de pago mensual será calculado de acuerdo con el porcentaje de avance de la construcción mediante la siguiente fórmula: Mcs Mcs × Emc CM = 0.40 × + 0.60 × Pcc Mcc (1) (2) - 1116 - SEGUNDO: Modificar la Cláusula 28.1 de la SECCIÓN C. PERSONAL PROFESIONAL Y SUBCONSULTORES, de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC), la cual en adelante se leerá de la siguiente manera: 28.1 El Especialista Coordinador designado por el Consultor es: ING. GERARDO JOSÉ FRANCISCO ZUNIGA QUESADA, gerardo zuniga@aci.hn. TERCERO: Modificar la Cláusula 41.1 de la SECCIÓN E. PAGOS AL CONSULTOR de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC), la cual en adelante se leerá de la siguiente manera: 41.1 El cronograma de pagos es: a) 10% pago Inicial (a la revisión y aprobación de informe preliminar) b) 10% pago Final (a la revisión y aprobación del informe final de calidad de obras) La certificación de los servicios será mensual y se realizará conforme la presentación de los informes previstos en los Términos de Referencia y a satisfacción del Contratante. El monto de pago mensual será calculado de acuerdo con el porcentaje de avance de la construcción mediante la siguiente fórmula: Mcs Mcs × Emc CM = 0.40 × + 0.60 × Pcc Mcc (1) (2) TERCERO: Modificar la Cláusula 41.1 de la SECCIÓN E. PAGOS AL CONSULTOR de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC), la cual en adelante se leerá de la siguiente manera: Sección A Acuerdos y L eyes REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNIO DEL 2026 N o . 37,173 - 1117 - Donde: ABREVIACIÓN DESCRIPCIÓN CM Cuota Mensual a pagar al Consultor o Supervisor durante el plazo de la construcción de la obra. Mcs Monto del contrato de Consultoría menos el pago inicial y pago final. Pcc Plazo contractual para la ejecución de la obra (plazo del Contratista encargado de la construcción de la obra) Emc Estimación Mensual de obra ejecutada por el Contratista, correspondiente al mes a pagar al Consultor o Supervisor (Excluyendo administración delegada y escalamiento, y otros montos provisionales incluidos en el contrato del contratista). Mcc Monto del Contrato de construcción de la obra (Excluyendo administración delegada y escalamiento, y otros montos provisionales incluidos en el contrato del contratista) Notas: 1. El primer término de la fórmula (1), es un valor fijo que representa el cuarenta por ciento (40%) del Monto Máximo del Contrato de Consultoría o Supervisión, excluyendo el pago inicial y el pago final (Mcs), dividido entre el plazo contractual para la ejecución de la obra Pcc (plazo del Contratista de obra), con lo cual se reconocería un valor fijo mensual al Consultor. Sección A Acuerdos y L eyes REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNIO DEL 2026 N o . 37,173 - 1118 - 2. El segundo término de la fórmula (2), representa el sesenta por ciento (60%) restante del Monto del Contrato de Consultoría o Supervisión, excluyendo el pago inicial y el pago final (Mcs), multiplicado por el valor de la Estimación Mensual de obra del Contratista (Emc), correspondiente al mes a pagar al Consultor o Supervisor, dividido entre el Monto del Contrato de Construcción de la Obra (Mcc), excluyendo costos de administración delegada, escalamiento y otros montos provisionales incluidos en el contrato del contratista. 3. Si al finalizar el plazo contractual de la Consultoría de Supervisión, no se ha finalizado la obra, y el plazo se amplía por cualquier razón (Cláusula Cuadragésima Tercera: Modificaciones o Variaciones, inciso 43.1, de las Condiciones Generales del Contrato), la Cuota Mensual a Pagar (CM) al Consultor o Supervisor, se calculará con las nuevas variaciones acumuladas en monto y plazo de ambos contratos (Obra y Supervisión). 4. Al finalizar el plazo contractual a satisfacción del Contratante se le pagará el saldo total restante del contrato de Consultoría en la última solicitud de pago, por ser un contrato de Suma Alzada. 5. Adicionalmente previo a cada solicitud de pago el Consultor deberá estar al día con los informes correspondientes al período de cobro. Para la certificación mensual la firma Consultora deberá presentar al contratante la siguiente documentación: Informes Mensuales. Constancia de pagos de seguros Constancia de pagos de todas las obligaciones fiscales, laborales y previsionales de su personal. De acuerdo con lo estipulado en los Términos de Referencia. CUARTO: Modificar la Sección 21. Forma de Pago, del Anexo I: Términos de Referencia, la cual en adelante se leerá de la siguiente manera: Sección A Acuerdos y L eyes REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNIO DEL 2026 N o . 37,173 CUARTO: Modificar la Sección 21. Forma de Pago, del Anexo I: Términos de Referencia, la cual en adelante se leerá de la siguiente manera: 21. FORMA DE PAGO El contrato será pagado por suma global, y solamente se podrá ampliar el monto del contrato de consultoría o supervisión por obra adicional al contrato de obra, autorizada por el Contratante, o por fuerza mayor. Por otras razones solo se ampliará el plazo. El pago se hará de acuerdo con las disposiciones indicadas a continuación: c) 10% pago Inicial (a la revisión y aprobación de informe preliminar) d) 10% pago Final (a la revisión y aprobación del informe final de calidad de obras) La certificación de los servicios será mensual y se realizará conforme la presentación de los informes previstos en los Términos de Referencia y a satisfacción del Contratante. El monto de pago mensual será calculado de acuerdo con el porcentaje de avance de la construcción mediante la siguiente fórmula: - 1119 - 21. FORMA DE PAGO El contrato será pagado por suma global, y solamente se podrá ampliar el monto del contrato de consultoría o supervisión por obra adicional al contrato de obra, autorizada por el Contratante, o por fuerza mayor. Por otras razones solo se ampliará el plazo. El pago se hará de acuerdo con las disposiciones indicadas a continuación: c) 10% pago Inicial (a la revisión y aprobación de informe preliminar) d) 10% pago Final (a la revisión y aprobación del informe final de calidad de obras) La certificación de los servicios será mensual y se realizará conforme la presentación de los informes previstos en los Términos de Referencia y a satisfacción del Contratante. El monto de pago mensual será calculado de acuerdo con el porcentaje de avance de la construcción mediante la siguiente fórmula: Mcs Mcs × Emc CM = 0.40 × + 0.60 × Pcc Mcc Donde: ABREVIACIÓ N DESCRIPCIÓN (1) (2) Sección A Acuerdos y L eyes REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNIO DEL 2026 N o . 37,173 - 1120 - CM Cuota Mensual a pagar al Consultor o Supervisor durante el plazo de la construcción de la obra. Mcs Monto del contrato de Consultoría menos el pago inicial y pago final. Pcc Plazo contractual para la ejecución de la obra (plazo del Contratista encargado de la construcción de la obra) Emc Estimación Mensual de obra ejecutada por el Contratista, correspondiente al mes a pagar al Consultor o Supervisor (Excluyendo administración delegada y escalamiento, y otros montos provisionales incluidos en el contrato del contratista). Mcc Monto del Contrato de construcción de la obra (Excluyendo administración delegada y escalamiento, y otros montos provisionales incluidos en el contrato del contratista) Notas: 1) El primer término de la fórmula (1), es un valor fijo que representa el cuarenta por ciento (40%) del Monto Máximo del Contrato de Consultoría o Supervisión, excluyendo el pago inicial y el pago final (Mcs), dividido entre el plazo contractual para la ejecución de la obra Pcc (plazo del Contratista de obra), con lo cual se reconocería un valor fijo mensual al Consultor. 2) El segundo término de la fórmula (2), representa el sesenta por ciento (60%) restante del Monto del Contrato de Consultoría o Supervisión, excluyendo el pago inicial y el pago final (Mcs), multiplicado por el valor de la Estimación Mensual de obra del Contratista (Emc), correspondiente al mes a pagar al Consultor o Supervisor, dividido entre el Monto del Contrato de Construcción de la Obra (Mcc), excluyendo costos de administración delegada, escalamiento y otros montos provisionales incluidos en el contrato del contratista. 3) Si al finalizar el plazo contractual de la Consultoría de Supervisión, no se ha finalizado la obra, y el plazo se amplía por cualquier razón (Cláusula Mcs Mcs × Emc CM = 0.40 × + 0.60 × Pcc Mcc Donde: ABREVIACIÓ N DESCRIPCIÓN (1) (2) Notas: 1) El primer término de la fórmula (1), es un valor fijo que representa el cuarenta por ciento (40%) del Monto Máximo del Contrato de Consultoría o Supervisión, excluyendo el pago inicial y el pago final (Mcs), dividido entre el plazo contractual para la ejecución de la obra Pcc (plazo del Contratista de obra), con lo cual se reconocería un valor fijo mensual al Consultor. 2) El segundo término de la fórmula (2), representa el sesenta por ciento (60%) restante del Monto del Contrato de Consultoría o Supervisión, excluyendo el pago inicial y el pago final (Mcs), multiplicado por el valor de la Estimación Mensual de Obra del Contratista (Emc), correspondiente al mes a pagar al Consultor o Supervisor, dividido entre el Monto del Contrato de Construcción de la Obra (Mcc), excluyendo costos de administración delegada, escalamiento y otros montos provisionales incluidos en el contrato del contratista. 3) Si al finalizar el plazo contractual de la Consultoría de Supervisión, no se ha finalizado la obra, y el plazo se amplía por cualquier razón (Cláusula Cuadragésima Tercera: Modificaciones o Variaciones, inciso 43.1, de las Condiciones Generales del Contrato), la Cuota Mensual a Pagar (CM) al Consultor o Supervisor, se calculará con las nuevas variaciones acumuladas en monto y plazo de ambos contratos (Obra y Supervisión). 4) Al finalizar el plazo contractual a satisfacción del Contratante se le pagará Sección A Acuerdos y L eyes REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNIO DEL 2026 N o . 37,173 el saldo total restante del contrato de Consultoría en la última solicitud de pago, por ser un contrato de Suma Alzada. 5) Adicionalmente previo a cada solicitud de pago el Consultor deberá estar al día con los informes correspondientes al período de cobro. NOTA: CONDICIONANTE DE PAGO Y REPONSABILIDAD DE EL CONTRATANTE: Si se redujeran los alcances del Contrato de Obra, se reducirá en la misma proporción en monto y tiempo del Contrato de Consultoría con respecto a la oferta presentada. Por inicio tardío de las obras por parte de El Contratista. Si El Contratista no comienza las actividades constructivas dentro de los cinco días calendario después de emitida su Orden de Inicio. El Consultor no podrá tener remuneración alguna hasta el inicio real de las obras. Esto sin perjuicio y responsabilidad de El Contratante. Quedando establecido que no habrá reconocimiento monetario por parte de El Contratante, por el tiempo y recursos asignados por El Consultor durante este período de inactividad. En caso de que se suscriba el Contrato de Consultoría y que no se haya emitido una Orden de Inicio, EL CONTRATANTE quedará liberado de cualquier responsabilidad, dado que las obligaciones recíprocas enunciadas en el Contrato no surtieron efecto alguno. Si las actividades constructivas se llegan a detener; por abandono, incompetencia o negligencia continuad de El Contratista, SOLAMENTE se reconocerá a El Consultor el tiempo y pago correspondientes a las obras ejecutadas, previa notificación de El Contratante y entrega de los productos correspondientes a la fecha por parte de El Consultor. En el ESTIMADO DE COSTOS, se desglosa el Costo de Personal (Hombres - Mes), Beneficios Sociales, Costos Operativos, gastos Generales y Honorarios de cada Componente. QUINTO: Modificar el contenido del Anexo IV Personal Profesional Clave del Consultor y Subconsultores del Contrato, el cual en adelante se leerá de la siguiente manera: - 1122 - productos correspondientes a la fecha por parte de El Consultor. En el ESTIMADO DE COSTOS, se desglosa el Costo de Personal (Hombres - Mes), Beneficios Sociales, Costos Operativos, gastos Generales y Honorarios de cada Componente. QUINTO: Modificar el contenido del Anexo IV Personal Profesional Clave del Consultor y Subconsultores del Contrato, el cual en adelante se leerá de la siguiente manera: SEXTO: Modificar el Formulario ECO-3. Desglose de la Remuneración, del Anexo V: Desglose del Precio del Contrato, el cual a partir de la fecha de leerá de la siguiente N° Nombre Cargo a desempeñar 1 Gerardo José Francisco Zúniga Quesada Gerente de Proyecto 2 Fredy Omar Solano Ingeniero Residente 3 Luis Guillermo Loria Especialista en Pavimentos 4 Carlos Rodolfo Rivera Especialista en Geotecnia 5 Eddy Nelson Larios Especialista en Hidráulica 6 Ovidio Florentino Salgado Especialista en Diseño y Seguridad Vial 7 Joaquin Torre Moncada Especialista en Estructuras 8 Gilda Mercedes Ordoñez Especialista Ambiental 9 Eleana Lizeth Amaya Morgan Especialista Social Anexo IV: Personal Profesional Clave del Consultor y Subconsultores (Cargos, funciones asignadas y calificaciones mínimas) Especialistas clave y asignación de funciones Sección A Acuerdos y L eyes REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNIO DEL 2026 N o . 37,173 SEXTO: Modificar el Formulario ECO-3. Desglose de la Remuneración, del Anexo V: Desglose del Precio del Contrato, el cual a partir de la fecha se leerá de la siguiente manera: - 1123 - SEPTIMO: Modificar el Formulario tipo 1 Desglose de tarifas acordadas en el contrato del Contratante del Anexo V: Base $3,250.00 2 $6,500.00 Campo $3,250.00 2 $6,500.00 Base $3,250.00 2 $6,500.00 Campo $3,250.00 24 $78,000.00 Base $4,062.50 4 $16,250.00 Campo $4,062.50 5 $20,312.50 Base $3,250.00 4 $13,000.00 Campo $3,250.00 5 $16,250.00 Base $3,737.50 3 $11,212.50 Campo $3,737.50 2.4 $8,970.00 Base $3,250.00 2.4 $7,800.00 Campo $3,250.00 3 $9,750.00 Base $4,062.50 3 $12,187.50 Campo $4,062.50 4.2 $17,062.50 Base $3,250.00 4 $13,000.00 Campo $3,250.00 6.5 $21,125.00 Base $3,250.00 2 $6,500.00 Campo $3,250.00 2 $6,500.00 Base $2,437.50 2 $4,875.00 Campo $2,437.50 24 $58,500.00 Base $3,250.00 2 $6,500.00 Campo $3,250.00 2 $6,500.00 Base $2,437.50 2 $4,875.00 Campo $2,437.50 2 $4,875.00 Base $3,250.00 3 $9,750.00 Campo $3,250.00 4.2 $13,650.00 Base $3,250.00 2 $6,500.00 Campo $3,250.00 2 $6,500.00 Base $1,625.00 0 $0.00 Campo $1,625.00 24 $39,000.00 Base $5,850.00 4 $23,400.00 Campo $5,850.00 0 $0.00 Base $5,850.00 0 $0.00 Campo $5,850.00 24 $140,400.00 Base $5,850.00 0 $0.00 Campo $5,850.00 24 $140,400.00 Base $6,045.00 0 $0.00 Campo $6,045.00 24 $145,080.00 $888,225.00 11 Especialista en Economía del Transporte 12 Especialista en Seguridad e Higiene en el Trabajo 10 Ingeniero Asistente N° Nombre Cargo 1 Gerente de Proyecto Especialista en Hidráulica Especialista en Diseño y Seguridad Vial Especialista en Estructuras Especialista Social Especialista Ambiental Dedicación en meses tomar de TEC-5 Total US$ Luis Guillermo Loria Carlos Rodolfo Rivera Especialista en Geotecnia Gerardo José Francisco Zúniga Quesada Ingeniero Residente Fredy Omar Solano Especialista en Pavimentos Tarifa de remuneración meses-persona Eddy Nelson Larios Ovidio Florentino Salgado Joaquin Torre Moncada Gilda Mercedes Ordoñez Eleana Lizeth Amaya Morgan Cuadrilla de Laboratorio de Suelos Cuadrilla de Laboratorio de Suelos 13 Ingeniero Eléctrico 14 Especialista Legal en Temas de Reasentamiento Formulario ECO-3: Desglose de la Remuneración Costos Totales Personal profesional clave (Evaluado en los criterios de evaluación) Otro personal propuesto (No evaluado en los criterios de evaluación) Cuadrillas de Inspectoría de Obra Cuadrillas de Inspectoría de Obra 15 Dibujante Calculista Equipo de Personal Administrativo de Oficina Central Equipo de Personal Administrativo de Oficina Central 17 Cuadrilla de Topografía Cuadrilla de Topografía Sección A Acuerdos y L eyes REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNIO DEL 2026 N o . 37,173 SÉPTIMO: Modificar el Formulario tipo 1 Desglose de tarifas acordadas en el contrato del Contratante del Anexo V: Desglose del precio del contrato, el cual a partir de la fecha se leerá de la siguiente manera: - 1124 - Desglose del precio del contrato, el cual a partir de la fecha de leerá de la siguiente manera: OCTAVO: Continúan vigente las Cláusulas y Sub-Cláusulas del Contrato Original que no se opongan a esta MODIFICACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 20% de 1 30% de (1+2) (25% de 1+2+3) 1+2+3+4 15% de 5 5+6+7 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,500.00 750.00 812.50 4062.50 609.38 - 4,671.88 2,500.00 750.00 812.50 4062.50 609.38 - 4,671.88 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,300.00 690.00 747.50 3737.50 560.63 - 4,298.13 2,300.00 690.00 747.50 3737.50 560.63 - 4,298.13 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,500.00 750.00 812.50 4062.50 609.38 - 4,671.88 2,500.00 750.00 812.50 4062.50 609.38 - 4,671.88 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 1,500.00 450.00 487.50 2437.50 365.63 - 2,803.13 1,500.00 450.00 487.50 2437.50 365.63 - 2,803.13 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 1,500.00 450.00 487.50 2437.50 365.63 - 2,803.13 1,500.00 450.00 487.50 2437.50 365.63 - 2,803.13 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 1,000.00 300.00 325.00 1625.00 243.75 - 1,868.75 1,000.00 300.00 325.00 1625.00 243.75 - 1,868.75 5,850.00 877.50 6,727.50 5,850.00 877.50 6,727.50 Administrador Administrador 1,000.00 300.00 325.00 1625.00 243.75 - 1,868.75 Secretaría Secretaría 700.00 210.00 227.50 1137.50 170.63 - 1,308.13 Motorista Motorista 700.00 210.00 227.50 1137.50 170.63 - 1,308.13 Aseadoras Aseadoras 600.00 180.00 195.00 975.00 146.25 - 1,121.25 Vigilantes Vigilantes 600.00 180.00 195.00 975.00 146.25 - 1,121.25 5,850.00 877.50 6,727.50 5,850.00 877.50 6,727.50 Topógrafo (1) Topógrafo (1) 1,000.00 200.00 360.00 390.00 1950.00 292.50 - 2,242.50 Cadeneros (1) Cadeneros (1) 700.00 140.00 252.00 273.00 1365.00 204.75 - 1,569.75 Motorista (1) Motorista (1) 700.00 140.00 252.00 273.00 1365.00 204.75 - 1,569.75 Peones (1) Peones (1) 600.00 120.00 216.00 234.00 1170.00 175.50 - 1,345.50 5,850.00 877.50 6,727.50 5,850.00 877.50 6,727.50 Laboratorista (1) Laboratorista (1) 1,000.00 200.00 360.00 390.00 1950.00 292.50 - 2,242.50 Ayudante de Laboratorio (1) Ayudante de Laboratorio (1) 700.00 140.00 252.00 273.00 1365.00 204.75 - 1,569.75 Motorista Motorista 700.00 140.00 252.00 273.00 1365.00 204.75 - 1,569.75 Peón de Laboratorio (1) Peón de Laboratorio (1) 600.00 120.00 216.00 234.00 1170.00 175.50 - 1,345.50 6,045.00 906.75 6,951.75 6,045.00 906.75 6,951.75 Inspectores (3) Inspectores (3) 2,400.00 480.00 864.00 936.00 4680.00 702.00 - 5,382.00 Motorista (1) Motorista (1) 700.00 140.00 252.00 273.00 1365.00 204.75 - 1,569.75 Nombre Cargo Tiempo Extra excepto Ingenieros y Personal administrativo Gerardo José Francisco Zúniga Quesada Gerente de Proyecto Fredy Omar Solano Ingeniero Residente Eddy Nelson Larios Especialista en Hidráulica Ovidio Florentino Salgado Especialista en Diseño y Seguridad Vial Luis Guillermo Loria Especialista en Pavimentos Carlos Rodolfo Rivera Especialista en Geotecnia Ingeniero Asistente Joaquin Torre Moncada Especialista en Estructuras Gilda Mercedes Ordoñez Especialista Ambiental 2 Expresado como porcentaje de 4 Cargas sociales Gastos generales 1 Sub-total Honorarios/ Utilidades 2 Tarifa de remuneración meses-persona Equipo de Personal Administrativo de Oficina Central Cuadrilla de Topografía Cuadrillas de Inspectoría de Obra Cuadrilla de Laboratorio de Suelos Dibujante Calculista Ingeniero Eléctrico Especialista Legal en Temas de Reasentamiento Formulario tipo I Desglose de tarifas acordadas en el Contrato del Contratante Por el presente, confirmamos que hemos acordado pagar a los siguientes Expertos, que participaran en la prestación de los Servicios, los honorarios básicos y los viáticos por trabajo fuera de la sede (según corresponda) que se indican a continuación: Expresados en dolares americanos 1 Expresado como porcentaje de 1 Asignación por trabajo fuera de sede Tarifa fija propuesta por mes de trabajo PERSONAL Especialista en Economía del Transporte Especialista en Seguridad e Higiene en el Trabajo Eleana Lizeth Amaya Morgan Especialista Social Sección A Acuerdos y L eyes REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNIO DEL 2026 N o . 37,173 OCTAVO: Continúan vigente las Cláusulas y Sub-Cláusulas del Contrato Original que no se opongan a esta MODIFICACIÓN No.1 al Contrato de Consultoría en referencia. En fe de lo cual y de común acuerdo, firmamos la presente MODIFICACIÓN No. 1 A L CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SIT-SUP-2221-BCIE-02-2025, para la “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL LIBRAMIENTO ANILLO PERIFÉRICO CARRETERA CA-5 SUR”. PARA EMPRESAS CONSULTORAS DE LA LISTA CO RTA QUE FUERON PRECALIFICADAS EN EL PROCESO Nro. EI-SIT- BCIE-2221-001-2023, en la Ciudad de Comayagüela, M.D.C., a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del 2025. (F/S) MSc. ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDESN, SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURAY TRANSPORTE (SIT). (F/S) ING. ROBERTO ARISTIDES ANDINO BARAHONA, REPRESENTANTE LEGAL ASOCIACIÓN DE CONSULTORES EN INGENIERÍA S. de R. L.” 35. “
Texto completo
26. EL CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION No.SIT-SU-220-2025, referente al proyecto: “ SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (CONCRETO HIDRAULICO) 15510810 RUTA 108, TRAMO: JUTICALPA - LA EMPALIZADA Long.= 7.76 km, DEPARTAMENTO DE OLANCHO”; suscrito en fecha 23 de OCTUBRE del año 2025, entre la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) y la EMPRESA SERVICIOS DE INGENIERIA MEDAL S. DE R.L., con un plazo de ejecución de 240 DIAS CALENDARIOS; mismo que literalmente dice:
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
27. EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. O-DCPV-217-2021 y sus modificaciones, LA MODIFICACIÓN No. 1, LA MODIFICACIÓN No. 2, LA MODIFICACIÓN No. 3 y LA MODIFICACIÓN No. 4 para el Proyecto: CONTRATACIÓN DE OBRAS: “PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS RUTA 116, TRAMO SAN JUAN - MAPULACA, ETAPA I, SECCIÓN III, SAN JUAN – EL CARRIZAL (21.95 KM)” UBICADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCÁ – LEMPIRA, con un plazo de ejecución de mil setecientos trece (1,713) días calendario, contados a partir de la Orden de Inicio, suscrito en fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte uno (2021), entre el Ingeniero OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES actuando en su condición de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) y el Ingeniero JORGE ALBERTO CRESPO MADRID, actuando en representación de la Empresa “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.” (SERMACO, S.A. DE C.V.), mismo que literalmente dice: - 617 -
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
28. EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN No. CD-DCPV-S-20-2021 y sus modificaciones, LA MODIFICACIÓN No. 1, LA MODIFICACIÓN No. 2, LA MODIFICACIÓN No. 3, LA MODIFICACIÓN No. 4, y LA MODIFICACIÓN No. 5 para el Proyecto: “REAJUSTE DE DISEÑO Y SUPERVISIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO SAN JUAN - MAPULACA”, suscritas en fecha el veinte (20) de julio del año dos mil veinte uno (2021), entre el Ingeniero OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES actuando en su condición de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) y la Ingeniera MAYRA TOSTA APPEL, actuando en representación de la Empresa CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS, S. de R.L. de C.V.; mismo que literalmente dicen: - 622 -
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
29. EL CONTRATO “SIT-OB-CR-BCIE-03-2025” para la “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DANLÍ – TROJES UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO. LOTE NO.3: EL CHAPARRAL - TROJES (27.59 KM)” suscrito en fecha 31 de marzo 2025, entre la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) y la empresa SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S. A. de C. V. (SERMACO), mismo que literalmente dice:
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y Leyes
30. EL CONTRATO “SIT-OB-CR-BCIE-02-2024” para la “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DANLÍ – TROJES UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO. LOTE NO.2: EL EMPALME – EL CHAPARRAL (27.59 KM)” suscrito en fecha 31 de marzo 2025, entre la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) y la EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE (ETERNA, S. A. DE C. V.), mismo que literalmente dice:
Sección A Acuerdos y Leyes
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Sección “A” - 2
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 31. “EL CONTRATO “SIT-SUP-CR- BCIE-01-2025” para la prestación de “SERVICIOS DE CONSULTORÍA P A R A S UPER VISIÓN D E OBRAS DE REHABILITACIÓN Y M E JORAMIENTO D E L A CARRETERA DANL͖ TROJES UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO” suscrito en fecha 25 de Junio de 2025, entre la SECRETARÍA D E I NFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) y la empresa CONSORCIO TEC-ECCRO-CAEM, mismo que literalmente dice: “ CONTRATO “ S I T - S U P - C R - BCIE-01-2025” para la prestación de “SERVICIOS DE CONSULTORÍA P A R A S UPER VISIÓN D E OBRAS DE REHABILITACIÓN Y M E JORAMIENTO D E L A CARRETERA DANL͖ TROJES UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO” suscrito en fecha 25 de Junio de 2025, entre la SECRETARÍA D E I NFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) y la empresa CONSORCIO TEC-ECCRO-CAEM, el que literalmente dice: El presente Contrato de prestación de servicios de consultoría se celebra en la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central a los Veinticinco (25) días de junio del año 2025, entre la SECRETARÍA D E I NFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) en adelante El Contratante, representado por OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES, hondureño, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con domicilio legal en el Barrio La Bolsa, Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, con Documento Nacional de Identificación (DNI) número 0801-1990-24191; actuando en mi condición de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS D E I NFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11- 2024, de fecha 03 de enero del año 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente y JENNYFFER BERENICE VILLANUEVA ORTÍZ, mayor de edad, casada, Ingeniera Civil, de nacionalidad nicaragüense, identificada por medio de Pasaporte nicaragüense número C02958572, con domicilio en Col. Villa Universitaria, Bloque G, Casa No. 07, primera planta, Tegucigalpa, Honduras y dirección
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 laboral del Supermercado La Colonia Monseñor Lezcano 2 cuadras abajo 1.5 cuadras al Sur, Managua. Nicaragua., teléfono móvil: +505 8632-0338; correo electrónico: berenycevilla@hotmail. com; ger.nikolai@eccrosa.com; leyla_ picado@yahoo.com, quien actúa en su condición de Representante Legal del CONSORCIO TEC-ECCRO- CAEM, en adelante el Consultor, ambos, en adelante y de forma conjunta se denominarán las Partes. DECLARA EL CONTRATANTE: 1. Que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) fue creada con la finalidad de desarrollar proyectos y Programas de Infraestructura, en lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las obras de infraestructura pública, el sistema vial, urbanístico y del transporte, los asuntos concernientes a las empresas públicas, así como el régimen concesionario de obras públicas. Según el PCM-005-2022 del 06 de abril de 2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 35,892 del 06 de abril de 2022, en el Artículo No. 7 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Decreto PCM-023- 2023, Sección Décima. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de mayo del 2023, donde se le asigna las competencias de esta Secretaría de Estado. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), gestiona el sistema de infraestructura en la red vial oficial y obras públicas secundarias facilitando la conectividad nacional y regional, mediante el cumplimiento de estándares de calidad y transparencia, en beneficio de la población hondureña, representado por OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, hondureño, con DNI número 0801-1990-24191; actuando en su condición de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS D E I NFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11- 2024, de fecha 03 de enero del año 2024. Que después de la realización de un procedimiento de adjudicación respecto de los Servicios de Consultoría para Supervisión de Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Danlí – Trojes ubicada en el Departamento de El Paraíso, ha aceptado la oferta del
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Consultor para la ejecución de estos servicios de consultoría, por la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA CENTAVOS (US$ 3,531,276.80) (en adelante el “Precio del Contrato”) cantidad que será el monto total del contrato y que además incluye los Impuestos de Ley correspondientes, que ascienden a la cantidad de S EIS CIENTOS C UARENT A Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES D E L O S E STA DOS U N I D O S DE AMÉRICA CON NOVENTA CENTAVOS (USD$ 645,635.90). DECLARA EL CONSULTOR: 1. Que en fecha 18 de junio del año 2024 los señores lng. JENNYFFER BERENICE VILLANUEVA ORTÍZ, d e n acional idad N icaragüense , identificada por medio de Pasaporte nicaragüense número C02958572, con domicilio en Managua, nicaragua, quien actúa en representación de la Empresa TEC, DISEÑO Y SUPERVISIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, (TEC, S.A.), el lng. NOEL NIKOLAI R ODRÍGUEZ Z A M O R A d e nacionalidad nicaragüense, identificado por medio de Pasaporte nicaragüense número C01860095, del domicilio de Managua, Nicaragua, en representación de la EMPRESA DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN RODRIGUEZ OPORTA, S.A. (ECCRO, S.A.) y la Lic. LEYLA DEL CARMEN PICADO CAJINA, de nacionalidad n icaragüense, i de nt ifi cada c o n Cédula de Identidad nicaragüense número 001-100271-0037G, con domicilio en Managua, Nicaragua, en representación de la Empresa CENTRO DE ASESORAMIENTO E M P R E S A R I A L MULTIDISCIPLINARIO (CAEM); han convenido suscribir el ACUERDO CONSORCIAL bajo la denominación de “CONSORCIO TEC-ECCRO- CAEM” cuya representación legal la ostenta la lng. JENNYFFER BERENICE VILLANUEVA ORTÍZ y DECLARAN que es interés de las empresas unir esfuerzos en la forma de CONSORCIO, UDP u otra forma de asociación que tenga base legal, para la participación en los servicios objeto del CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL, promovido por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) de la República de Honduras, para la realización de los servicios de
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 consultoría del Proceso “SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DANLÍ – TROJES UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO”, con No. de Ref. CPI-SIT-BCIE-001-2024. 2. Que ha aceptado la adjudicación respecto de los Servicios de Consultoría para Supervisión de Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Danlí – Trojes ubicada en el Departamento de El Paraíso que el Precio del Contrato declarado por el Contratante corresponde a su oferta por dichos servicios. 3. Y que el Precio del Contrato corresponde a su oferta. Desglosado de la siguiente forma:
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO", con No. de Ref. CPI-SIT-BCIE-001-2024. 2. Que ha aceptado la adjudicación respecto de los Servicios de Consultoría para Supervisión de Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Danlí – Trojes ubicada en el Departamento de El Paraíso que el Precio del Contrato declarado por el Contratante corresponde a su oferta por dichos servicios. 3. Y que el Precio del Contrato corresponde a su oferta. Desglosado de la siguiente forma: DESCRIPCIÓN MONTO OFERTADO EN US$ Remuneración USD$ 1,868,040.89 Remuneración Lote 1 USD$ 537,160.03 Remuneración Lote 2 USD$ 708,683.95 Remuneración Lote 3 USD$ 622,196.91 Gastos USD$ 1,017,600.01 Gastos Lote 1 USD$ 306,466.67 Gastos Lote 2 USD$ 381,666.67 Gastos Lote 3 USD$ 329,466.67 Impuestos Locales USD$ 645,635.90 IVA o Impuesto a las Ventas (15% sobre gastos) USD$ 432,846.13 Impuesto Sobre Renta 20% honorarios USD$ 212,789.76 Total, Monto del Contrato USD$ 3,531,276.80 LAS PARTES CONVIENEN LO SIGUIENTE: I. Interpretación. 1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del LAS PARTES CONVIENEN LO SIGUIENTE: I. Interpretación. 1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran. 2. Adicionalmente a lo dispuesto en el inciso 1, la interpretación del Contrato se regirá por lo dispuesto en las Condiciones Generales del Contrato. II. Orden de prelación de los documentos contractuales: 1. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Contratante y el Consultor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato: a. Este Contrato y sus modificaciones o adendas; b. Las Condiciones Particulares del Contrato; c. Las Condiciones Generales del Contrato; d. Los Anexos del Contrato Anexo I – Términos de referencia concertados, Anexo II – Disposiciones de Integridad, Anexo III- Requisitos de Informes/entregables y cronograma de entrega, Anexo IV- Personal Profesional Clave del Consultor y Subconsultores , Anexo V: Desglose del precio del Contrato, Anexo VI Formularios de garantías, Anexo VII Otros formularios, e. La Propuesta del Consultor; y, f. La Carta de
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Aceptación emitida por el Contratante. g. Acta de Negociación, Garantías. 2. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente. 3. Sujeto al orden de prelación establecido, todos los documentos que forman parte integral del Contrato son correlativos, complementarios y mutuamente explicativos. El contrato debe leerse en su conjunto de manera integral. III. Obligaciones del Consultor y del Contratante. 1. En razón a los pagos que el Contratante hará al Consultor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Consultor se obliga a prestar los Servicios de consultoría para el Contratante de conformidad en todo respecto las disposiciones del Contrato. 2. El Contratante se compromete a pagar al Consultor como contrapartida de la ejecución de los servicios de consultoría, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en este. 3. Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos de la otra Parte en virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los objetivos de este Contrato. Enteradas de su contenido y alcance, las Partes suscriben el presente Contrato de conformidad con la legislación aplicable definida en las Condiciones Generales del Contrato en el día, mes y año antes indicados. Por y en nombre del Contratante (F.S.) MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS D E I NFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) R.T.N. No. 08019022385492. Por y en representación de cada integrante del Consultor denominado CONSORCIO TEC- ECCRO-CAEM (F.S.) JENNYFFER BERENICE VILLANUEVA ORTÍZ, TEC, DISEÑO Y SUPERVISIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (TEC, S.A.) Identificación Tributaria No. J0610000062980. (F.S.) NOEL NIKOLAI RODRÍGUEZ ZAMORA, EMPRESA DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN RODRÍGUEZ OPORTA SOCIEDAD ANÓNIMA (ECCRO, S.A) Identificación Tributaria No. J0310000273570. (F.S.) LEYLA DEL CARMEN PICADO CAJINA, CENTRO DE ASESORAMIENTO E M P R E S A R I A L MULTIDISCIPLINARIO (CAEM). I dentificación T ributaria N o . J0210000103149.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
ÍNDICE DE CLÁUSULAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA SUMA GLOBAL A. Disposiciones generales ………………………9 1. Definiciones ……………………………………..9 2. Disposiciones de integridad …………………10 3. Interpretación ………………………………….10 Divisibilidad 4. Idioma ……………………………………………10 5. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) ……………………………………………………. 10 6. Origen del Subconsultor…………………………10 7. Notificaciones y comunicaciones entre las Partes ….10 8. Ley aplicable ………………………………………..11 9. Resolución de controversias ………………………11 10. Independencia laboral …………………………….11 11. Representantes autorizados ……………………..11 12. Confidencialidad …………………………………..11 13. Conflicto de interés ………………………………. 12 14. Caso fortuito o fuerza mayor ……………………… 13 15. Supervisión y auditorías por parte del Banco …… 13 16. Cesión ……………………………………………….14 B. Alcance de los Servicios de consultoría y obligaciones del Consultor ……………………………………………… 14 17. Alcance de los Servicios de consultoría …………… 14
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
18. Responsabilidad y estándar de desempeño del Consultor …… 14 19. Lugar donde se prestarán los Servicios de consultoría …… 14 20. Entrada en vigor del Contrato e inicio de la prestación de los Servicios de consultoría …… 14 21. Finalización del contrato …… 14 22. Obligación de presentar informes …… 14 23. Disposiciones sobre propiedad intelectual e indemnización por violación a los derechos de propiedad intelectual ……
24. Derechos de propiedad del Contratante sobre informes y registros elaborados durante el Contrato ……….. 15 25. Seguridad y riesgos……….. 15 26. Seguros ……….. 15 C. Personal profesional y subconsultores ….. 16 27. Personal profesional clave ….. 16 28. Especialista coordinador….. 16 29. Reemplazo de Especialistas clave….. 16 30. Subcontratación y subconsultores….. 16 31. Remoción de Especialistas o Subconsultores….. 16 D. Obligaciones del Contratante ….. 16 32. Administrador de proyecto ….. 16 33. Asistencia al Consultor ….. 17 34. Acceso a los Sitios del Proyecto ….. 17 35. Servicios, instalaciones y bienes del Contratante que se facilitarán al Consultor ….. 17
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
36. Personal de la contraparte ….. 17 37. Obligación de pago ….. 17 E. Pagos al Consultor ….. 17 38. Precio del Contrato ….. 17 39. Moneda(s) de pago …. 18 40. Impuestos y derechos …. 18 41. Modalidad de facturación y de pago…. 18 42. Intereses sobre pagos en mora …19 F. Modificaciones, suspensión de pagos y terminación anticipada del Contrato 43. Modificaciones o Variaciones …19 44. Suspensión de pagos …19 45. Terminación anticipada …19 46. Conclusión de los servicios a la terminación anticipada …20 47. Pagos a la terminación …20 G. Cese de los derechos y obligaciones del Contrato 48. Extinción de los derechos y obligaciones …20 Anexo I. Términos de Referencia Concertados …. ¡Error! Marcador no definido. Anexo II. Disposiciones de Integridad ….26 Anexo III. Requisitos de Informes/Entregables y Cronograma de Entrega …54 Anexo IV. Personal Profesional Clave del Consultor y Subconsultores ….57 Anexo V. Desglose del precio del Contrato …. 59 Anexo VI. Formularios de garantías …. 66- 660 - Anexo VII. Otros Formularios …. ¡Error! Marcador no definido. Condiciones Generales del Contrato El Contrato, las siguientes Condiciones Generales del Contrato (CGC), juntamente con las Condiciones Particulares del Contrato
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Condiciones Generales del Contrato El Contrato, las siguientes Condiciones Generales del Contrato (CGC), juntamente con las Condiciones Particulares del Contrato (CPC) y demás documentos enlistados en el contrato, constituyen un documento completo que establece los derechos y obligaciones de las Partes.
Anexo VII. Otros Formularios …. ¡Error! Marcador no definido. Condiciones Generales del Contrato El Contrato, las siguientes Condiciones Generales del Contrato (CGC), juntamente con las Condiciones Particulares del Contrato (CPC) y demás documentos enlistados en el contrato, constituyen un documento completo que establece los derechos y obligaciones de las Partes. Condiciones Generales del Contrato Disposiciones generales 1. Definiciones 1.1. En las Condiciones del Contrato - que incluyen estas Condiciones Generales y las Condiciones Particulares- las palabras y expresiones subsecuentes tendrán los siguientes significados:
- a)
APCA: Por “Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)” se entiende una asociación con personería jurídica distinta de la de sus integrantes o sin ella, conformada por más de un Consultor, en la que un integrante tiene la facultad para realizar todas las actividades comerciales para uno o para todos los demás integrantes de la asociación y en nombre de ellos, y cuyos miembros son solidariamente responsables ante el Contratante por el cumplimiento del Contrato.
- b)
Asociado: se refiere a cada uno de los miembros integrantes de un APCA, en caso de que el Consultor sea un APCA.
- c)
Asociado responsable significa el integrante del APCA, indicado la cláusula 5.1 de las CPC, para actuar en nombre del APCA y ejercitar los derechos y obligaciones del Consultor para con el Contratante derivadas del Contrato.
- d)
Banco: es el Banco Centroamericano de Integración Económica.
- e)
CGC: significa las Condiciones Generales del Contrato.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato
- f)
Contratante: es la entidad que contrata los servicios de consultoría, conforme se indica en las Condiciones Particulares del Contrato (CPC).
- g)
Consultor: es la persona jurídica, a quien se le encarga prestar sus servicios intelectuales para una consultoría, relacionada con una materia en la cual tiene conocimientos y experiencia especializados, cuya oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Contratante y es denominada como tal en el Contrato.
- h)
Contrato: se entiende el convenio escrito legalmente vinculante firmado por el Contratante y el Consultor y que incluye todos los documentos enumerados en el contrato
- i)
CPC: significa las Condiciones Particulares del Contrato, mediante las cuales podrán modificarse o complementarse las CGC, pero nunca sustituirse.
- j)
Días: se refiere a días calendario; excepto cuando se especifique “días hábiles”.
- k)
Especialistas: se considera a cualquier profesional con capacidades, calificaciones, conocimientos y experiencia esenciales para la prestación de los Servicios de consultoría estipulados en el Contrato y cuya hoja de vida fue tomada en cuenta durante la evaluación técnica de la propuesta del Consultor.
- l)
Fecha de entrada en vigor: se entiende la fecha en la que el presente Contrato comience a regir y tenga efecto conforme a la subcláusula 20.1 de las CGC.
- m)
Gobierno: Se entiende el Gobierno del país del Contratante
- n)
Legislación / Ley Aplicable. Se entiende las leyes y otros instrumentos que tengan fuerza de ley conforme lo especificado en la cláusula 8 de las CGC, que se dicten y entren en vigor oportunamente. o. Moneda extranjera: es cualquier moneda que no sea la del país del Contratante. p. Moneda nacional: es la moneda del país del Contratante.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato q. Parte: significa el Contratante o el Consultor, según lo requiera el contexto. Partes: significa el Contratante y el Consultor. r. Personal profesional clave: son, colectivamente, los Especialistas o cualquier otro integrante del personal del Consultor, integrantes de los subconsultores, o integrantes de los miembros del APCA (en su caso) con capacidades, calificaciones, conocimientos y experiencia esenciales para la prestación de los Servicios de Consultoría o parte de ellos en virtud del Contrato. s. Prestatario/Beneficiario: Persona jurídica, pública, indicada en las CPC, que ha suscrito un contrato o convenio para el financiamiento de una operación con el BCIE y que generalmente nombra un organismo ejecutor para su ejecución. t. Servicios de consultoría: significa el trabajo a realizar por el Consultor de acuerdo con este Contrato, según se describe en el Anexo I (Términos de Referencia Concertados). u. Subconsultor: se refiere a cualquier persona natural, jurídica, con quienes el Consultor ha subcontratado la ejecución parcial de cualquier parte de los Servicios de consultoría, sin por ello dejar de tener responsabilidad exclusiva por el Contrato. 2. Disposiciones de integridad 2.1 El prestatario / Beneficiario, el contratante, el Consultor y todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones financiadas directa o indirectamente por el Banco y bajo cualquier condición, estarán sujetos al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Anexo II (Disposiciones de Integridad). 2.2 El Contratante exige al Consultor que proporcione información sobre comisiones u honorarios, si los hubiere, pagados o pagaderos a agentes o terceros en relación con el proceso de selección o la ejecución del Contrato. La información suministrada
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato deberá incluir por lo menos el nombre y la dirección del agente o tercero, la cantidad y moneda, y el propósito de la comisión, la gratificación o los honorarios. El incumplimiento de este requisito podrá dar lugar a la rescisión del Contrato o a sanciones impuestas por el Banco. 3. Interpretación 3.1 Excepto cuando el contexto exija lo contrario: a. Palabras que indican el singular también incluyen el plural y las palabras que indican el plural también incluyen el singular; b. Palabras indicando un género incluyen todos los géneros c. Disposiciones que incluyen la palabra "aceptar", "acordado" o "acuerdo" requieren que el acuerdo se registre por escrito y firmadas por ambas partes; d. "escrito" o "por escrito" significa escrito a mano, escrito a máquina, impreso o producido electrónicamente siempre que dé como resultado un registro permanente; 1.2. Los títulos y encabezados utilizados en este Contrato son sólo para fines de referencia y no limitarán, alterarán o afectarán el significado o la interpretación del Contrato a ningún efecto. 1.3. Totalidad del acuerdo El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre Contratante y el Consultor y sustituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de celebración del Contrato. 1.4. Enmienda Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que sea hecha por escrito, esté fechada, se refiera expresamente al Contrato y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado. 1.5. Divisibilidad
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato SI cualquier disposición o condición del Contrato fuese prohibida declarada ilegal, nula, inválida o fuese inejecutable, en su totalidad o en parte, dicha prohibición, nulidad, invalidez o falta de ejecución no afectara la validez o el cumplimiento de las otras disposiciones o condiciones del Contrato. 4. Idioma 4.1 El idioma que rige el Contrato y las comunicaciones entre las Partes será el idioma oficial del contratante, detallado en las CPC 4.2 Los documentos relativos al Contrato y toda la documentación impresa que forme parte del Contrato podrán estar en otro idioma siempre que vayan acompañados de una traducción precisa de los contenidos pertinentes al idioma oficial detallado en la cláusula 4.1 de los CPC. En caso de conflictos de interpretación prevalecerá la traducción. 4.3 El Consultor asumirá todos los costos de la traducción (al idioma oficial detallado en la cláusula 4.1 de las CPC) de la documentación que proporcione en otro idioma, así como los riesgos derivados de las posibles imprecisiones de dichos documentos. 5. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) 5.1 Si el Consultor es una APCA, los integrantes autorizan al integrante indicado en las CPC para que ejerza en su nombre todos los derechos y cumpla todas las obligaciones del Consultor frente al Contratante en virtud de este Contrato, incluso, entre otras cosas, recibir instrucciones y percibir pagos de este último. La composición o constitución del APCA no podrá ser alterada sin el previo consentimiento por escrito del Contratante. 6. Origen del Subconsultor 6.1 Los subconsultores podrán ser originarios de cualquier país, a menos que se especifique diferente en las CPC.
Condiciones Generales del Contrato deberá incluir por lo menos el nombre y la dirección del agente o tercero, la cantidad y moneda, y el propósito de la comisión, la gratificación o los honorarios. El incumplimiento de este requisito podrá dar lugar a la rescisión del Contrato o a sanciones impuestas por el Banco. 3. Interpretación 3.1 Excepto cuando el contexto exija lo contrario: a. Palabras que indican el singular también incluyen el plural y las palabras que indican el plural también incluyen el singular; b. Palabras indicando un género incluyen todos los géneros c. Disposiciones que incluyen la palabra "aceptar", "acordado" o "acuerdo" requieren que el acuerdo se registre por escrito y firmadas por ambas partes; d. "escrito" o "por escrito" significa escrito a mano, escrito a máquina, impreso o producido electrónicamente siempre que dé como resultado un registro permanente; 1.2. Los títulos y encabezados utilizados en este Contrato son sólo para fines de referencia y no limitarán, alterarán o afectarán el significado o la interpretación del Contrato a ningún efecto. 1.3. Totalidad del acuerdo El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre Contratante y el Consultor y sustituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de celebración del Contrato. 1.4. Enmienda Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que sea hecha por escrito, esté fechada, se refiera expresamente al Contrato y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado. 1.5. Divisibilidad El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre Contratante y el Consultor y sustituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de celebración del Contrato. 1.4. Enmienda Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que sea hecha por escrito, esté fechada, se refiera expresamente al Contrato y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado. 1.5. Divisibilidad
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato 7. Notificaciones y comunicaciones entre las Partes 7.1 Cualquier notificación o comunicación entre las Partes de conformidad con el Contrato será por escrito en el idioma especificado en la cláusula 4.1 de las CGC. 7.2 La dirección física y electrónica para la recepción de notificaciones entre las partes será la especificada en las CPC. Esta dirección podrá cambiarse siempre y cuando la parte que modifique su dirección informe a la otra Parte por escrito sobre dicho cambio de dirección 7.3 Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la fecha de entrega de la notificación y la fecha indicada en la notificación. 8. Ley aplicable 8.1 El Contrato se regirá por las leyes del País del Contratante y se interpretará conforme a dichas leyes a menos que en las CPC se indique otra cosa. 8.2 El Consultor prestará los Servicios de acuerdo con el contrato y lo dispuesto en la cláusula 8.1 de las CGC, adoptará todas las medidas posibles para asegurar que todos sus Expertos y Subconsultores cumplan con la Legislación Aplicable 8.3 Durante la ejecución del Contrato, el Consultor deberá cumplir con las leyes sobre prohibición de importación de bienes y servicios en el país del Contratante cuando en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de dicho organismo, el país del Prestatario prohíba la importación de productos de ese país o los pagos a un país, o a una persona o entidad de ese país. 9. Resolución de controversias 9.1 Para fines de esta cláusula se entenderá como controversia cualquier discrepancia sobre aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales o de
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato cualquier otra índole que surjan entre el Contratante y el Consultor, incluyendo las decisiones de las partes, como resultado de la ejecución del presente contrato 9.2 En caso de cualquier diferencia o reclamación que surja de este Contrato o que guarde relación con él o con su incumplimiento, las partes harán todo lo posible por consultarse y negociar entre ellas y, reconociendo sus intereses en común, tratarán de alcanzar una solución satisfactoria a la controversia. En su caso, la resolución que adopten sobre el particular deberá constar por escrito y suscribirse por ambas partes. 9.3 Si las Partes no logran llegar a un acuerdo conforme a la Sub Cláusula anterior la controversia se someterá a mecanismos de conciliación, mediación, amigable composición u otra alternativa de resolución extrajudicial de conflicto conforme se indica en las CPC. Estos mecanismos serán previos al arbitraje. 9.4 Si las partes no han podido resolver la controversia o diferencia dentro del plazo indicado en las CPC mediante las negociaciones establecidas en la Sub Cláusula 9.2 y el procedimiento indicado en la Sub Cláusula 9.3, entonces el Contratante o el Consultor podrá informar a la otra parte sobre sus intenciones de iniciar un proceso de arbitraje con respecto al asunto en disputa. No podrá iniciarse ningún arbitraje con respecto a dicho asunto a menos que se dé esta notificación. Cualquier disputa con respecto a la cual se haya dado un aviso de intención de iniciar un arbitraje de acuerdo con esta cláusula se resolverá finalmente por arbitraje. El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la conclusión de los servicios de consultoría. Los procedimientos de arbitraje se llevarán a cabo de conformidad con las normas de procedimiento especificadas en las CPC. 9.5 A pesar de cualquier referencia al arbitraje o cualquier otro mecanismo de solución de controversias en este documento, a. Las Partes continuarán cumpliendo con sus respectivas obligaciones en virtud del Contrato a menos que acuerden otra cosa; y
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato b. El Contratante deberá pagar al Consultor cualquier dinero que se le adeude que no sea parte del objeto de la disputa. 10. Independencia laboral 10.
Nada de lo dispuesto en el presente Contrato podrá interpretarse en el sentido de que entre el Contratante y el Consultor existe una dependencia laboral o de mandante y agente. 10.
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios equipos y personal y con autonomía técnica y directiva. La responsabilidad de dicho personal será por cuenta exclusiva del Consultor. Ni el Consultor ni el personal empleado y contratado por el Consultor para el desarrollo del Contrato tendrán relación laboral con el Contratante y, por tanto, conceptos tales como honorarios, salarios, prestaciones, subsidios, afiliaciones, indemnizaciones, etc., que sobrevengan por causa o con ocasión de los Servicios de consultoría o de dicho personal serán asumidos exclusivamente por el Consultor. 11. Representantes autorizados 11.
Las personas designadas como representantes autorizados indicadas en las CPC podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos cualquier documento que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse. 12. Confidencialidad 12.
Las Partes mantendrán la más estricta confidencialidad respecto de toda la información, indicada en las CPC como confidencial, a la que tendrán o han tenido acceso en virtud de la suscripción del Contrato y que incluye la información que haya sido proporcionada por una Parte a la otra de manera escrita, ya sea por medio electrónico y/o impreso, o aquella información a la que hayan tenido acceso directa o
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato indirectamente proporcionada por la otra parte en relación con el Contrato antes , durante o después de su ejecución. Esta obligación de confidencialidad se hace extensiva a todos los subconsultores, el personal y funcionarios que las Partes utilicen o estén vinculados con la prestación y ejecución de los Servicios de consultoría objeto del Contrato. 12.
Las Partes garantizan que dicha información recibirá un tratamiento estrictamente confidencial, y el Consultor únicamente podrá utilizarla para actividades o funciones directamente relacionadas con la prestación y ejecución de los Servicios de consultoría objeto del Contrato, quedando prohibida la divulgación, reproducción o disposición de cualquier forma de esa información suministrada o aquella a que tenga acceso o conocimiento en virtud del Contrato. 12.
Las disposiciones de confidencialidad son aplicables, asimismo, a las recomendaciones formuladas por el Consultor durante la prestación de los Servicios de consultoría o a los resultados derivados de éstas. 12.
La obligación de las Partes de conformidad con las Subcláusulas 12.1 y 12.3 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que: a. El Contratante o el Consultor requieran compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato, debiendo señalar el carácter confidencial de dicha información; b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin infracción de ninguna de las Partes; c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa Parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra Parte; o d. De otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa Parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato e. Se acredite ha sido desarrollada independientemente por la Parte receptora de la información sin el uso de información confidencial. f. Requiera su divulgación por Ley u orden judicial emitida por una Corte con jurisdicción. 12.
Las obligaciones de confidencialidad asumidas por las Partes en virtud de las disposiciones contenidas en la cláusula 12 subsistirán ininterrumpidamente por un plazo de 2 años contados a partir de la finalización de los servicios o de la terminación del contrato (lo que ocurra primero) a menos que se establezca otro plazo en las CPC 13. Conflicto de interés 13.
El Consultor deberá evitar rigurosamente todo conflicto de interés con otros trabajos asignados o con los intereses de su empresa y otorgar la importancia debida a los intereses del Contratante, sin consideración alguna respecto de cualquier labor futura, y comunicará esta obligación a sus subconsultores, a sus Especialistas, su personal y a toda persona autorizada para representarle o tomar decisiones a su nombre. 13.
El Consultor tiene la obligación de revelar cualquier situación de conflicto de interés real o potencial que tenga impacto en su capacidad de servir a los intereses del Contratante, o que razonablemente pueda considerarse que tenga ese efecto, y garantizará que sus Especialistas y subconsultores respondan de la misma manera. El hecho de no revelar dichas situaciones podrá derivar en la terminación del Contrato. 13.
Durante la vigencia del Contrato, ni el Consultor, incluyendo a todos sus Especialistas y su personal, ni sus subconsultores podrán: a. Participar directa o indirectamente en actividades comerciales o profesionales en el País del Contratante que sean incompatibles con sus obligaciones en virtud del Contrato,
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato b. Contratar a empleados públicos en actividad o en cualquier tipo de licencia para que realicen actividades en virtud de este Contrato, c. El Consultor conviene en que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su terminación, ni el Consultor ni ninguno de sus afiliados, como tampoco ningún Subconsultor ni afiliado de este, podrá suministrar bienes, construir obras o prestar servicios distintos de los de consultoría que deriven de los Servicios del Consultor para la preparación o ejecución del proyecto, o estén directamente relacionados con ellos. d. Cualquier otra actividad que se especifique en las CPC. 13.
Al concluir el Contrato, ni el Consultor ni sus subconsultores podrán realizar las actividades que se especifican en las CPC. 13.
Los pagos por realizarse al Consultor de conformidad con el apartado E de estas CGC (Cláusulas CGC 38 a 42) constituyen el único pago del Consultor en relación con este Contrato, por lo que el Consultor, ni sus subconsultores o Especialistas podrán aceptar para su provecho, ninguna comisión, descuento o pago similar en relación con las actividades relacionadas con este Contrato, ni en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el mismo. 13.
Asimismo, si el Consultor, como parte los Servicios, tiene la responsabilidad de asesorar al Contratante en materia de adquisición de bienes, contratación de obras o prestación de servicios, deberá cumplir con las regulaciones de adquisiciones del Banco que correspondan y ejercer en todo momento dicha responsabilidad en favor de los intereses del Contratante. Cualquier descuento o comisión que obtenga el Consultor en el ejercicio de esas responsabilidades en las adquisiciones deberá redundar en beneficio del Contratante 14. Caso fortuito o fuerza mayor
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato 14.
Para los efectos de este Contrato se entiende indistintamente como caso fortuito o de fuerza mayor a un acontecimiento que no podía haber sido previsto pero aunque lo hubiera sido, no habría podido evitarse o resistirse, que es ajeno a la voluntad de las Partes y que no se origina por descuido o negligencia de alguna de las Partes. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito hacen imposible o muy poco viable el cumplimiento de las obligaciones contractuales aun cuando se haya actuado con la mayor diligencia posible y a pesar de ello ha sucedido el hecho imprevisible que imposibilita el cumplimiento. Sin ser limitativos, tales eventos pueden incluir: actos y resoluciones gubernamentales en su calidad soberana, guerras o revoluciones, toma de rehenes, toma de instalaciones o del sitio del proyecto, crisis, actos terroristas, sabotaje, bloqueos, incendios, inundaciones, terremotos, explosiones, huracanes, epidemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. 14.
Ninguna de las Partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito o fuerza mayor. Cualquier causa de fuerza mayor o caso fortuito, no obstante que sea del dominio público, deberá acreditarse documentalmente por la Parte que la padezca y notificarse a la otra Parte a la mayor brevedad y adoptar todas las precauciones razonables, puesto debido cuidado y tomado medidas alternativas convenientes a fin de cumplir de la mejor forma posible con los términos y condiciones de este Contrato. 14.
La Parte afectada por un evento de fuerza mayor deberá continuar cumpliendo sus obligaciones en virtud del presente Contrato siempre que sea posible y deberá tomar todas las medidas que sean razonables para atenuar las consecuencias de cualquier evento de fuerza mayor sus obligaciones bajo el mismo. 13.
Asimismo, si el Consultor, como parte los Servicios, tiene la responsabilidad de asesorar al Contratante en materia de adquisición de bienes, contratación de obras o prestación de servicios, deberá cumplir con las regulaciones de adquisiciones del Banco que correspondan y ejercer en todo momento dicha responsabilidad en favor de los intereses del Contratante. Cualquier descuento o comisión que obtenga el Consultor en el ejercicio de esas responsabilidades en las adquisiciones deberá redundar en beneficio del Contratante 14. Caso fortuito o fuerza mayor
Condiciones Generales del Contrato 14.
Para los efectos de este Contrato se entiende indistintamente como caso fortuito o de fuerza mayor a un acontecimiento que no podía haber sido previsto pero aunque lo hubiera sido, no habría podido evitarse o resistirse, que es ajeno a la voluntad de las Partes y que no se origina por descuido o negligencia de alguna de las Partes. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito hacen imposible o muy poco viable el cumplimiento de las obligaciones contractuales aun cuando se haya actuado con la mayor diligencia posible y a pesar de ello ha sucedido el hecho imprevisible que imposibilita el cumplimiento. Sin ser limitativos, tales eventos pueden incluir: actos y resoluciones gubernamentales en su calidad soberana, guerras o revoluciones, toma de rehenes, toma de instalaciones o del sitio del proyecto, crisis, actos terroristas, sabotaje, bloqueos, incendios, inundaciones, terremotos, explosiones, huracanes, epidemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. 14.
Ninguna de las Partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito o fuerza mayor. Cualquier causa de fuerza mayor o caso fortuito, no obstante que sea del dominio público, deberá acreditarse documentalmente por la Parte que la padezca y notificarse a la otra Parte a la mayor brevedad y adoptar todas las precauciones razonables, puesto debido cuidado y tomado medidas alternativas convenientes a fin de cumplir de la mejor forma posible con los términos y condiciones de este Contrato. 14.
La Parte afectada por un evento de fuerza mayor deberá continuar cumpliendo sus obligaciones en virtud del presente Contrato siempre que sea posible y deberá tomar todas las medidas que sean razonables para atenuar las consecuencias de cualquier evento de fuerza mayor
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato 14.
La Parte afectada por un evento de fuerza mayor notificará de dicho evento a la otra Parte con la mayor brevedad posible y, en todo caso, a más tardar catorce (14) días calendario después de ocurrido el hecho, proporcionando pruebas de su naturaleza y origen; asimismo, notificará por escrito sobre la normalización de la situación tan pronto como sea posible. 14.
El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual a aquel durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de fuerza mayor 14.
Durante el período de incapacidad para prestar los Servicios como consecuencia de un evento de fuerza mayor, el Consultor, con instrucciones del Contratante, deberá: a. Retirarse, en cuyo caso el Consultor recibirá un reembolso por los costos adicionales razonables y necesarios en los que haya incurrido, y si lo requiriera el Contratante, por reactivar los servicios, o b. Continuar prestando los Servicios dentro de lo posible, en cuyo caso el Consultor será remunerado de acuerdo con los términos de este Contrato y reembolsado por los costos adicionales razonables y necesarios en que haya incurrido. 14.
Cuando haya discrepancias entre las Partes sobre la existencia o magnitud del evento de fuerza mayor, estas deberán solucionarse siguiendo lo estipulado en la cláusula 9 de las CGC. 15. Supervisión y auditorías por parte del Banco 15.
El Consultor permitirá y realizará todas las gestiones para que sus Subconsultores permitan que el Banco y/o las personas designadas por el Banco realicen supervisiones conforme a los procedimientos vigentes en la materia y revisen las cuentas y registros contables del Consultor y sus subconsultores relacionados con el
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato proceso de selección y la ejecución del contrato y, si así se requiere, lleve a cabo auditorías por medio de auditores designados por el Banco. 15.
El Consultor mantendrá todos los documentos y registros relacionados con el Contrato de conformidad con la ley aplicable, pero, en cualquier caso, durante al menos el plazo establecido en las CPC a partir de la fecha de ejecución sustancial del Contrato. 15.
El Consultor y sus subconsultores deberán considerar lo indicado en subcláusula CGC 2.1 que establece que las acciones encaminadas a impedir el ejercicio de los derechos del Banco de realizar auditorías y supervisiones constituyen una práctica prohibida sujeta a la rescisión del contrato además de la determinación de inelegibilidad con arreglo a los procedimientos de sanciones vigentes del Banco. 16.Cesión 16.
El Consultor no cederá, transferirá, comprometerá ni dispondrá del Contrato o de una parte de este o de los derechos, títulos o deberes en virtud del presente Contrato. El incumplimiento de esta obligación será causal para la terminación del contrato. Alcance de los Servicios de consultoría y obligaciones del Consultor 17.Alcance de los Servicios de consultoría 17.
Los Servicios de consultoría objeto del Contrato se describen en las CPC y se ejecutarán conforme se determina en el Anexo I (Términos de Referencia concertados). 18. Responsabilidad y estándar de desempeño del Consultor 18.
En la ejecución del Contrato, el Consultor deberá actuar en todo momento para servir a los intereses legítimos del Contratante y prestará los Servicios de consultoría con profesionalismo, objetividad, diligencia, eficiencia y economía. Con sujeción a las disposiciones adicionales establecidas en las CPC, si las hubiera, la responsabilidad
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato del Consultor en virtud de este Contrato estará determinada por la Legislación Aplicable. 18.
El Consultor cumplirá sus obligaciones en virtud del Contrato de acuerdo con lo más altos estándares de competencia e integridad ética y profesional y será el único responsable del resultado y calidad de sus trabajos, mismos que deberán realizarse según las especificaciones aprobadas y de acuerdo con la ley, normas y reglamentos aplicables utilizando prácticas profesionales generalmente aceptadas. Asimismo, observará prácticas de administración prudentes y empleará tecnología apropiada así como equipos, materiales y métodos eficaces. 18.
El Consultor tomará todas las medidas prácticas para garantizar que todos sus Especialistas y subconsultores se ajusten a los principios establecidos en esta cláusula CGC 18. 19.Lugar donde se prestarán los Servicios de consultoría 19.
Los Servicios de consultoría se prestarán en el (los) lugar(es) indicado(s) en las CPC. Cuando no haya sido posible indicar previamente el lugar en dónde habrá de ejecutarse una tarea específica, ésta se cumplirá en el lugar que apruebe el Contratante, ya sea en el país del Contratante o en otro lugar que se acuerde. 20. Entrada en vigor del Contrato e inicio de la prestación de los Servicios de consultoría 20.
El presente Contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la fecha (la “fecha de entrada en vigor”) de la notificación en que el Contratante instruya al Consultor para que comience a prestar los Servicios. En dicha notificación deberá confirmarse que se han cumplido todas las condiciones para la entrada en vigor del Contrato, si las hubiera, indicadas en las CPC 20.
A partir de la fecha de entrada en vigor y antes de que se cumpla el plazo especificado en las CPC, el Consultor deberá confirmar que se han cumplido todas
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato las condiciones para la entrada en vigor del Contrato, si las hubiera, indicadas en las CPC, incluyendo la disponibilidad de los Especialistas Principales e iniciará la prestación de los Servicios de consultoría. 20.
Si el presente Contrato no entrara en vigor dentro del plazo especificado en las CPC, contado a partir de la fecha de la firma, cualquiera de las Partes, mediante notificación escrita cursada a la otra con una antelación mínima de veintidós (22), podrá declararlo nulo, en cuyo caso ninguna de ellas podrá efectuar reclamación alguna a la otra con respecto a dicha decisión 21. Finalización del contrato 21.
A menos que se dé por terminado anticipadamente el Contrato conforme a lo dispuesto en la cláusula 45 de estas CGC, la vigencia del Contrato finalizará al término del plazo especificado en las CPC, contado a partir de la fecha de entrada en vigor. 22. Obligación de presentar informes 22.
El Consultor elaborará y presentará al Contratante los informes y documentos que se indican en el Anexo III (Requisitos de informes / Entregables y Cronograma de Entrega), en la forma, números y dentro de los plazos que se indique en dicho Anexo. 23. Disposiciones sobre propiedad intelectual e indemnización por violación a los derechos de propiedad intelectual 23.
Los derechos de autor o de cualquier otro tipo de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información no derivados de la prestación de los Servicios de consultoría y que el Consultor proporcione al Contratante, seguirán siendo de propiedad del Consultor. Si esta información fue suministrada al Contratante directamente o a través del Consultor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato El consultor deberá brindar al cliente sin necesidad de pago adicional, una licencia irrestricta para usar y copiar los planos, documentos y materiales de su propiedad, para cualquier propósito en conexión con el proyecto. 2.3 .1 El consultor debe garantizar que la propiedad intelectual del consultor, en la medida incorporada en los servicios, no infrinja derechos de propiedad intelectual o cualquier otro tipo de derechos de terceros. En caso de infringir derechos de propiedad intelectual de terceros, el Consultor se obliga a dar continuidad a la prestación de los servicios de consultoría de este contrato 24. Derechos de propiedad del Contratante sobre informes y registros elaborados durante el Contrato 24.
Salvo que se indique de otra manera en las CPC, lo listado bajo (a) y (b) tendrán carácter confidencial y pasarán a ser propiedad absoluta del Contratante: a. Todos los derechos transmisibles sobre los servicios prestados en virtud del presente Contrato; y b. La propiedad de todos los estudios, informes y los datos y documentos pertinentes, elaborados en el marco del Contrato tales como mapas, diagramas, planos, bases de datos, software creado o adaptado, registros/archivos de respaldo o material recopilado o elaborado por el Consultor o puestos a disposición del Contratante. Si no es posible la transmisión de derechos de conformidad con el inciso (a) de esta subcláusula CGC 24.1, el Consultor deberá conceder al Contratante de manera irrevocable los derechos de uso y de explotación ilimitados, no sujetos a limitación local o temporal, transmisibles, sublicenciables y exclusivos sobre los servicios de consultoría prestados.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato La transmisión de propiedad mencionada en el inciso (b) de esta subcláusula incluye el derecho del Contratante a modificar y revisar los contenidos. El Consultor velará por que los respectivos autores se abstengan de reclamar los derechos en cuestión, liberando al Contratante de cualquier responsabilidad al respecto. 24.
En caso de que, para el desarrollo de mapas, diagramas, planos, bases de datos, dibujos, especificaciones, diseños o documentos y software que sean necesarios o indicados contratos de licencia entre el Consultor y terceros, el Consultor deberá obtener la previa aprobación escrita del Contratante en dichos contratos y el Contratante podrá, a su discreción, exigir la recuperación de los gastos relacionados con el desarrollo del/los respectivo(s) programa(s). En las CPC se especificarán, en su caso, otras restricciones acerca del futuro uso de estos documentos y software. 24.
El Consultor deberá entregar al Contratante la totalidad de los documentos elaborados, junto con un inventario detallado de ellos a más tardar al momento de la finalización o terminación anticipada de este Contrato. Podrá conservar una copia de tales documentos, datos o software, pero no los podrá utilizar para propósitos que no tengan relación con este Contrato sin la previa aprobación escrita del Contratante. 25. Seguridad y riesgos 25.
La responsabilidad de la seguridad del Consultor, de su personal y de su propiedad, así como de los bienes del Contratante que, en su caso, estén bajo la custodia del Consultor, recae en el Consultor. Por ello, el Consultor deberá: a. Establecer y mantener un plan de seguridad adecuado, teniendo en cuenta la situación de seguridad en el país en el que se prestan los Servicios de consultoría; y b. Asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionados con su seguridad y con la plena implementación del plan de seguridad. 26. Seguros
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato 26.
El Consultor contratará a sus expensas y por el periodo de vigencia del Contrato todos los seguros que sean necesarios y habituales para cubrir sus riesgos profesionales y personales. Las coberturas, los términos y condiciones de aseguramiento se indican en las CPC. A pedido del Contratante, el Consultor deberá presentarle pruebas que demuestren que dichos seguros se mantienen vigentes y se han pagado las primas desde el inicio de los Servicios de consultoría y durante toda la ejecución del Contrato. Personal profesional y subconsultores 27. Personal profesional clave 1.6. En el Anexo IV se describen los cargos, funciones asignadas y calificaciones mínimas de cada uno de los integrantes del Personal Profesional Clave del Consultor, así como el tiempo estimado durante el que prestarán sus servicios. 28. Especialista coordinador 28.
Para el desarrollo de la consultoría el Consultor designa un Especialista coordinador de los trabajos cuyo nombre y dirección se especifican en las CPC, quien tendrá a su cargo la interlocución técnica de los Servicios de consultoría con el Contratante y que contará con el apoyo del grupo de especialistas que forman el personal profesional clave ofrecido por el Consultor. 29. Reemplazo de Especialistas clave 29.
La sustitución de cualquier Especialista clave durante la ejecución del Contrato únicamente podrá considerarse con base en la solicitud escrita del Consultor y debido a circunstancias fuera del control razonable del Consultor, incluida, más no limitada a, la incapacidad física o defunción de dicho Especialista. En tal caso, el Consultor deberá proveer de inmediato como reemplazo, a una persona de calificaciones y experiencia equivalentes o mejores.
Condiciones Generales del Contrato La transmisión de propiedad mencionada en el inciso (b) de esta subcláusula incluye el derecho del Contratante a modificar y revisar los contenidos. El Consultor velará por que los respectivos autores se abstengan de reclamar los derechos en cuestión, liberando al Contratante de cualquier responsabilidad al respecto. 24.
En caso de que, para el desarrollo de mapas, diagramas, planos, bases de datos, dibujos, especificaciones, diseños o documentos y software que sean necesarios o indicados contratos de licencia entre el Consultor y terceros, el Consultor deberá obtener la previa aprobación escrita del Contratante en dichos contratos y el Contratante podrá, a su discreción, exigir la recuperación de los gastos relacionados con el desarrollo del/los respectivo(s) programa(s). En las CPC se especificarán, en su caso, otras restricciones acerca del futuro uso de estos documentos y software. 24.
El Consultor deberá entregar al Contratante la totalidad de los documentos elaborados, junto con un inventario detallado de ellos a más tardar al momento de la finalización o terminación anticipada de este Contrato. Podrá conservar una copia de tales documentos, datos o software, pero no los podrá utilizar para propósitos que no tengan relación con este Contrato sin la previa aprobación escrita del Contratante. 25. Seguridad y riesgos 25.
La responsabilidad de la seguridad del Consultor, de su personal y de su propiedad, así como de los bienes del Contratante que, en su caso, estén bajo la custodia del Consultor, recae en el Consultor. Por ello, el Consultor deberá: a. Establecer y mantener un plan de seguridad adecuado, teniendo en cuenta la situación de seguridad en el país en el que se prestan los Servicios de consultoría; y b. Asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionados con su seguridad y con la plena implementación del plan de seguridad. 26. Seguros 25.
La responsabilidad de la seguridad del Consultor, de su personal y de su propiedad, así como de los bienes del Contratante que, en su caso, estén bajo la custodia del Consultor, recae en el Consultor. Por ello, el Consultor deberá: a. Establecer y mantener un plan de seguridad adecuado, teniendo en cuenta la situación de seguridad en el país en el que se prestan los Servicios de consultoría; y b. Asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionados con su seguridad y con la plena implementación del plan de seguridad. 26. Seguros
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato 29.
En dado caso, los costos de reemplazo de Especialistas clave durante el periodo de vigencia del Contrato correrán por cuenta del Consultor. 30.Subcontratación y subconsultores 30.
El Consultor podrá subcontratar parte de los Servicios de consultoría con subconsultores o especialistas que el Contratante haya aprobado previamente por escrito y que se indican en el Anexo IV. No se requerirá el consentimiento del Contratante cuando el nombramiento del subconsultor para la prestación de parte de los Servicios esté incluido en la oferta / propuesta del Consultor, si la hubiera, según se incorpore en el Contrato, o se prevea de otro modo en cualquiera de los documentos que constituyen el Contrato. No obstante, dicha aprobación de subconsultores o especialistas, el Consultor conservará la plena responsabilidad de los Servicios de consultoría objeto del Contrato. 30.
El Consultor empleará y proporcionará los especialistas y subconsultores con la experiencia y la calidad profesional requerida para las funciones que realice como parte de los Servicios de Consultoría. 30.
La sustitución de cualquier Especialista subcontratado o subconsultor durante la ejecución del Contrato únicamente podrá considerarse con base en la solicitud escrita del Consultor y acuerdo del Contratante, de conformidad con la cláusula CGC 31. 30.
Todos los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones de la cláusula 2 de las CGC. 31. Remoción de Especialistas o Subconsultores 31.
Si el Contratante tiene conocimiento que alguno de los Especialistas o el Subconsultor ha cometido una falta grave o ha sido acusado de haber cometido un delito, o si determina que el Especialista del Consultor o el Subconsultor ha estado implicado en prácticas prohibidas durante la prestación de los Servicios de
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato consultoría, a solicitud escrita del Contratante, el Consultor deberá presentar un reemplazo. 31.
En caso de que el Contratante observe que alguno de los Especialistas Clave, otros especialistas del Consultor o alguno de los subconsultores es incompetente o incapaz de cumplir con los deberes que le hayan sido asignados, el Contratante podrá solicitar al Consultor que presente un reemplazo, siempre y cuando los hechos por los cuales se solicita la sustitución se soporten en razones objetivas, debidamente sustentadas y relacionadas con el cumplimiento de las calidades profesionales que les son exigibles a dicho personal. 31.
El Consultor tendrá el plazo que se indica en las CPC para someter a la aprobación del Contratante la propuesta para el reemplazo de los Especialistas o Subconsultores removidos por las causales definidas en las subcláusulas 32.1 y 32.2 En todo caso, el reemplazo deberá poseer las calificaciones y experiencia iguales y/o superiores al especialista o subconsultor removido. 31.
El Consultor deberá asumir los costos que resulten o que sean incidentales a la remoción y/o reemplazo de dichos Especialistas o Subconsultores. Obligaciones del Contratante 32. Administrador de proyecto 32.
El Contratante designa a la persona que se indica en las CPC como Administrador de proyecto, quien será responsable de la coordinación con el Consultor para las actividades contempladas en este Contrato, la aceptación y aprobación por parte del Contratante de los informes u otros elementos que deba proporcionar el Consultor y de la recepción y aprobación de las facturas para gestión de los pagos. 33. Asistencia al Consultor
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato 33.
Salvo que en las CPC se especifique otra cosa, el Contratante hará todo lo posible a fin de: a. Apoyo al Consultor para la gestión de permisos de trabajo y demás documentos necesarios para que pueda prestar los Servicios de consultoría. b. Asistencia para la provisión de visas de entrada y salida, autorizaciones de cambio de moneda u otros documentos requeridos para la permanencia en el país del Contratante durante el tiempo que dure la prestación de los Servicios de consultoría. c. Apoyo en las gestiones para el pronto despacho de aduana de todos los bienes que se requieran para la prestación de los Servicios de consultoría y de los efectos personales de los Especialistas. d. Intervención ante los funcionarios, agentes y representantes del Gobierno de las instrucciones necesarias o pertinentes para la pronta y eficaz ejecución de los Servicios. e. Gestiones para la exención al Consultor y a los Especialistas y a los Subconsultores que emplee el Consultor por concepto de los Servicios de consultoría por cualquier requisito de registro o de obtención de cualquier permiso para ejercer su profesión o para establecerse bien sea en forma independiente o como entidad corporativa de acuerdo con la Ley Aplicable del país del Cliente. f. Gestiones para que se autorice, conforme a la Ley Aplicable, al Consultor, cualquier Subconsultor y a los Especialistas de cualquiera de ellos la posibilidad de ingresar al país del Contratante, sumas razonables de moneda extranjera para propósitos de los Servicios de consultoría o para uso personal de los Especialistas, así como de retirar de dicho país las sumas Obligaciones del Contratante 32. Administrador de proyecto 32.
El Contratante designa a la persona que se indica en las CPC como Administrador de proyecto, quien será responsable de la coordinación con el Consultor para las actividades contempladas en este Contrato, la aceptación y aprobación por parte del Contratante de los informes u otros elementos que deba proporcionar el Consultor y de la recepción y aprobación de las facturas para gestión de los pagos. 33. Asistencia al Consultor
Condiciones Generales del Contrato 33.
Salvo que en las CPC se especifique otra cosa, el Contratante hará todo lo posible a fin de: a. Apoyo al Consultor para la gestión de permisos de trabajo y demás documentos necesarios para que pueda prestar los Servicios de consultoría. b. Asistencia para la provisión de visas de entrada y salida, autorizaciones de cambio de moneda u otros documentos requeridos para la permanencia en el país del Contratante durante el tiempo que dure la prestación de los Servicios de consultoría. c. Apoyo en las gestiones para el pronto despacho de aduana de todos los bienes que se requieran para la prestación de los Servicios de consultoría y de los efectos personales de los Especialistas. d. Intervención ante los funcionarios, agentes y representantes del Gobierno de las instrucciones necesarias o pertinentes para la pronta y eficaz ejecución de los Servicios. e. Gestiones para la exención al Consultor y a los Especialistas y a los Subconsultores que emplee el Consultor por concepto de los Servicios de consultoría por cualquier requisito de registro o de obtención de cualquier permiso para ejercer su profesión o para establecerse bien sea en forma independiente o como entidad corporativa de acuerdo con la Ley Aplicable del país del Cliente. f. Gestiones para que se autorice, conforme a la Ley Aplicable, al Consultor, cualquier Subconsultor y a los Especialistas de cualquiera de ellos la posibilidad de ingresar al país del Contratante, sumas razonables de moneda extranjera para propósitos de los Servicios de consultoría o para uso personal de los Especialistas, así como de retirar de dicho país las sumas
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato que los Especialistas puedan haber devengado allí por concepto de la prestación de los Servicios de consultoría.) g. Proporcionar al Consultor cualquier otro tipo de asistencia que se indique en las CPC. 34. Acceso a los Sitios del Proyecto 34.
Cuando así lo requiera la prestación de los Servicios de consultoría, el Contratante proporcionará libre y gratuito acceso al Consultor a los sitios del proyecto y le indicará las medidas de seguridad que, en su caso, sean necesarias para limitar el riesgo de daños que el mencionado acceso pueda ocasionar al sitio o a cualquier bien allí ubicado. El Contratante será responsable de los daños que el mencionado acceso pueda ocasionar al emplazamiento o a cualquier bien allí ubicado, y eximirá de responsabilidad por dichos daños al Consultor y a todos los Expertos, a menos que esos daños sean causados por el incumplimiento intencional de las obligaciones o por negligencia del Consultor, de un Subconsultor o de los Expertos de cualquiera de ellos.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato 35. Servicios, instalaciones y bienes del Contratante que se facilitarán al Consultor 35.
El Contratante facilitará al Consultor para fines de los Servicios de Consultoría sin costo alguno, los servicios, instalaciones y bienes indicados en el Anexo I (Términos de Referencia Concertados) en el momento, condiciones y en la forma especificados en dicho Anexo. 36. Personal de la contraparte 36.
Solo si así se indica en el Anexo I (Términos de Referencia Concertados), el Contratante nombrará y pondrá a disposición sin costo para el Consultor personal profesional y de apoyo de la Contraparte para su participación en la ejecución de los Servicios de consultoría. El personal profesional y de apoyo de la Contraparte, excluido el Administrador de proyecto del Contratante, trabajará bajo la dirección exclusiva del Consultor. 36.
En el supuesto de que algún integrante del personal de la Contraparte no cumpla satisfactoriamente con el trabajo que el Consultor encomiende, siempre y cuando sea acorde con el cargo que ocupe dicho integrante, el Consultor podrá solicitar el reemplazo de dicho integrante indicando las razones para ello. En tal caso, el Contratante tomará las medidas que considere pertinentes frente a tal petición. 37. Obligación de pago 37.
Por concepto de la prestación de los Servicios de consultoría conforme a lo acordado contractualmente, el Contratante pagará al Consultor la remuneración conforme se dispone en la Sección E de estas CGC. Pagos al Consultor 38. Precio del Contrato
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato 38.
El precio del Contrato es fijo y se indica en las CPC. Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades para el Consultor, así como cualquier obligación tributaria a que éste pudiera estar sujeto. 38.
El precio del Contrato al que se refiere la subcláusula 38.1 de las CGC solo podrá modificarse cuando las Partes hayan acordado el alcance revisado de los Servicios de consultoría de conformidad con la cláusula 43 de las CGC y hayan modificado por escrito dicho alcance en los Términos de Referencia que figuran en el Anexo I (Términos de Referencia Concertados). 39. Moneda(s) de pago 39.
Todo pago previsto por los Servicios de consultoría prestados se efectuará en la(s) moneda(s) que se indican en las CPC 40. Impuestos y derechos 40.
El Consultor, los Subconsultores y los Expertos son responsables de cumplir todas las obligaciones tributarias que surjan del Contrato, a menos que se indique otra cosa en las CPC Como excepción a lo anterior y según se indica en las CPC, todos los impuestos indirectos identificables (detallados y finalizados en las negociaciones del Contrato) serán reembolsados al Consultor o pagados por el Contratante en nombre del Consultor. 40.
Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se producen cambios en la Legislación Aplicable al presente contrato, en relación con los impuestos y los derechos que den lugar al aumento o la reducción de los gastos en los que incurrirá el Consultor en la prestación de los Servicios, por acuerdo entre las Partes, se aumentarán o disminuirán la remuneración y los gastos reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato, según corresponda, y se efectuarán ajustes en los montos máximos estipulados en la cláusula 38 de estas CGC.
Condiciones Generales del Contrato 35. Servicios, instalaciones y bienes del Contratante que se facilitarán al Consultor 35.
El Contratante facilitará al Consultor para fines de los Servicios de Consultoría sin costo alguno, los servicios, instalaciones y bienes indicados en el Anexo I (Términos de Referencia Concertados) en el momento, condiciones y en la forma especificados en dicho Anexo. 36. Personal de la contraparte 36.
Solo si así se indica en el Anexo I (Términos de Referencia Concertados), el Contratante nombrará y pondrá a disposición sin costo para el Consultor personal profesional y de apoyo de la Contraparte para su participación en la ejecución de los Servicios de consultoría. El personal profesional y de apoyo de la Contraparte, excluido el Administrador de proyecto del Contratante, trabajará bajo la dirección exclusiva del Consultor. 36.
En el supuesto de que algún integrante del personal de la Contraparte no cumpla satisfactoriamente con el trabajo que el Consultor encomiende, siempre y cuando sea acorde con el cargo que ocupe dicho integrante, el Consultor podrá solicitar el reemplazo de dicho integrante indicando las razones para ello. En tal caso, el Contratante tomará las medidas que considere pertinentes frente a tal petición. 37. Obligación de pago 37.
Por concepto de la prestación de los Servicios de consultoría conforme a lo acordado contractualmente, el Contratante pagará al Consultor la remuneración conforme se dispone en la Sección E de estas CGC. Pagos al Consultor 38. Precio del Contrato acorde con el cargo que ocupe dicho integrante, el Consultor podrá solicitar el reemplazo de dicho integrante indicando las razones para ello. En tal caso, el Contratante tomará las medidas que considere pertinentes frente a tal petición. 37. Obligación de pago 37.
Por concepto de la prestación de los Servicios de consultoría conforme a lo acordado contractualmente, el Contratante pagará al Consultor la remuneración conforme se dispone en la Sección E de estas CGC. Pagos al Consultor 38. Precio del Contrato
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato 41. Modalidad de facturación y de pago 41.
El cronograma de pago es el que aparece en las CPC y los pagos se deberán realizar de acuerdo con ese cronograma. Los pagos totales que se realicen en el marco de este Contrato no deberán superar el precio del Contrato al que se refiere la cláusula 38.1 de las CGC 41.
El pago de los Servicios de Consultoría se realizará en cuotas contra el cumplimiento de las prestaciones y/o la presentación y aprobación de los entregables que se especifican en el Anexo III (Requisitos de Informes / Entregables y Cronograma de Entrega) 41.2.1 Anticipo. Salvo indicación en contrario en las CPC, se pagará un anticipo contra una garantía bancaria por anticipo aceptable para el Contratante, por la suma (o sumas) y en la moneda (o monedas) que se indiquen en las CPC. Dicha garantía i) permanecerá vigente hasta que el anticipo se haya descontado por completo, y ii) se presentará en el formulario adjunto en el Anexo III (Requisitos de Informes / Entregables y Cronograma de Entrega), o en otro que el Contratante hubiera aprobado por escrito. El Contratante descontará los anticipos en partes iguales de las cuotas correspondientes a la suma global especificadas en las CPC hasta alcanzar el monto total del anticipo en cuestión 41.2.2 Pago de las cuotas correspondientes a la suma global. El Contratante pagará al Consultor dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha en que se cumpla la prestación y reciba la factura para el pago de la cuota respectiva. El pago podrá retenerse si el Contratante no se muestra satisfecho con la prestación, en cuyo caso dicha Parte deberá enviar comentarios al Consultor dentro del mismo período de sesenta (60) días. El Consultor efectuará entonces sin demora las correcciones necesarias, tras lo cual se repetirá el procedimiento antes indicado
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato 41.2.3 Pago final. EL pago final dispuesto en esta cláusula se efectuará solamente después de que el Consultor presente el informe final y este sea aprobado y considerado satisfactorio por el Contratante. Se considerará entonces que los Servicios han sido completados y aceptados en forma definitiva por el Contratante. El pago de la última cuota correspondiente a la suma global se considerará aprobado por el Contratante dentro de los noventa (90) días corridos posteriores a la fecha en que este haya recibido el informe final, a menos que dentro de ese período el Contratante envíe al Consultor una notificación escrita en la que especifique en detalle las deficiencias que hubiera encontrado en los Servicios o en el informe final. El Consultor efectuará entonces sin demora las correcciones necesarias, tras lo cual se repetirá el procedimiento antes indicado. 5.1.1. 41.2.4 Todos los pagos previstos en el presente Contrato se depositarán en la cuenta del Consultor especificada en las CPC. 5.1.2. 41.2.5 Excepto por el pago final establecido en la cláusula 41.2.3 anterior, los pagos no constituyen aceptación de todos los servicios ni eximen al Consultor de ninguna de sus obligaciones en virtud de este Contrato. 42. Intereses sobre pagos en mora 42.
Si el Contratante ha demorado pagos más de quince (15) días después de la fecha de vencimiento que se indica en la cláusula 41.2.2 de las CGC, se pagarán intereses al Consultor sobre cualquier monto adeudado y no pagado en dicha fecha de vencimiento por cada día de mora, a la tasa anual que se indica en las CPC Modificaciones, suspensión de pagos y terminación anticipada del Contrato 43.Modificaciones o Variaciones 43.
Los términos y condiciones de este Contrato incluido el alcance de los Servicios de consultoría solo podrá modificarse o sufrir variaciones mediante acuerdo por escrito
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato entre las Partes. No obstante, cada una de las Partes deberá dar la debida consideración a cualquier modificación o cambio propuesto por la otra Parte. 43.
En casos de modificaciones o variaciones sustanciales de conformidad con la Política del Banco se requerirá la previa no objeción del Banco. 44.Suspensión de pagos 44.
El Contratante podrá suspender todos los pagos estipulados en este Contrato mediante una notificación de suspensión por escrito al Consultor si este no cumpliera con cualquiera de sus obligaciones en virtud del presente. En dicha notificación, el Contratante deberá i) especificar la naturaleza del incumplimiento y ii) solicitar al Consultor que subsane dicho incumplimiento dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de dicha notificación. 45.Terminación anticipada 45.
Terminación por incumplimiento del Consultor Sin perjuicio de cualquier otro recurso por falta de cumplimiento a las obligaciones en virtud del Contrato, el Contratante podrá, mediante notificación escrita de incumplimiento enviada al Consultor con un plazo de anticipación no menor de treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha de terminación en los casos de los eventos mencionados en los párrafos a) a d), con al menos sesenta (60) días calendario de anticipación en el caso referido en la cláusula e) y con al menos cinco (5) días calendarios de anticipación en el caso referido en la cláusula f): a. Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato, según lo estipulado en la notificación de suspensión emitida conforme a la cláusula 44 de estas CGC b. Si el Consultor (o, en el caso de que el Consultor fuera más de una entidad, cualquiera de sus integrantes) llegara a declararse insolvente o fuera declarado en quiebra, o celebrara algún acuerdo con sus acreedores a fin de
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato lograr el alivio de sus deudas, o se acogiera a alguna ley que beneficia a los deudores, o entrara en liquidación o administración judicial, ya sea de carácter forzoso o voluntario; c. Incumple con cualquier decisión final a que se llegue como resultado de un proceso de arbitraje de conformidad con las subcláusulas CGC 9.3 y 9.4. d. Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días calendarios; e. Si el Contratante, a su sola discreción y por cualquier razón, decidiera rescindir este Contrato; f. Si el Consultor no confirmara la disponibilidad de los Expertos Principales, como se exige en la cláusula 20.2 de las CGC 45.
Terminación por insolvencia El Contratante podrá, mediante comunicación por escrito al Consultor con un plazo de anticipación no menor a los días especificados en las CPC, dar por terminado el Contrato si el Consultor (o cualquier miembro del APCA si el Consultor es un APCA) es declarado por autoridad competente en concurso de acreedores, suspensión de pagos, quiebra o liquidación o en cualquier situación análoga que afecte su patrimonio. 45.
Terminación por prácticas prohibidas El Contratante podrá, mediante notificación por escrito con una antelación de catorce (14) días, unilateralmente dar por terminado el Contrato si a su juicio considera que el Consultor ha incurrido en prácticas prohibidas, tal como se definen en la cláusula CGC 2, durante la competencia por el contrato o la ejecución de éste. 45.
Terminación por razones de caso fortuito o fuerza mayor
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato El Contratante o el Consultor podrán dar por terminado anticipadamente el Contrato mediante una notificación por escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación, cuando se produzca y acredite que el Consultor, como consecuencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor, no puede prestar una parte importante de los Servicios durante un período no menor a sesenta (60) días. 45.
Terminación por conveniencia del Contratante El Contratante podrá, a su exclusiva discreción y por cualquier motivo, terminar anticipadamente este Contrato mediante una notificación por escrito al Consultor con al menos cincuenta y seis (56) días de antelación, siempre que el contratante no tenga derecho a utilizar esta disposición con el fin de obtener los Servicios de terceros, o con el fin de realizar los Servicios por sí mismo 45.
Terminación anticipada del Contrato por el Consultor El Consultor podrá dar por terminado anticipadamente este Contrato mediante notificación escrita al Contratante con no menos de treinta (30) días de anticipación, en caso de que suceda alguno de los siguientes eventos: a. Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato, dentro de los cuarenta y cinco (45) días de haber recibido la notificación escrita del Consultor con respecto de la mora en el pago y dicha suma no es objeto de controversia conforme a la cláusula 9 de estas CGC, b. Si el Contratante incumple con cualquier decisión final a que se llegue como resultado de un proceso de arbitraje de conformidad con las subcláusulas CGC 9.3 y 9.4; c. Si el Contratante incurriera en una violación sustancial de sus obligaciones en virtud de este Contrato y no la subsanara dentro de los cuarenta y cinco (45) días (u otro plazo mayor que el Consultor pudiera haber aceptado
Condiciones Generales del Contrato lograr el alivio de sus deudas, o se acogiera a alguna ley que beneficia a los deudores, o entrara en liquidación o administración judicial, ya sea de carácter forzoso o voluntario; c. Incumple con cualquier decisión final a que se llegue como resultado de un proceso de arbitraje de conformidad con las subcláusulas CGC 9.3 y 9.4. d. Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días calendarios; e. Si el Contratante, a su sola discreción y por cualquier razón, decidiera rescindir este Contrato; f. Si el Consultor no confirmara la disponibilidad de los Expertos Principales, como se exige en la cláusula 20.2 de las CGC 45.
Terminación por insolvencia El Contratante podrá, mediante comunicación por escrito al Consultor con un plazo de anticipación no menor a los días especificados en las CPC, dar por terminado el Contrato si el Consultor (o cualquier miembro del APCA si el Consultor es un APCA) es declarado por autoridad competente en concurso de acreedores, suspensión de pagos, quiebra o liquidación o en cualquier situación análoga que afecte su patrimonio. 45.
Terminación por prácticas prohibidas El Contratante podrá, mediante notificación por escrito con una antelación de catorce (14) días, unilateralmente dar por terminado el Contrato si a su juicio considera que el Consultor ha incurrido en prácticas prohibidas, tal como se definen en la cláusula CGC 2, durante la competencia por el contrato o la ejecución de éste. 45.
Terminación por razones de caso fortuito o fuerza mayor pagos, quiebra o liquidación o en cualquier situación análoga que afecte su patrimonio. 45.
Terminación por prácticas prohibidas El Contratante podrá, mediante notificación por escrito con una antelación de catorce (14) días, unilateralmente dar por terminado el Contrato si a su juicio considera que el Consultor ha incurrido en prácticas prohibidas, tal como se definen en la cláusula CGC 2, durante la competencia por el contrato o la ejecución de éste. 45.
Terminación por razones de caso fortuito o fuerza mayor
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato posteriormente por escrito) siguientes a la recepción de la notificación del Consultor en la que se especifica respecto de dicha violación. d. Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; 46. Conclusión de los servicios a la terminación anticipada 46.
Inmediatamente después de la notificación de terminación anticipada de cualquiera de las Partes a la otra de conformidad con la Cláusula CGC 45, el Consultor deberá tomar todas las medidas necesarias para cerrar los Servicios de consultoría en forma pronta y ordenada y hará todo lo que esté a su alcance por mantener a un mínimo los gastos para este propósito. Con respecto a documentos elaborados por el Consultor y equipo y materiales entregados por el Contratante, el Consultor, procederá según se estipula, respectivamente, por la Cláusula CGC 24. 47.Pagos a la terminación 47.
A la terminación anticipada del Contrato, el Contratante deberá realizar los siguientes pagos al Consultor: a. Pago por concepto de Servicios de consultoría prestados a satisfacción antes de la fecha efectiva de la terminación; y b. En el caso de terminación de acuerdo con las subcláusulas 45.4 y 45.5, el reembolso de cualquier costo razonable incidental a la terminación pronta y ordenada de este Contrato incluido, en su caso, el costo del viaje de regreso de los Especialistas a su país de residencia. Cese de los derechos y obligaciones del Contrato 48. Extinción de los derechos y obligaciones
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato 48.
Una vez que finalice el Contrato de acuerdo con la cláusula 23 o que se dé por terminado anticipadamente de conformidad con la cláusula 49, se extinguirán todos los derechos y obligaciones de las Partes en este Contrato con excepción de: a. Los derechos y obligaciones que puedan haberse causado antes de la fecha de terminación o vencimiento, b. La obligación de confidencialidad que se indica en la cláusula CGC 12, c. La obligación del consultor de permitir inspección, copia y auditoria de sus cuentas y registros según se indica en la cláusula CGC 15, y d. Cualquier derecho que una parte pueda tener según la ley aplicable. Condiciones Particulares del Contrato Las siguientes Condiciones Particulares del Contrato (CPC) complementarán y/o variarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC. Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato A. DISPOSICIONES GENERALES 1.1 (f) El Contratante, organismo ejecutor es: Secretaría de Infraestructura y Transporte 1.1 (s) El Prestatario/Beneficiario es: La República de Honduras 4.1 El idioma oficial es: español 5.1 El Asociado responsable designado por el APCA para actuar como su representante para los fines del contrato es JENNYFFER BERENICE VILLANUEVA ORTÍZ Condiciones Particulares del Contrato Las siguientes Condiciones Particulares del Contrato (CPC) complementarán y/o variarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.
Condiciones Generales del Contrato 48.
Una vez que finalice el Contrato de acuerdo con la cláusula 23 o que se dé por terminado anticipadamente de conformidad con la cláusula 49, se extinguirán todos los derechos y obligaciones de las Partes en este Contrato con excepción de: a. Los derechos y obligaciones que puedan haberse causado antes de la fecha de terminación o vencimiento, b. La obligación de confidencialidad que se indica en la cláusula CGC 12, c. La obligación del consultor de permitir inspección, copia y auditoria de sus cuentas y registros según se indica en la cláusula CGC 15, y d. Cualquier derecho que una parte pueda tener según la ley aplicable. Condiciones Particulares del Contrato Las siguientes Condiciones Particulares del Contrato (CPC) complementarán y/o variarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC. Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato A. DISPOSICIONES GENERALES 1.1 (f) El Contratante, organismo ejecutor es: Secretaría de Infraestructura y Transporte 1.1 (s) El Prestatario/Beneficiario es: La República de Honduras 4.1 El idioma oficial es: español 5.1 El Asociado responsable designado por el APCA para actuar como su representante para los fines del contrato es JENNYFFER BERENICE VILLANUEVA ORTÍZ 1 pagos al Consultor: a. Pago por concepto de Servicios de consultoría prestados a satisfacción antes de la fecha efectiva de la terminación; y b. En el caso de terminación de acuerdo con las subcláusulas 45.4 y 45.5, el reembolso de cualquier costo razonable incidental a la terminación pronta y ordenada de este Contrato incluido, en su caso, el costo del viaje de regreso de los Especialistas a su país de residencia. Cese de los derechos y obligaciones del Contrato 48. Extinción de los derechos y obligaciones
Condiciones Generales del Contrato 48.
Una vez que finalice el Contrato de acuerdo con la cláusula 23 o que se dé por terminado anticipadamente de conformidad con la cláusula 49, se extinguirán todos los derechos y obligaciones de las Partes en este Contrato con excepción de: a. Los derechos y obligaciones que puedan haberse causado antes de la fecha de terminación o vencimiento, b. La obligación de confidencialidad que se indica en la cláusula CGC 12, c. La obligación del consultor de permitir inspección, copia y auditoria de sus cuentas y registros según se indica en la cláusula CGC 15, y d. Cualquier derecho que una parte pueda tener según la ley aplicable. Condiciones Particulares del Contrato Las siguientes Condiciones Particulares del Contrato (CPC) complementarán y/o variarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC. Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato A. DISPOSICIONES GENERALES 1.1 (f) El Contratante, organismo ejecutor es: Secretaría de Infraestructura y Transporte 1.1 (s) El Prestatario/Beneficiario es: La República de Honduras 4.1 El idioma oficial es: español 5.1 El Asociado responsable designado por el APCA para actuar como su representante para los fines del contrato es JENNYFFER BERENICE VILLANUEVA ORTÍZ
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato 7.2 La dirección del Contratante para la recepción de notificaciones será: Atención: MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES Dirección física: Secretaría de Infraestructura y Transporte, Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras A C. Ciudad: Comayagüela Código Postal: 12101 País: Honduras Dirección de correo electrónico: contrataciones@sit.gob.hn La dirección del Consultor para la recepción de notificaciones será: Atención: JENNYFFER BERENICE VILLANUEVA ORTÍZ Dirección física: Del Supermercado La Colonia Monseñor Lezcano 2 cuadras abajo 1.5 cuadras al Sur, Managua. Nicaragua., teléfono: +505 8632-0338 Ciudad: Managua Código Postal: 12037 País: Nicaragua Dirección de correo electrónico: berenycevilla@hotmail.com 8.1 La ley aplicable que rige el Contrato es la ley de la República de Honduras. 9.3 El proceso extrajudicial de resolución de conflictos al que pueden someterse las diferencias que puedan surgir entre las Partes con motivo de la ejecución del contrato el de Conciliación Amigable. Las Partes buscarán resolver cualquier conflicto será definido en forma amigable mediante consultas mutuas. Si en alguna etapa de la Negociación. Las Partes objeta a alguna acción o inacción de la otra Parte, la Parte que objeta podrá radicar una Discrepancia escrita a la otra Parte, donde haga resumen detallado de la base
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato de la discrepancia. La Parte que reciba la Notificación la considerará y responderá por escrito dentro de catorce (14) días siguientes al recibo. Si esa Parte no responde dentro de catorce (14) días, o si la controversia no puede arreglarse en forma amigable dentro de catorce (14) días siguientes a la respuesta de esa Parte, se aplicará la Cláusula CGC 9.4. 9.4 El plazo dentro del cual las partes deberán resolver la controversia o diferencia antes de informar a la otra parte sobre intenciones de iniciar un proceso de arbitraje será de veintiocho (28) días a partir de la fecha de la notificación de la controversia por cualquiera de las Partes. Las normas de procedimiento para los procesos de arbitraje serán: El Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI o ICC, por sus siglas en inglés) Todas las controversias que deriven de este contrato o que guarden relación con este serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados conforme a ese Reglamento. 11.1 El representante autorizado del Contratante para fines de la ejecución del Contrato es: Se comunicará por escrito una vez sea nombrado El representante autorizado del Consultor para fines de la ejecución del Contrato es: Se comunicará por escrito una vez sea nombrado 12.1 NO APLICA 12.5 NO APLICA 13.3 (d) no hay actividades adicionales. 13.4 NO APLICA
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato 15.2 El plazo mínimo durante el cual el Consultor y sus subconsultores deben mantener los registros y documentos relacionados con el Contrato será de hasta un (1) año después de la aceptación definitiva de la Consultoría. B. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 17.1 Alcance de los Servicios de consultoría: La prestación de los servicios de supervisión de la construcción de las obras requeridas para la Rehabilitación del Corredor de Oriente, Lote carretero: Danlí - Las Lomas - Trojes, Tramo No.1: Danlí - El Empalme, Tramo No.2: El Empalme – El Chaparral y Tramo No.3: El Chaparral – Trojes. Los trabajos de supervisión incluyen entre otros: • Revisión de los estudios y/o diseños: geométrico, estructural, hidráulico e hidrológico, geológico, suelos, pavimentos, tráfico y cargas existentes. • Evaluación económica, ambiental y social. • Revisión de especificaciones especiales, y precios unitarios de las obras a construir; • Revisión de los planes de gestión ambiental y social, revisión de los planos de planta y perfil. • Administración de los Contratos de Construcción. • Supervisión Técnica de la Ejecución de Obras • Control Financiero. • Control de Plazos de Ejecución de las Obras. • Supervisión Ambiental y Social.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato • Plan de Operación y Mantenimiento. • Cierre del Proyecto. Y todos los definidos en los Términos de Referencia 18.1 No hay disposiciones adicionales. 19.1 El(los) lugar(es) donde se prestarán los Servicios de consultoría es: Departamento de El Paraíso. Lote N°1 Danlí – El Empalme Lote N°2 El Empalme – El Chaparral Lote N°3 El Chaparral - Trojes 20.1 Las condiciones de entrada en vigor son las siguientes: Una vez entregada toda la documentación solicitada por el Contratante y desde la fecha (la “fecha de entrada en vigor”) de la notificación en que el Contratante instruya al Consultor para que comience a prestar los Servicios. 20.2 El Consultor deberá confirmar la disponibilidad de los Especialistas Principales e iniciar la prestación de los Servicios de consultoría a más tardar a los diez (10) días a partir de la entrada en vigor del Contrato. 20.3 Rescisión del Contrato por no haber entrado en vigor: El plazo será de tres (3) meses 21.1 La vigencia del Contrato finalizará al término de veintiséis (26) meses de la fecha de entrada en vigor. 24.1 No aplican excepciones a esta disposición 24.2 El Consultor no utilizará ningún documento del presente proyecto para propósitos diferentes a este Contrato sin la previa aprobación escrita del Cliente.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato 26.1 Los seguros que deberá contratar el Consultor son: (a) Seguro de responsabilidad profesional, con un amparo mínimo del 15% sobre el monto de los Honorarios incluidos en el Contrato (Art. 106 de la Ley de Contratación del Estado) (b) Seguro contra terceros de vehículo motorizado sobre los vehículos operados en Honduras por el Consultor o su Personal o Subconsultores o su Personal (US$ 25,000.00); (c) Seguro profesional contra terceros con cobertura mínima de 5% del monto del contrato en dólares C. PERSONAL PROFESIONAL Y SUBCONSULTORES 28.1 El Especialista coordinador designado por el Consultor es Ing. Miguel Ernesto González González 31.3 El plazo para someter a la aprobación del Contratante la propuesta para el reemplazo de los Especialistas clave o Subconsultores es de catorce (14) días. D. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 32.1 El Administrador de proyecto designado por el Contratante es se comunicará por escrito una vez sea nombrado E. PAGOS AL CONSUTOR 38.1 El precio del Contrato es: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA CENTAVOS (US$ 3,531,276.80) 40.1 El Consultor (estará) sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el contrato.
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato El Consultor (estará) sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social bajo el contrato. 41.1 El cronograma de pagos se efectuará de acuerdo a lo establecido en los presentes Términos de Referencia, de acuerdo a la entrega de los Informes Iniciales, Mensuales y Finales. Para el Lote N°1: Informe Inicial: 8.0%
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato El Consultor (estará) sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social bajo el contrato. 41.1 El cronograma de pagos se efectuará de acuerdo a lo establecido en los presentes Términos de Referencia, de acuerdo a la entrega de los Informes Iniciales, Mensuales y Finales. Para el Lote N°1: Informe Inicial: 8.0% Informes Mensuales de supervisión No. 1 al No. 18: 4.0% cada uno Informe Final de Implementación del Plan de Reasentamiento: 10.0% Informe Final de Supervisión 10.0% Para los Lotes N°2 y N°3: Informe Inicial: 6.0% Informes Mensuales de supervisión No. 1 al No. 24: 3.25% cada uno Informe Final de Implementación del Plan de Reasentamiento: 6.0% Informe Final de Supervisión 10.0% 41.2.1 El anticipo y la garantía bancaria por anticipo se regirán por las siguientes disposiciones: a. Se deberá efectuar un anticipo de: 20% dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de entrada en vigor, si así lo solicita el Consultor. El Contratante descontará el anticipo en cuotas iguales de los pagos. b. La garantía bancaria del anticipo se otorgará por el monto y en la moneda del anticipo. c. La garantía bancaria se liberará cuando el anticipo se haya descontado por completo.
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato El Consultor (estará) sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social bajo el contrato. 41.1 El cronograma de pagos se efectuará de acuerdo a lo establecido en los presentes Términos de Referencia, de acuerdo a la entrega de los Informes Iniciales, Mensuales y Finales. Para el Lote N°1: Informe Inicial: 8.0% Informes Mensuales de supervisión No. 1 al No. 18: 4.0% cada uno Informe Final de Implementación del Plan de Reasentamiento: 10.0% Informe Final de Supervisión 10.0% Para los Lotes N°2 y N°3: Informe Inicial: 6.0% Informes Mensuales de supervisión No. 1 al No. 24: 3.25% cada uno Informe Final de Implementación del Plan de Reasentamiento: 6.0% Informe Final de Supervisión 10.0% 41.2.1 El anticipo y la garantía bancaria por anticipo se regirán por las siguientes disposiciones: a. Se deberá efectuar un anticipo de: 20% dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de entrada en vigor, si así lo solicita el Consultor. El Contratante descontará el anticipo en cuotas iguales de los pagos. b. La garantía bancaria del anticipo se otorgará por el monto y en la moneda del anticipo. c. La garantía bancaria se liberará cuando el anticipo se haya descontado por completo.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Anexos del Contrato ANEXO I Términos de Referencia 1. Información de referencia El Gobierno de la República de Honduras ha recibido financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para el Programa de Carreteras Resilientes y utilizará parte de los fondos para efectuar los pagos correspondientes a los servicios de consultoría para la Supervisión de las obras de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente: Danlí – Trojes, Lote No.1: Danlí – El Empalme, Lote No.2: El Empalme – El Chaparral y Lote No.3: El Chaparral – Trojes. El proyecto está localizado en el departamento de El Paraíso, República de Honduras y consiste en la rehabilitación de 77.91 Km. de carretera existente, los primeros 33.50 km con un ancho de calzada de 7.00 metros, ampliando el ancho de hombros a 1.00 metros en ambos lados, iniciando en la estación 0+000 en la ciudad de Danlí carretera que conduce al Valle de Jamastrán hasta el desvío de El Empalme girando hacia la derecha en la ruta que conduce hacia la ciudad de Trojes y llegando a la estación 33+500 en la comunidad de La Cebadilla, El Águila. Los siguientes 37.50 km con un ancho de calzada de 6.00 metros, ampliando el ancho de hombros a 1.00 metros en ambos lados,
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato 41.2.4 Los números de cuentas son: Para pagos en moneda extranjera: (indique número de cuenta). 42.1 La tasa de interés que se aplicará es la tasa promedio correspondiente al mes en que se efectúe el pago para operaciones activas del sistema bancario nacional. F. MODIFICACIONES, SUSPENSIÓN DE PAGOS Y TEMINACIÓN POR ANTICIPADO DEL CONTRATO 45.2 El plazo para notificación de terminación anticipada por insolvencia es de treinta (30) días. Anexos del Contrato ANEXO I Términos de Referencia 1. Información de referencia El Gobierno de la República de Honduras ha recibido financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para el Programa de Carreteras Resilientes, y utilizará parte de los fondos para efectuar los pagos correspondientes a los servicios de consultoría para la Supervisión de las obras de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente: Danlí – Trojes, Lote No.1: Danlí – El Empalme, Lote No.2: El Empalme – El Chaparral y Lote No.3: El Chaparral – Trojes.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 iniciando en la estación 33+500 en la comunidad de La Cebadilla, El Águila y llegando a la estación 71+000 en la comunidad de Las Cañitas. Los últimos 6.91 Km con un ancho de calzada de 7.00 metros, ampliando el ancho de hombros a 1.00 metros en ambos lados, iniciando en la estación 71+000 en la comunidad de Las Cañitas y finalizando en la entrada a la ciudad de Trojes empalmando con el bulevar de acceso a dicha ciudad. Las obras a ejecutar consisten en actividades generales (limpieza y cercado derecho de vía) terracería y pavimento, remoción, suministro, sustitución y/o reparación de tuberías para alcantarillas y sus obras complementarias, reparación de puentes, construcción de cajas y puentes, colocación de la señalización vial, obras de mitigación ambiental y social y obras de mitigación de Seguridad Vial. 2. Objetivo(s) del trabajo El objetivo de la consultoría es Supervisar las obras de Rehabilitación del Corredor de Oriente, Danlí - Trojes, Lote No.1: Danlí – El Empalme, Lote No.2: El Empalme – El Chaparral y Lote No.3: El Chaparral – Trojes, a satisfacción del Contratante, conforme a los diseños, planos y especificaciones, del contrato de construcción, mediante la aplicación de las mejores prácticas de ingeniería, asumiendo la responsabilidad para asegurar la calidad requerida de las obras, a fin de que sean construidas por el Contratista cumpliendo con el alcance, tiempo y costo, así como administrar el contrato de construcción e implementar el Plan de Reasentamiento. La implementación del Plan de Reasentamiento diseñado para el Proyecto implica la realización de las gestiones para la reposición de las afectaciones de terrenos, propiedades privadas, negocios, y en algunos casos, y más importante aún, el traslado de las personas y familias afectadas hacia otros sitios, donde se deberán mejorar o al menos restablecer sus condiciones originales, de conformidad con la Guía de Salvaguardas Ambiental y Social del BCIE, lineamientos de la Norma de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario d e l a C or poración F inancier a Internacional (CFI), considerando
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 además los Estándares Ambientales y Sociales N° 5: Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra y Reasentamiento Involuntario del Banco Mundial, así como con la legislación nacional pertinente. 3. Alcance de los servicios requeridos La prestación de los servicios de supervisión de la construcción de las obras requeridas para la Rehabilitación del Corredor de Oriente, Lote carretero: Danlí - Las Lomas - Trojes, Tramo No.1: Danlí – El Empalme, Tramo No.2: El Empalme – El Chaparral y Tramo No.3: El Chaparral – Trojes, consisten en: Tramo No.1: Danlí – El Empalme (22.8 Km). El Proyecto en el primer tramo de carretera consiste en la reconstrucción de la carretera desde Danlí hasta la comunidad de las Lomas (El Empalme) de 22.82 km de longitud, cuenta con una sección transversal de 10.80m de ancho, formada por carriles de 3.5m, hombros de 1.00m y 0.90m hasta el fondo de cuneta; en el área urbana se construirán aceras o andenes de 2.00m, sobre una base granular de 15cm de espesor. La estructura de pavimento constituida por una capa de concreto hidráulico de 21 cm de espesor, una base tratada con cemento de 25 kg/cm2 a los 7 días, de 25cm de espesor. Se realizarán trabajos de movimiento de tierra, estimados en 20,873.30 m3 de corte, 4,660.10 m3 de demolición de firme existente y 34,522.12 m3 de terraplenes, se construirán 6,730.32 m3 de pedraplén en el área conocida como la falla de las “Eses”, así como 2,771.01 m3 de suelo seleccionado para esta misma actividad, se construirán 55 alcantarillas de tubos de concreto reforzado de diferentes diámetros, de 24”, 30”, 36”, 42”, 48”, 60” y 72” de clase Tipo III, cunetas longitudinales, obras de mampostería, bordillos, aceras, accesos, obra de seguridad vial, barreras de seguridad, señalización horizontal, señalización vertical y balizamiento, Se implementará un plan de manejo ambiental y siembra de árboles para reforestación. Se implementará un Plan de Reasentamiento Involuntario (60 construcciones) para reubicar a los asentamientos que están dentro del derecho de vía. También se realizarán
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 reparaciones menores de rehabilitación en los dos (2) puentes que se ubican en este tramo carretero Tramo No.2: El Empalme – El Chaparral (27.59 Km) El Proyecto en el segundo tramo de carretera consiste en la construcción de la carretera desde El Empalme hasta la comunidad de El Chaparral con una longitud de 27.59 km, cuenta con una sección transversal de 10.80m de ancho, formada por carriles de 3.5m, hombros de 1.00m y 0.90m hasta el fondo de cuneta de 30 cm de profundidad y 1.20m de anchura; en los pasos por los diferentes poblados por los que atraviesa esta carretera (área urbana) se construirán aceras o andenes de 2.00m de ancho y 15 cm de espesor, sobre una base granular de 15cm de espesor. La estructura de pavimento constituida por una capa de concreto hidráulico con un espesor de 18 cm, sobre una base tratada con cemento de 25 kg/cm2 a los 7 días, de 25cm de espesor, lo anteriormente descrito aplica para el tramo comprendido entre el PK 22+813 hasta el PK 33+500. Entre el PK33+500 hasta el PK 50+400, se ubica la zona más montañosa del proyecto y con la nueva plataforma se generan grandes movimientos de tierras. Para reducir el volumen del movimiento de tierras y en general, la magnitud de las obras sin comprometer la seguridad, se han proyectado carriles de 3,00 metros. En esta sección se presentan 3 variantes: La primera (Sección 2A) con calzada de 6,00 metros (2 carriles de 3,00 metros), hombros de 1,00 metro, talud de terraplén 3H/2V, talud de desmonte 0.25H/1V, cuneta de rasante triangular de 0,30 m de profundidad y 1,20 m de ancho. La segunda (Sección 2B) tiene una calzada de 6,00 metros (2 carriles de 3,00 metros) con hombros de 1,00 metro y talud de terraplén 3H/2V, el talud de desmonte 0.25H/1V, con bermas de 4 metros de anchura, cada 6 metros de altura de desmonte o corte, se proyecta una cuneta de rasante triangular de 0,30 m de profundidad, 1,20 m de anchura y taludes 3H/1V en el lado de la carretera y 1H/1V en el lado del desmonte. La tercera variante (Sección 2C) calzada de 6,00 metros (2 carriles de 3,00 metros), hombros de 1,00m, muro de
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 contención de terraplén de hormigón estructural, talud de desmonte 0.25H/1V, con bermas de 4.00m de anchura, cada 6 metros de altura de desmonte, cuneta de rasante triangular de 0,30 m de profundidad, 1,20 m de anchura y taludes 3H/1V en el lado de la carretera y 1H/1V en el lado del desmonte, el bombeo del 2% en rectas. Tramo No.3: El Chaparral – Trojes (27.59 Km) El Proyecto en el tramo III de carretera consiste en la construcción de la carretera desde el PK 50+400 (El Chaparral) hasta la comunidad de Trojes; de 27.59 km de longitud, su sección transversal se describe a continuación: En el tramo 50+400 – 71+500 se proyectan secciones con anchos de calzada de 6,00 metros de ancho, formada por carriles de 3.0m, hombros de 1.00m y 0.90m hasta el fondo de cuneta. La estructura de pavimento constituida por una capa de concreto hidráulico con espesor de 18cm, una base tratada con cemento de 25 kg/cm2 a los 7 días, de 25cm de espesor. Importante es mencionar que este tramo se ubica en la zona más montañosa del proyecto y con la nueva plataforma se generan grandes movimientos de tierras. En este subtramo se presentan dos variantes: La primera (Sección Típica 1) de 6.00m de calzada (2 carriles de 3,00 metros), Hombros de 1,00 metro, Talud de terraplén 3H/2V, Talud de desmonte 0.25H/1V, con bermas de 4 metros de anchura, cada 6 metros de altura de desmonte o corte, Cuneta de rasante triangular de 0,30 m de profundidad, 1,20 m de anchura y taludes 3H/1V en el lado de la carretera y 1H/1V en el lado del desmonte y bombeo del 2% en rectas. La segunda (Sección Típica 2) cuya calzada es de 6,00 metros (2 carriles de 3,00 metros), Hombros de 1,00 metro, Muro de hormigón para contención del terraplén, Talud de desmonte 0.25H/1V, con bermas de 4 metros de anchura, cada 6 metros de altura de desmonte; Cuneta de rasante triangular de 0,30 m de profundidad, 1,20 m de anchura y taludes 3H/1V en el lado de la carretera y 1H/1V en el lado del desmonte y bombeo del 2% en rectas. Desde el PK 71+500 hasta Trojes se proyectan secciones con anchos de
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 calzada de 7,00 metros, formada por carriles de 3.5m, hombros de 1.00m y 0.90m hasta el fondo de cuneta. La estructura de pavimento constituida por una capa de concreto hidráulico con espesor de 18cm, una base tratada con cemento de 25 kg/cm2 a los 7 días, de 25cm de espesor. En este subtramo se presentan dos variables: La primera (Sección Típica 3) de calzada de 7,00 metros (2 carriles de 3,50 metros), Hombros de 1,00 metro, Talud de terraplén 3H/2V, Talud de desmonte 1H/1V; Cuneta de rasante triangular de 0,30 m de profundidad, 1,20 m de anchura y taludes 3H/1V en el lado de la carretera y 1H/1V en el lado del desmonte y bombeo del 2% en rectas. La obra se construirá por Tramos. Siendo el período de ejecución de diez y ocho (18) meses para el Tramo No.1, de veinte y cuatro (24) meses para el Tramo No.2 y de veinte y cuatro (24) meses para el Tramo No.3. La construcción de los tres lotes se ejecutará en forma simultánea. Para obtener el alcance establecido los Consultores deberán realizar, pero sin limitarse a ellas, las siguientes actividades para cada Tamo: 3.1 Actividades Preliminares antes del Inicio de la Supervisión del Proyecto Al inicio de la consultoría el consultor deberá realizar las siguientes actividades: a) Recopilar y revisar la documentación existente: El Supervisor deberá recopilar y revisar toda la documentación existente relacionada con el proyecto, tanto para la supervisión como para la construcción a fin de tener un conocimiento completo del mismo y ejecutar de esta manera una mejor administración técnica y financiera del proyecto. b) Visita al Proyecto: Con el fin de tener un conocimiento completo del proyecto. El Consultor está obligado a realizar una visita previa de inspección al proyecto, a fin de identificar soluciones de control de tráfico en cuanto al congestionamiento que se pudiera presentar durante la ejecución del proyecto, definición de rutas alternas durante la construcción, coordinación con la municipalidad de Danlí y Trojes, en cuanto a la obtención de permisos que se requieran durante la construcción del proyecto. c) Revisión detallada del Proyecto: El consultor deberá revisar detalladamente
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 toda la información existente del Proyecto, esto incluirá revisión de todos los planos del estudio realizado, las especificaciones técnicas generales y especiales, estudio geométrico, estructural, hidráulico e hidrológico, geológico, suelos, pavimentos, tráfico, económico, ambiental, social y de Seguridad Vial; cantidades de obra y socio ambientales y la resolución que acompaña las licencias ambientales e mitidas p o r l a S ecretaría d e Energía, Recursos Naturales y Minas (MIAMBIENTE), y cualquier otra documentación del proyecto, hasta lograr un total dominio de la misma, trabajo que será realizado al inicio de la consultoría. En caso de encontrarse variaciones sustanciales, el Consultor presentará un informe especial al Cliente con recomendaciones, sugerencias y conclusiones de la revisión, a fin de que sean tomadas en cuenta durante el proceso de construcción si El Contratante lo considera conveniente. En caso de requerirlo el Consultor deberá elaborar los planos y diseños adicionales bajo el mismo costo de su contrato, considerados necesarios como información para el Contratista, para que este ejecute las obras de una manera eficiente y sin retraso en su programación. El consultor deberá presentar un informe inicial que contenga el resultado de la revisión realizada a la documentación existente del proyecto, incluyendo al contrato de construcción, planos, cantidades de obra contratadas, programa de trabajo del contratista, equipo propuesto por el contratista e información adicional del proyecto y recomendaciones, sugerencias y conclusiones de la revisión, a fin de que sean tomadas en cuenta durante el proceso de construcción si El Contratante lo considera conveniente. Además, deberá incluir un Álbum Fotográfico del tramo con las condiciones antes de la ejecución de los trabajos d) Realizar un Vídeo antes del Inicio del Proyecto: Antes de que el contratista inicie las obras, con la finalidad de registrar la situación del Derecho de Vía y la condición existente del tramo para cada Lote.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 e) Verificar la colocación de Rótulo en el Proyecto: El consultor deberá verificar que el Contratista coloque el o los rótulos de identificación del Proyecto cuyo formato será proporcionado por el Contratante, en los sitios que se consideren más adecuados, con el propósito de ubicarlos estratégicamente de manera que la mayor parte de los usuarios de la vía identifiquen las características de la obra y los nombres de los organismos responsables en la Ejecución de los trabajos. 3.2 Actividades de Supervisión de las Obras durante la ejecución del Proyecto A) ADMINISTRACIÓN D E L CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES GENERALES E N L A E JECUCIÓN D E L A CONSULTORÍA. Durante el proceso constructivo: El Consultor deberá vigilar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones del proyecto con la calidad estipulada en el contrato. En caso de encontrarse imprevistos, el Consultor tendrá la libertad de proponer soluciones prácticas, técnicas y aceptables en términos de Ingeniería, siempre y cuando con ello se mejore la seguridad, la calidad y la vida útil de la obra y además no incurra en incrementos de costos ni del plazo contractual. Cabe hacer notar que toda Orden de Cambio, deberá contar con la autorización del Organismo Ejecutor, previo a su implementación. El consultor deberá cumplir los lineamientos de la Imagen Corporativa del organismo financiador, de SIT como organismo rector del sector de infraestructura vial y de la UEBCIE como organismo ejecutor del Programa. Estos lineamientos serán establecidos por el área de comunicaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y pueden incluir el manejo adecuado de logotipos, eslogan, textos, fotos o artes. Según el caso y, para publicaciones electrónicas y en duro conforme a contrato o necesarias durante la implementación. Además, deberá asegurarse de que el contratista cumpla con los mismos lineamientos en el diseño y construcción de rótulos o vallas (8x4 metros de grande, con letras fluorescentes), la construcción
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 de un monumento conmemorativo con placas doble cara (2.5x1.8 metros conforme a diseño) para la inauguración o apertura del proyecto y, la exigencia de poner logotipos en todo rótulo, casco o chaleco de seguridad, en maquinaria y carros a ser utilizados por personal del proyecto o en su área de trabajo. Revisión de Contrato de Construcción: Revisar detalladamente el contrato de construcción a fin de conocerlo en detalle para de esta manera exigir el cumplimiento del mismo en sus diferentes cláusulas contractuales y prever posibles vacíos y ambigüedades en el mismo, que puedan generar conflictos contractuales entre el Contratante y el Contratista. El Supervisor velará por el cumplimiento de las cláusulas Contractuales del contrato del Contratista y de su contrato. Reuniones de trabajo Contratista – Supervisor – Contratante: El Consultor deberá coordinar las reuniones de trabajo entre: Contratista – Supervisor‐ Contratante en las oficinas regionales del Supervisor o del contratista una vez al mes, con el objetivo de informar la situación del proyecto en campo y tomar decisiones oportunas para corregir situaciones que se presenten en el proyecto y una vez al mes para revisar las estimaciones de obra ejecutadas por El Contratista. Es responsabilidad de la Supervisión la elaboración de la ayuda de memoria que se levanten en cada una de las reuniones, la cual deberá ser firmadas en el mismo día que se lleven a cabo las reuniones de trabajo Contratista – Supervisor - Contratante. Control de vigencias y monto de Garantías y Seguros: El Consultor deberá llevar un registro del control de las garantías y seguros establecidos en el Contrato de Construcción con sus respectivas vigencias, asegurando mantener siempre vigentes dichas garantía y seguros. Deberá informar el Supervisor con dos meses de anticipación al Contratante y al Contratista sobre la fecha de vencimiento de las Garantías y Seguros. Aprobación, Control y Seguimiento al Programa de Trabajo del Contratista: El Consultor deberá revisar y recomendar al contratante la aprobación del programa de trabajo que presente El Contratista y
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 llevar el control y seguimiento mensual de dicho programa verificando si cumple con el mismo y si se están utilizando los recursos que con el cual planifica llevar a cabo la construcción del proyecto en sus diferentes actividades. Identificar los posibles desfases que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto y conforme al avance de los trabajos informar oportunamente al Contratante sobre estos atrasos a fin de solicitar los ajustes correspondientes a contratista y evitar demoras en lo posible en el proyecto, para lo cual le solicitará al Contratista las metas mensuales a realizar, indicando hitos importantes de las obras a construir y ser monitoreadas, indicando los kilómetros de trabajos concluidos en las actividades de pavimentación, y presentar las recomendaciones para recobrar desfases si se presentara, lo cual será revisado con el Contratista. Registro de lluvias durante el período de ejecución del proyecto: El Consultor llevará un registro del estado del tiempo que se presente en la zona de trabajo durante la ejecución del proyecto para tener los elementos que respalden una posible ampliación de plazo contractual que solicite el Contratista con relación a este tema. Esta información deberá ser incluida en el informe mensual y deberá ser comparada con la información de la estación pluviométrica más cercana a la zona del proyecto. También deberá indicar el equipo ocioso del Contratista por lluvias que no permitan la ejecución normal del proyecto, indicando que equipo corresponde al listado de equipo mínimo y cual es adicional a dicha lista. Permanencia en el proyecto: El Consultor deberá permanecer en la zona del proyecto, a fin de tener un control estricto de las actividades del Contratista. Elaboración de Modificaciones de Contrato u Órdenes de Cambio: Conforme al avance del proyecto y si resulta necesario, elaborar modificaciones de contrato conforme al formato que proporcione el Contratante incluyendo las respectivas justificaciones de las variaciones, análisis de precios unitarios de nuevos ítems, a fin de que sean aprobadas por el Contratante y el Organismo financiador. Dichas
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 modificaciones de contrato u órdenes de cambio aplican tanto a los contratos de obra como los de supervisión. Bitácora: Se dispondrá de una bitácora durante todo el período de ejecución del proyecto para que facilite la comunicación técnica en las obras entre el Contratista, el Consultor y el Contratante, quienes serán los únicos autorizados para hacer uso de ésta. Esta Bitácora deberá ser sellada y firmada por las partes al inicio del proyecto, será adquirida por el Consultor en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), quien será el encargado de la custodia de la misma. Le corresponde al Consultor hacer el cierre de la Bitácora cuando finalice el Proyecto y entregar el original de la misma al Contratante. La información que deberá contener la bitácora deberá ser al menos la siguiente: - Estado del tiempo - Reporte de Equipo en mal estado, o retirado del proyecto - Inventario y estado físico del equipo - Equipo faltante en relación con el equipo mínimo - Tiempo trabajado - Horas-Máquina autorizadas - Ensayos realizados - Instrucciones al Contratista - Atrasos y justificaciones - Visitas al proyecto - Cualquier suceso importante que esté relacionado con la ejecución del proyecto, que pueda representar un atraso o una demora en la construcción de las obras. Álbum fotográfico del proyecto: El Consultor deberá preparar y mantener en la oficina de campo durante la ejecución del proyecto y desde el inicio un álbum fotográfico en forma impresa y digital que muestre el historial constructivo de los proyectos, las cuales deben tener una alta resolución. Al pie de cada foto debe haber una descripción de lo que muestra la imagen, la ubicación (coordenadas) y la fecha en que fue tomada. Este deberá ser entregado junto con el Informe Final de la Consultoría en el cual se deberán referenciar el antes y el después en sus fotografías respectivas en ese sitio. Las fotografías digitales en buena resolución deberán estar disponibles para ser enviadas al Contratante en cualquier momento.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Dictámenes técnicos sobre reclamos del Contratista: El Consultor deberá emitir dictámenes técnicos y contractuales sobre los posibles reclamos que presente el contratista, con la interpretación del contrato que correspondan y los soportes de sus interpretaciones y recomendaciones. Resultados de ensayos de laboratorio: Llevar un archivo con el registro y resumen estadístico de todos los ensayos de laboratorio realizados durante el período de construcción de todo el proyecto en formato digital, que también formará parte del informe final del proyecto. Resultados de ensayos certificados: El Consultor además de realizar los ensayes necesarios para aprobar el concreto hidráulico, deberá también revisar los resultados de los ensayes de un laboratorio certificado contratado por el Contratista, que determinen el Módulo de Resiliente (Mr) y la prueba de susceptibilidad a la humedad y a las deformaciones permanentes, igual que durante la ejecución de la pavimentación, de conformidad con lo establecido en la especificación técnica. Además, revisará que la nueva estructura de pavimento cumpla con el número de ejes equivalente para los cuales fue diseñada. Servicios Públicos: El Consultor deberá establecer contacto y coordinar con las respectivas instituciones o empresas, la reubicación de los servicios públicos que sean necesarios remover al momento de construir la obra. En caso de reubicación de líneas de transmisión de energía eléctrica y postes, el Consultor es responsable de la ejecución de los diseños para la reubicación de dichas líneas. Estos diseños deberán cumplir con todos los requerimientos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), siendo diseñados por un Ingeniero registrado en el “Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras” (CIMEQH), y obtener la aprobación del diseño por parte de la ENEE. B) SUPERVISIÓN T ÉCNICA Y ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Antes del inicio de cualquier trabajo e s tablecido e n e l C on trato d e
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Construcción, se deberá verificar la marcación y puntos de control hechos por el Contratista para las obras a ser construidas, estableciendo monumentos de concreto como referencia para la localización de la línea central y de otras estructuras previstas en el contrato de construcción y establecer bancos de nivel permanentes que servirán como puntos de referencia futura. Suministrar oportunamente y verificar la información proporcionada al Contratista de todos los datos de construcción que sean necesarios para asegurarse que el proyecto sea construido de acuerdo con los planos, especificaciones y condiciones de diseño. Realizar inspecciones y verificaciones en forma continua y completa de todos los trabajos realizados por el Contratista, ya sea que éstos se ejecuten por concepto de obra, Administración Delegada u otra forma de pago si la hubiera. Realizar las inspecciones que sean necesarias durante la construcción de las estructuras de drenaje mayor, a fin de realizar las recomendaciones que correspondan. Velar y vigilar para que el Contratista ejecute las obras conforme a los documentos contractuales y a la vez que cumpla con lo establecido en los documentos de licitación y el contrato, lo indicado en los planos de construcción y además, asegurarse para que dé cumplimiento con lo estipulado en las especificaciones técnicas, generales y especiales que forman parte del contrato de construcción, a fin de obtener la calidad óptima esperada de las mismas. Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales de construcción incorporados a las obras, a través de inspecciones continúas y haciendo los ensayos de campo y laboratorio que se establecen en las especificaciones aplicables al proyecto, aprobando su uso si se ajusten a dichas especificaciones y rechazando la utilización de aquellos que no las cumplan. Estos resultados deberán ser incluidos en los informes correspondientes. Medir la reflectividad de las señales haciendo uso de Retroreflectómetro vertical y Retroreflectómetro horizontal. Aprobar o rechazar los diseños presentados por el Contratista de las
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 dosificaciones de mezclas para su uso en elementos estructurales de hormigón y mampostería; y mezclas asfálticas para su uso en pavimentación. Llevar un inventario e informar al Contratante de las tuberías que se han removido en el proyecto y que fueron llevadas al plantel de Contratista. Diseñar y proyectar cualquier cambio que fuere necesario realizar para lograr un mejor desempeño y/o economía de las obras, ya sea por propia iniciativa de la Supervisión o a requerimiento del Contratante o a propuesta del Contratista con la correspondiente justificación técnica y su incidencia en el monto y plazo del contrato de construcción. Toda propuesta de cambio en el Proyecto deberá ser autorizado por el Contratante por escrito previo a su ejecución. El Consultor no tiene ninguna autoridad para ordenar o implementar cambios en el proyecto. Solicitar la autorización del Contratante para todos aquellos trabajos para los cuales no exista concepto de pago en el contrato de construcción y tengan que ser ejecutados bajo la modalidad de pago por Administración Delegada conforme se establece en el contrato del Contratista. Si se aprobaran estos trabajos, se prepararán registros diarios utilizando los formatos que proporcione El Contratante, los cuales serán incluidos en los informes mensuales de progreso. Elaborar las Órdenes de Trabajo por Administración Delegada, conforme al procedimiento establecido en el contrato de construcción. Si el Supervisor ordena trabajos por Administración Delegada sin la debida autorización de El Contratante en los casos que estipula el contrato de El Contratista, el Consultor será responsable del pago de dichos trabajos por su propia cuenta. Verificar que El Contratista dispone del equipo que fue ofrecido en la licitación y/o el que sea necesario para terminar los proyectos en los plazos pactados para las obras en la vía y en las estructuras de drenaje mayor, para lo cual deberá mantener un registro del rendimiento del equipo del Contratista, paros por desperfectos, mantenimiento, lluvias y otros. Si se presentara el caso, ordenar al Contratista, retirar todo el equipo en mal estado y/o que
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 no funcione eficientemente, para ser reemplazado por otro con los mismos rendimientos ofertados y en buen estado. Esta información será incluida en la Bitácora, en los informes mensuales de progreso y en la ficha semanal, así como el equipo ocioso de la lista de equipo mínimo y adicional que tenga el Contratista. Organizar y realizar reuniones periódicas con el Contratante, El Consultor y el Contratista para analizar y evaluar el avance físico, financiero, el cumplimiento del programa de trabajo aprobado, problemas detectados y la manera de superarlos, así como otros aspectos de interés para la correcta ejecución de las obras dentro de los plazos acordados y de los montos contratados. De cada una de estas reuniones el Consultor levantará una ayuda de memoria, que deberá ser firmada por los asistentes ese mismo día y enviada de manera digital a las oficinas del Contratante a la brevedad posible. Revisar todos los sub‐contratos propuestos por el Contratista si los hubiese y recomendar cambios, aprobaciones o reprobaciones al Contratante. Seguimi e n t o a l o s t e m a s s o c i o ambientales relacionados con el proyecto, informando en los informes mensuales sobre el mismo. Preparar una ficha semanal de avance del proyecto, donde indicará como mínimo la cuantificación de las actividades realizadas por el Contratista de Obra, el estado del tiempo, accidentes, controles ambientales utilizados, observaciones, comentarios, visitas y un plano rectilíneo donde indique la ubicación de los trabajos realizados en esa semana y el acumulado del proyecto, para las actividades más representativas, así como la ubicación de los bancos de materiales utilizados con los volúmenes extraídos y por extraer. C) CONTROL FINANCIERO Verificar e informar al Contratante sobre el cumplimiento del Plan de Movilización al sitio del Proyecto y el uso de anticipo por parte del Contratista, para lo cual el Consultor deberá analizar y asegurarse de que se cumplan las condiciones contractuales del contrato Revisar y certificar todas las cantidades de obra incluidas en las solicitudes de pago que presente el Contratista en sus
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 estimaciones mensuales, efectuando todas las mediciones y cálculos, llevando controles permanentes de las cantidades de obra ejecutadas y pendientes de ejecutar, trabajos por concepto de Administración Delegada, cálculo de Cláusula Escalatoria si corresponde. Será responsable además de lo antes mencionado, de revisar en forma minuciosa todas las operaciones aritméticas de la estimación. El Supervisor conciliará con el Contratista mensualmente las cantidades de obra que sirve para la elaboración de la estimación de obra mensual, cualquier diferencia detectada posteriormente podrá corregirse en la estimación siguiente. El Contratista debe hacer el corte de ser posible el 20 de cada mes para lo cual, tanto el Contratista como el Consultor se reunirán en el sitio del proyecto, pudiendo participar también el Representante del Contratante, a fin de conciliar las cantidades de obra que fueron ejecutadas en el período a ser reportado en la estimación. La estimación deberá ser presentada por el contratista ante el Contratante a más tardar dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente, del mes que se está facturando, con todos los soportes necesarios para su revisión. Preparar para cada estimación de obra, la memoria de cálculo y el informe de aprobación. La memoria de cálculo de cantidades de obra que muestren de donde se obtuvieron los valores incluidos en las estimaciones de obra, por cada concepto de obra del contrato, que haya sido ejecutado por el Contratista. La memoria de cálculo debe mostrar las cantidades de obra del período y las acumuladas y la localización exacta del lugar donde fueron ejecutadas. La memoria de cálculo formará parte de la estimación mensual que presente el Contratista. Llevar un control del material almacenado que presente el Contratista con un detalle del uso de los materiales en la obra, a fin de contar con dicha información para ser considerado como parte de la estimación de pago. Estos montos deberán ser conforme a las facturaciones de los materiales adquiridos.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Llevar y efectuar estrictos controles sobre las amortizaciones del anticipo otorgado al Contratista, en cada estimación aprobada e informar al Contratante por lo menos con dos meses de anticipación sobre la fecha de vencimiento de las vigencias de las garantías contractuales del Contratista para solicitar a éste la ampliación de la vigencia. En caso de que existan incrementos o disminución a las cantidades de obra inicialmente contratadas, preparar las Órdenes de Cambio que se requieran o las modificaciones de contrato según corresponda con las respectivas justificaciones de los cambios propuestos, mismos que deberán ser preparados conforme a los formatos que proporcione el contratante. El Consultor deberá llevar semanalmente una cuantificación de la obra ejecutada por el Contratista, a fin de que no se acumule una cantidad de trabajo que impida ejercer un control oportuno de los recursos financieros disponibles en el Contrato de ejecución, o para que en conjunto con el Contratante pueda tomar las medidas correctivas de manera oportuna para identificar o definir los ítems con los que pudieran financiarse las obras dentro del presupuesto disponible, o para que en última instancia, cuando corresponda, prevenir con la debida anticipación el requerimiento de recursos adicionales por obra adicional, no prevista inicialmente en el Contrato de obra y anticipar adecuadamente la búsqueda del financiamiento necesario y la elaboración de la(s) Órden(es) d e C a m b i o o M od ificación ( e s ) Contractual(es). Esta cuantificación semanal de la obra realizada por el Contratista, deberá ser incluida en la ficha semanal que el Consultor está obligado a enviar el Contratante. El Consultor no podrá ordenar obra adicional al contratista si se encuentra a 30 días de la finalización del tiempo contractual, a no ser que: (a) el Contratista indique que las puede realizar sin interferir con la fecha de terminación contractual del proyecto, (b) sean indispensables para garantizar la vida útil del proyecto, (c) que sean presentadas al Contratante con las justificaciones correspondientes con 45 días antes de la finalización del proyecto; y, (d) que sean autorizadas por el Contratante.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 D) CONTROL D E L P L A Z O D E EJECUCIÓN Seguimiento a la Programación. Se deberá aprobar el programa de ejecución de los trabajos que presente el Contratista, el cual deberá estar elaborado considerando el equipo y las duraciones de cada actividad. Para el seguimiento de la programación, se deberá grabar electrónicamente la línea base del Programa de Trabajo oficialmente aprobado, e introducir semanalmente la información referente a los porcentajes de avances por actividad, las fechas reales de ejecución y los recursos reales asignados al proyecto, sin afectar la información de la línea base programada. En los informes mensuales el Consultor, deberá incluir el programa contractual actualizado con esta información, y un análisis de la programación identificando los efectos del retraso de una actividad sobre la ruta crítica, y determinar los recursos adicionales para recuperar dicho desfase. Para la realización de estos análisis se deberá trabajar en forma conjunta con el Contratista. El Consultor indicará en la ficha semanal la situación del contrato de obra en relación a la programación o línea base. El Consultor será responsable de prever la(s) ampliación(es) de plazo del contrato del Contratista y de la Supervisión, haciendo lo pertinente mente posible para evitarla(s). De surgir una ampliación obligatoria al plazo del Contrato de construcción, resultado de caso fortuito o fuerza mayor, El Consultor conjuntamente con el Contratista respaldarán con justificación fehaciente, la ampliación inevitable al plazo, entendiéndose como caso fortuito o fuerza mayor lo establecido en las Leyes de Honduras. La prolongación del plazo de ejecución de las obras establecido en el contrato de construcción se hará de acuerdo a un estudio del Programa de Trabajo del Proyecto y la ampliación en plazo estará en función del tiempo en que resulte afectada la Ruta Critica debidamente justificada. El procedimiento para el análisis y evaluación de una solicitud de ampliación de plazo del Contratista, deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en el contrato de construcción. Será obligación del Supervisor, laborar y presentar ante El Contratante en caso de presentarse, el borrador de
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 la Modificación del Contrato del Contratista generada por los cambios en plazo o monto, de conformidad a los formatos pre‐establecidos y detallando los considerandos, las cláusulas y las condiciones que se modifican al mismo y adjuntando las justificaciones correspondientes. E) SUPERVISIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL Verificar el cumplimiento por parte del Contratista a través de un efectivo proceso de control y seguimiento, de la implementación de los Planes de Gestión Ambiental y Social resultante de los estudios realizados en el Proyecto en sus diferentes programas de: Monitoreo Ambiental de la obra, así como pronunciarse a los resultados de las pruebas de la calidad de agua, aire y ruido en la zonas que se destinen a realizarse, Plan de Contingencias, p articipación C omunitaria, d e Capacitación en Seguridad Laboral, Educación Ambiental y Abandono, y las resoluciones resultantes de las licencias ambientales del proyecto. Diseñar e implementar el uso de fichas de control de actividades de campo, incluyendo reportes de avance de obras ambientales, control de calidad, incidentes de afectación ambiental, incidentes ocupacionales, con sus respectivos indicadores y acordes a las medidas ambientales. Verificar la correcta aplicación de las recomendaciones ambientales que fueron identificadas en las disposiciones de la Resolución anexa al permiso Ambiental correspondiente a las obras. Recomendar acciones ambientales y sociales que surjan durante la ejecución de la obra hasta su finalización. La Supervisión será responsable de que durante la ejecución de las obras sean atendidas adecuadamente las medidas de seguridad e higiene industrial, los programas de reforestación o re‐ vegetación, las medidas de mitigación de los impactos generados al medio físico y biológico y la implementación de las medidas de mitigación sobre impactos de índole social. Esto permitirá contar en cualquier etapa del proyecto, con toda la información relacionada con la incorporación del componente
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 ambiental y social en el proyecto, enfocarse a la prevención de situaciones potencialmente peligrosas y a disminuir los riesgos inherentes a las actividades propias del Proyecto. Revisar y verificar el cumplimiento del programa de Capacitación en Seguridad Laboral y Educación Ambiental, así como al Programa de manejo de Tránsito y Señalización Vial durante la construcción, que presente el Contratista. Presentar un sistema de medición y calificación del cumplimiento de cada programa del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). Participar en la elaboración y dar seguimiento a los planes de acción para el cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones que resulten como producto del control y seguimiento del contratante. Asimismo, será responsable de cumplir y verificar que el Contratista de Obra cumpla con todas las acciones contempladas en dicho plan y que las mismas se encuentren acorde con la aplicación de las Políticas Ambientales, Políticas de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas. F) IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO La implementación del PR, consiste en ejecutar las actividades de campo en representación del Organismo Ejecutor del Proyecto, quien deberá cumplir con las actividades mínimas que a continuación se detallan: • Socializar previo al inicio de cualquier actividad de la implementación del PR, con las autoridades municipales de las comunidades afectadas y de las autoridades que se requieran, sean públicas o privadas y las comunidades afectadas, con el objetivo de informarles sobre el inicio de las actividades relacionadas a la implementación. • C oordinar y l l e v a r a c a b o l a s publicaciones necesarias en medios de comunicación masiva que logren informar a la población afectada y vecina del Proyecto, con la advertencia de que a partir de la fecha de la publicación del aviso cualquier caso de mejora y/o invasión al derecho de vía no será indemnizado. • Actualizar el inventario de casos del diseño del PR, con el propósito de verificar cualquier cambio dado en la población afectada. En el caso de existir
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 nuevas afectaciones, se denominarán casos extra PR los cuales serán el resultado de razones sociales o cambios de diseño debiendo ser incluidos en el PR. • Conformar los expedientes con toda la documentación legal y técnica necesaria para la posterior indemnización de la totalidad de los casos identificados en el PR. • En los casos identificados como “vulnerables” en el PR, el Consultor encargado de la Implementación, deberá coordinar visitas de campo en la que se determinará en forma colegiada con El Consultor, el Organismo Ejecutor del Proyecto, La Alcaldía Municipal y en caso de ser requerido El Contratista, si estos casos son considerados a ser indemnizados o reasentados. • Remisión al Organismo Ejecutor del Proyecto de los expedientes estructurados para pago y otros fines, haciendo constar que la información contenida en cada expediente fue debidamente verificada y cumple con los requisitos técnicos y legales para procesar la indemnización. • Revisar los valores, datos, variables, etc. establecidos en el informe de factores, criterios y parámetros para valuar bienes afectados elaborado en la etapa de elaboración del PR, el cual deberá ser debidamente aprobado por el Organismo Ejecutor del Proyecto. • Es obligación del Consultor, subsanar y completar cualquier tipo de gestión y documentación social, técnica y legal que impida procesar la formalización del pago de cada caso hasta realizar las indemnizaciones y gestiones legales correspondientes, independientemente del vencimiento contractual de sus actividades, siempre y cuando la falta de documentos sea por causas imputables al mismo Consultor. Si la falta de documentos no es imputable al Consultor se deberán presentar y aclarar las justificaciones por escrito de cada caso. • Custodiar e informar con suficiente antelación cualquier tipo de invasión al derecho de vía en las áreas ya liberadas por la implementación del PR de acuerdo con el diseño constructivo, mientras el proyecto se encuentre en ejecución y el contrato este vigente. • Para los casos identificados como invasiones, el Consultor deberá acompañar al Organismo Ejecutor del
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Proyecto y a las autoridades de la Alcaldía Municipal, en el proceso de notificación de desalojo, con la finalidad de poder liberar el área afectada; estos casos que en su momento fueron atendidos por El Consultor no deberán ser considerados como nuevos casos. • Gestionar, coordinar y elaborar todo tipo de documentos y reuniones que se requieran para alcanzar la suscripción de convenios, contratos de trabajo por obra, informes relacionados al PR, enlaces interinstitucionales públicos y privados, entre otros, para poder liberar en tiempo y forma las áreas requeridas por el proyecto. • Elaborar Informes de avance de la implementación del PR que contenga como mínimo la siguiente información: Avance en la liberación en longitud, Avance en la resolución de casos por kilómetros y porcentaje en base a los casos identificados en el diseño original, esquema rectilíneo de avance, montos indemnizados y cualquier información relevante en el mes informado. • Es obligación del Consultor presentar i nformes s emana les v í a c o r r e o electrónico, de los avances de la liberación del PR. • En el caso de ser necesario o ser solicitado por el Organismo Ejecutor del Proyecto, El Consultor deberá coordinar las acciones encaminadas para alcanzar los objetivos del PR. • Monitorear y dar seguimiento a las personas cuyos bienes se vean afectados por el proyecto, al menos tres (3) meses después de efectuada su relocalización definitiva o se haya hecho efectiva la compensación correspondiente. • Se deberá entregar a más tardar quince días calendario a partir de la fecha de la Orden de Inicio de la Consultoría un Informe Preliminar que contemple como mínimo el número de casos, nombre del propietario u ocupante, tipo de afectación, estacionamiento, coordenada UTM, fotografía representativa de la afectación, etc., incluir un registro en vídeo aéreo (con uso de dron) de la situación encontrada al inicio de la Consultoría, a lo largo de todo el eje del tramo a intervenir. • E l C onsultor d e b e r á t o m a r e n consideración la importancia de alcanzar la liberación necesaria de la longitud por tramo y notificar de ello de manera especial al Contratante y el plazo que le tomará tener liberado el mismo.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Las actividades de reasentamiento aquí descritas se pretenden ejecutar como programas de desarrollo sostenible, tratando de que de acuerdo a la disponibilidad financiera las personas desplazadas por el proyecto puedan recibir los beneficios del mismo; además se genera la debida consulta y participación de las poblaciones, a quienes se trata de ayudar para mejorar el medio de subsistencia y su nivel de vida, o al menos restablecerlos, al final como mencionan todas las políticas de salvaguardas el reasentamiento ayuda a la reducción de la pobreza dentro del ámbito del proyecto. Actualmente se cuenta con un Informe de Levantamiento de Afectaciones de Derecho de Vía de la Carretera Danlí-Trojes, elaborado por Consorcio I N C O S A - GEOCONSULT, e n el año 2017. Sin embargo, el Plan de Reasentamiento del proyecto se encuentra en proceso de elaboración y será proporcionado al consultor adjudicatario. Contando previamente con el PR, que describe la metodología a realizar, la estrategia, el organigrama y el plan de trabajo, el proceso de implementación del PR a llevar a cabo por el Consultor es un esfuerzo de planeación, coordinación y control de la ejecución de todas las actividades de reasentamiento, con la participación del Gobierno, entes de financiamiento, consultores encargados de la ejecución del proyecto y población afectada. El Consultor actúa en nombre y representación del Organismo Ejecutor del Proyecto, bajo su supervisión y coordinación; es así como dicha implementación se desarrolla a través de dos actores clave: • Implementador en Campo aplicando las salvaguardas ambientales y sociales del BCIE junto con los estándares, políticas y Ley Nacional Aplicables; y, • Fondos para los servicios de pagaduría y escrituración proporcionados por el organismo ejecutor. La función del Consultor es la implementación del PR en campo en las áreas necesarias y requeridas por el proyecto, socialización, negociación con afectados entre otras actividades. Para la implementación del PR, el Consultor en
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 campo, deberá ejecutar como mínimo las siguientes actividades: Socialización del PR a ser implementado: E l C onsultor d e b e r á r ealiza r convocatorias a través de los Patronatos, Juntas, Asociaciones y representantes locales del área de influencia. Se ubican los listados de las familias que formarán parte del Plan de Reasentamiento (PR), valiéndose de cuanto medio de divulgación pudiere haber en la zona, para que los representantes de las familias afectadas puedan ser atendidas en horarios específicos con el fin de presentarles las distintas opciones de forma individualizada. Además, se propone para el caso de alternativas colectivas, celebrar sesiones de trabajo para que conozcan dichas opciones y puedan sugerir, opinar y escoger entre ellas, de una forma transparente y equitativa. P roceso d e p articipación y concertación: Como parte del Proceso de participación y concertación, El Consultor llevará a cabo la presentación de las diferentes opciones de compensación a los propietarios de bienes afectados que fueron identificados en la etapa de elaboración del PR. La concertación será un proceso que conduce al acuerdo de las partes; es un proceso de construcción conjunta y estará precedido de la socialización. La concertación se relacionará con las acciones de socialización, mediante la cual los actores sean capaces de participar en forma activa en cada una de las etapas, con lo que se facilitará el empoderamiento social. Componente Legal / Valoraciones y Negociaciones: Particularmente en materia legal, el procedimiento de indemnización de terrenos y mejoras se llevará a cabo conforme a las salvaguardas Ambientales y Sociales establecidas en el Plan SIEMAS del BCIE. Todo este proceso debe ser guiado por los especialistas del área legal y de valoraciones en coordinación con los especialistas sociales del Consultor. Levantamiento de información del Estudio de Valoración: Se deberá validar el Estudio de Valoración del Plan de Reasentamiento,
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 o actualizarlo en caso que sea necesario. Para este proceso se requiere aplicar una ficha de campo que recolectará la información requerida para la formulación del avalúo, considerando lo estipulado en el informe de factores, criterios y parámetros para valoración de bienes afectados. Se deberá establecer una fecha base después de la cual no se reconocen i ndemnizaciones, p a r a e v i t a r especulaciones y aprovechamientos de la población. Dicha información se publicará en un Comunicado en los principales diarios del país, y a través de medios sociales de difusión en la zona influencia del proyecto u otras estrategias que el Consultor estime conveniente, o los definidos en el PR. Dentro de los principales pasos a seguir en la Implementación del PR, se prevé que el Consultor brinde la logística y soporte respectivo de las siguientes actividades: ▪ Evaluación / Valoración de Activos (terrenos y mejoras). Para las evaluaciones de Mejoras, se deberán aplicar precios de mercado actualizados, buscando una indemnización justa que permita al afectado establecerse en otra zona o área, con iguales o mejores condiciones, o restituir su bien. En el caso de árboles frutales o cultivos de cualquier tipo, el valor se determinará para reponer completamente los mismos (tomando como base el lo definido en el PR). S e e nti en de q u e l a e xpresió n -afectaciones- abarca todo lo que crece en la tierra o está incorporado de manera permanente a la tierra, como las mejoras y los cultivos. En todo caso el Consultor se alineará a la Norma de Desempeño N°. 5 del IFC y aplicará fundamentalmente las disposiciones, fórmulas y demás parámetros establecidos en el Decreto No. 58-2011 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 13 de julio de 2011, el cual establece la aplicación de precios de mercado o de restitución para las valoraciones de predios privados y edificaciones a ser afectados por proyectos públicos de infraestructura. También se podrá aplicar cualquier otra metodología, normativa, mecanismos o disposiciones especiales que se
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 implementen, para perfeccionar, acelerar o hacer posible el pago oportuno de las indemnizaciones, particularmente de aquellos casos considerados complejos o de alta prioridad para evitar demoras en las obras, y lo establecido en el PR. ▪ Propuesta a los propietarios de bienes afectados: El Consultor deberá plantear a cada propietario una oferta derivada del PR, con la propuesta del mecanismo de indemnización de sus terrenos y/o mejoras. Como parte de la agilización en la liberación de las áreas necesarias, se podrá considerar la ejecución de obras complementarias o conexas (Planteles, accesos, muros, jardineras, cercos, etc.) al caso, o el suministro de materiales para compensar daños causados a las propiedades, que bien podrán resolverse y concretarse a través de los respectivos ejecutores de las obras (Puede considerarse la Partida de Administración Delegada1). Previamente a la etapa de negociación de los terrenos que deban adquirirse, podrá haber necesidad de efectuar nuevos replanteos 1 Este sistema de trabajos ejecutados en forma determinada, se consideran pagados bajo la base de COSTO más PROCENTAJE, por tratarse de trabajos contingentes no cubiertos por precios unitarios. Se le paga al Contratista en relación a los materiales, el equivalente del transporte y un porcentaje adicio- nal a estos elementos como pago por servicios de ellos. Esto mismo se hace con la mano de obra y los otros gastos de herramientas y equipo especial, más servicios profesionales que llevan los proyectos, en sus propios trabajos. (SOPTRAVI Manual de Carreteras – Tomo I topográficos en cada sitio, para confirmar la extensión real a adquirir. Sobre este particular, es necesario realizar una publicación aclaratoria en la cual se notifique los casos que serán tomados en cuenta para ser sujetos de indemnización, estableciéndose y manteniéndose vigente una fecha acordado posteriormente con el Organismo Ejecutor del Proyecto; después de la cual no se reconocerán indemnizaciones de mejoras edificadas con posterioridad, a objeto de evitar especulaciones y aprovechamientos al proyecto, siendo una obligación del Consultor una vez iniciada la consultoría, de velar e informar con suficiente anticipación de cualquier nueva invasión a las áreas requeridas para el proyecto y de las áreas liberadas en la Implementación del PR. ▪ Recolección Documentación Legal: Para la conformación del expediente de cada caso, el equipo legal del Consultor deberá recolectar escrituras, identidades, constancias de libertad de gravamen, poderes de representación y toda la documentación legal que aplique para
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 cada caso, y que no pudo ser recolectada durante la etapa de preparación del PR. Obtención y revisión de la documentación que los afectados y autoridades suministren, para posterior conformación del respectivo expediente, indicando las observaciones que correspondan y dándole seguimiento a la subsanación de este, para posterior aprobación del Organismo Ejecutor. ▪ Negociación: Tomando en consideración el PR, el Consultor realizará estudios que establezcan una metodología confiable y transparente para la determinación de los valores de mercado de los bienes y predios a compensar o adquirir, por ser objeto de afectación y que por cualquier motivo sean requeridos para poder emplazar las obras conforme los diseños finales aprobados. El Consultor en nombre del Organismo Ejecutor del Proyecto negociará técnicamente y en forma transparente los valores de los inmuebles con las personas afectadas, dentro de los rangos establecidos en el PR, que se verán reflejados y detallados en la ficha de avalúo, con el fin de llegar a un acuerdo justo en aplicación a las políticas de Reasentamiento, generando así la firma del “Documento de Aceptación” por parte del afectado. El Consultor estará obligado a darle seguimiento a la liberación de las áreas ya indemnizadas, para garantizar el libre acceso al Contratista. El Organismo Ejecutor del Proyecto acompañará en casos que se consideren especiales durante la negociación, u otros acuerdos que se vayan a plantear a los propietarios, previa invitación notificada. ▪ Firma de documentos: El Consultor gestionará con los propietarios de las afectaciones los documentos de aceptación de pago directo, de Reasentamiento y de los demás casos, así como las correspondientes promesas de compraventa en el caso de los terrenos; los anteriores documentos servirán de soporte para la aprobación de las indemnizaciones respectivas, ya que en ellos los afectados aceptarán recibir la compensación, de acuerdo con el mecanismo de indemnización negociado. En el caso de la adquisición de los predios requeridos para el proyecto, las promesas
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 de compraventa que se suscribirán y se formalizarán una vez que se eleven a escritura pública de traspaso de dominio de la propiedad, las que posteriormente se inscribirán en el Registro de la Propiedad correspondiente. Adicionalmente los propietarios deberán firmar una carta de autorización en la cual se establece que el propietario permite el ingreso al sitio afectado para que el contratista ejecute la obra. Es responsabilidad del Consultor, gestionar y coordinar todo tipo de documentos que tengan como fin primordial el alcance del cumplimiento del PR, como ser: convenios, contratos de trabajo por obra, etc. ▪ Conformación de Expedientes: El Consultor completará un expediente individualizado por cada caso, el cual deberá contener la información técnica y documentación legal mínima que a continuación se detalla: ▪ Original del documento de Aceptación firmado por el afectado. ▪ Original del documento de Autorización de ingreso del Contratista de Obras y Supervisión al inmueble afectado. ▪ Original de documento de aceptación del afectado de la aplicación de la retención de impuesto de ganancias de capital, al monto de indemnización ▪ De no aplicar la retención del impuesto de ganancias de capital, se deberá suscribir una declaración jurada por parte del afectado de ser vivienda habitual, la cual deberá ser autenticada por El Consultor. ▪ Copia de la Tarjeta de Identidad y RTN del o los Propietarios de la afectación. ▪ Documentos que constaten la propiedad del predio (Escritura Pública). ▪ Carta de libertad de gravamen vigente (3 meses), que deberá ser gestionado por El Consultor. ▪ Constancia de Libertad de Gravamen: En el caso de que la Propiedad se encuentre gravada, El Consultor en conjunto con el afectado, deberán gestionar la autorización/liberación del área afectada o en su caso de la totalidad del terreno. ▪ Ficha de avalúo: El Consultor deberá elaborar una ficha de avalúo que determine los valores de mercado de los inmuebles que serán afectados (terrenos y mejoras), considerando el “Informe de factores, criterios y parámetros para valoración de bienes
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 afectados” y cualquier otro factor que incida en el precio de mercado actual. Dicha Ficha de Avalúo podrá contener cualquier otro documento que respalde el valor de mercado, deberá incluir la descripción y detalle del terreno y mejora afectada y fotografías detalladas; estas fotografías deberán tener como mínimo una fotografía en la que aparezca la carretera o tramo que incluya como fondo la mejora o terreno afectado. ▪ Polígono de afectación debidamente sellado, firmado y timbrado por un Ingeniero Civil debidamente inscrito en el Colegio de Ingeniero Civiles (CICH). ▪ Se deberán remitir al Organismo Ejecutor del Proyecto periódicamente Paquetes de Expedientes debidamente codificados conforme se va avanzando en la elaboración de estos, se hace la aclaración que los expedientes deberán ser presentados con toda la documentación necesaria para proceder con la indemnización (deberá ser clara limpia y ordenada). ▪ Casos de contrato de obra: deberá contar con toda la documentación de respaldo del subcontratista, especificaciones técnicas y legales, así como el contrato de obra que contenga todo lo convenido para ejecutarlas. • Cualquier otro documento necesario dependiendo de la complejidad legal de cada caso. En los casos que existan limitaciones en el procedimiento, se podrán considerar las siguientes estrategias: i. Es obligación del Consultor realizar el trámite de la obtención de la libertad de gravamen en los casos de adquisiciones de tierra. ii. Si el Organismo Ejecutor del Proyecto tuviere objeción para tramitar el pago de algunos expedientes, por errores de forma o de fondo, o porque se requiera de algún documento adicional, El Consultor procederá a corregirlos y a gestionar lo adicional solicitado, con el objetivo de poder efectuar el pago. iii. Asimismo, se aclara que toda la información que conforma el expediente para pago, deberá ser remitida en físico y en formato digital totalmente legible, de no ser así, no se procesarán los pagos, debido a que es un requisito legal y administrativo contar con toda la documentación legible por transparencia y evidencia ante las diferentes auditorías a las que está sujeto el Organismo Ejecutor del Proyecto; el expediente será devuelto a El Consultor y el mismo
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 no será procesado o considerado como caso para pago. Casos a Resolver en campo en la Implementación del PR: El Consultor deberá resolver los tipos de casos y realizar las gestiones necesarias que conlleven su pronta resolución, como mínimo estos son los tipos de casos que deberán atenderse en la implementación: ▪ CASOS CASOS TIPO 1: Casos de terrenos afectados para definir el derecho de vía • Casos de propietarios con documentos debidamente registrados • Casos de propietarios con documento privado • Casos de solamente ocupantes • Casos de eventuales personas que reclaman la propiedad del predio afectado • Casos de ocupantes con otro tipo de documentos CASOS TIPO 2: Casos de pagos directos dentro y fuera del derecho de vía • Casos de mejoras dentro y fuera del derecho de vía • Casos de movilizaciones CASOS TIPO 3: Casos de reasentamiento por vulnerabilidad o afectaciones en la construcción de la carretera • Casos de reasentamiento (vivienda) • Casos de reasentamiento (local) CASOS TIPO 4: OTROS TIPOS DE CASOS • Casos extra PR • Casos por compensación ▪ GESTIONES Y ADELANTOS ▪ Pagos parciales ▪ Alquileres ▪ Demolición de obras pagadas (totales o parciales) ▪ Gestión y pagos al Instituto de la Propiedad (IP) ▪ Otros pagos y atención de reclamos ▪ Trámites especiales Acompañamiento en la movilización de las familias a reasentar: Como parte de la implementación del PR, el Consultor acompañará el traslado de las familias que deban reubicarse, según la programación convenida con estas. El equipo social del Consultor acompañará en todo momento a cada familia en este proceso, durante el plazo de vigencia del contrato de la Consultoría.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Componente social: El Consultor deberá implementar mecanismos relacionados a programas de atención de reclamos, programas de información y participación comunitaria, para lo cual se requiere puntos estratégicos de reunión, encuentro y atención a la población afectada, queda a criterio del Consultor su implementación y ubicación o como está establecido en el PR. Dentro de la implementación del PR, el Consultor deberá desarrollar los programas relacionados principalmente con: participación de los propietarios de bienes afectados; mecanismos de atención a reclamos; la implementación de opciones del PR relacionadas con alojamiento y mecanismos de pago para aquellos afectados que ameriten traslado temporal por afectación de sus viviendas; asesoría social a cada familia o grupo incluido dentro de las acciones definidas en el PR; y atención especial a los casos más vulnerables (adulto mayor, madres solteras, madres jefes de familia, personas con capacidades especiales, familias bajo la línea de la pobreza, familias con jefes de hogar con adicciones, minorías étnicas, etc.). E specíficamente, e l C onsulto r deberá implementar un programa de información y participación comunitaria incluido en el PR del proyecto, que tiene por objeto desarrollar mecanismos y medios de comunicación, socialización e i nformación q u e p ermitan l a participación de la población, ofreciendo a los propietarios de bienes afectados información adecuada, oportuna y permanente sobre el contenido del PR, el proceso, los cronogramas previstos y los derechos y deberes de las partes. el Consultor desarrollará campañas o jornadas de información, participación y consulta con los afectados. Como parte de dicho programa de información y participación comunitaria, el Consultor también deberá socializar los diseños de las nuevas viviendas o comunidades con la población a la cual esté dirigida la obra. Esto permite una mayor precisión y definición de estos diseños. Para legitimar esta socialización, deberán incluir la participación de las autoridades edilicias, que puedan ser a la vez testigos de los compromisos escritos o los pactos sociales contraídos con los
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 grupos, respecto a la satisfacción de estos diseños. Las estrategias de divulgación del proyecto deberán responder tanto a las particularidades de este, como a las características de la población y los diferentes actores sociales que intervienen. Al inicio de los trabajos, el Consultor deberá realizar jornadas informativas en campo, de sensibilización con los contratistas y supervisores vinculados al proyecto, quienes deberán estar en contacto frecuente con las comunidades; dicha capacitación abarcará a los ingenieros y capataces de cada empresa asignados en campo, no obstante se recomienda que para efectos de informar sobre las particularidades especiales que reviste el proyecto, su inminente contenido social, sus objetivos e impacto, se deben definir los canales pertinentes de información y atención a la comunidad afectada para la cual se construyen las obras. Otro de los programas del PR que deberá implementar el Consultor, es el Programa de atención a reclamos, cuyo principal objetivo es prevenir y minimizar conflictos y reclamos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto. El Consultor asistirá y atenderá como parte del mecanismo de atención desarrollado en el PR, la pronta resolución de eventuales reclamos y quejas que se puedan presentar durante el proceso por parte de los propietarios de bienes afectados. El estándar del mecanismo debe estar alineado con el señalado en la ND 1 y ND 5 del IFC, y de acuerdo a lo establecido en el Plan SIEMAS de la operación. Se considerará como queja, un reclamo o inconformidad sobre la información dada u omitida, acuerdos establecidos no cumplidos, afectaciones causadas sobre personas, bienes o entorno físico ambiental, que vulneren los derechos humanos, sociales, patrimoniales y/o culturales de terceros relacionados directamente con el proyecto. Se deberán llevar registros como evidencia escrita (cartas, registros, ayudas de memoria, documentos, fotos, etc.), aunque puedan ser recibidos verbalmente. Para atender las quejas El Consultor asignará personal específico y a través de un mecanismo que resulte efectivo en campo.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 3.3 Actividades de la Supervisión al finalizar las Obras A) P L A N D E O PERACIÓN Y MANTENIMIENTO Preparar en forma conjunta con el contratista un plan de operación y mantenimiento de las obras construidas mismas que deberá contener al menos lo siguiente: - Información de carácter general sobre la estructura y responsabilidad de la entidad o entidades encargadas del mantenimiento vial, - Número y tipo de personal asignado con perspectiva de género, equipo requerido, naturaleza y cantidad de contratos de mantenimiento que se deben otorgar - Formularios sobre los inventarios a realizar sobre la condición de la red; - Formularios sobre la evaluación de la ejecución del plan de mantenimiento por año a implementar. - Un plan de mantenimiento vial a cinco años a partir de la finalización de las obras con la justificación de las prioridades, el tipo de actividades, el cronograma de ejecución y la definición de los probables recursos financieros y físicos requeridos. - Recomendaciones sobre acciones para la conservación de la vía. B) CIERRE DEL PROYECTO Para el cierre del proyecto se requiere el siguiente apoyo por parte del Consultor: Elaboración del informe de pre-cierre tanto técnico como socio‐ambiental, que debe ser suministrado al Contratista y al Contratante con 30 días de anticipación a la fecha contractual de terminación de la obra, con la finalidad que el Contratista pueda hacer las acciones que correspondan para concluir la obra. El Consultor deberá elaborar el modelo base de los planos finales, que será entregado a las Contratistas de cada Lote, quienes serán los responsables de elaborar los planos finales. Se deberá constatar que los planos finales muestren todos los elementos del proyecto tal como se construyeron, para lo cual el Consultor deberá llevar un registro de todos los cambios de diseño y datos constructivos generados durante la ejecución de los trabajos. El Consultor deberá recopilar los planos finales de los 3 Lotes.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Realizar una inspección del proyecto junto con el Contratista previa al cierre, con el propósito de verificar la terminación de las actividades y hacer las recomendaciones para la aceptación de las obras terminadas. Hacer la inspección final del proyecto, para certificar las cantidades de cierre del contrato. El Consultor deberá presentar un Plan Detallado de Mantenimiento del Proyecto por un período de 5 años que asegure la Calidad de la Superficie del Pavimento, Derecho de Vía y el Cumplimiento con todas las Especificaciones Técnicas Ambientales y las Guías de Seguridad Vial. Elaborar la Modificación de Cierre del Contrato de obra Participar en la recepción del proyecto conforme a la fecha en que defina El Contratante. Elaboración del Acta de Recepción del Proyecto. Preparar el informe final del proyecto con los resultados de la consultoría en sus diferentes componentes. Elaboración de un vídeo profesional de cada lote terminado mostrando las principales obras ejecutadas y narrando lo que corresponda en cada uno de ellos. 4. Información del Proyecto El Contratante cuenta con los estudios actualizados inherentes a: -Estudios de Ingeniería de Tráfico. -Diseño Vial. -Estudio y evaluaciones ambientales. -Estudios hidrológicos e hidráulicos. -Diseño de pavimento. -Evaluación económica. -Plan de Reasentamiento Involuntario. -Estudios de Suelos y Bancos de Materiales. -Planos finales de la obra a construir. -Especificaciones especiales del proyecto. -Auditoría de Seguridad Vial. 5. Productos e Informes Los informes requeridos de esta consultoría se elaborarán por Lote, salvo aquellos productos especialmente
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 indicados que podrán presentarse unificados. Deberán presentarse en forma impresa un (1) original y una (2) copias, y en formato digital dos (2) copias, una en PDF y otra en formato editable, son los siguientes: 1. Informe Preliminar: en relación a la implementación del PR, deberá contener como mínimo del número de casos, nombre del propietario u ocupante, tipo de afectación, estacionamiento, coordenada UTM, fotografía representativa de la afectación, etc. Se debe entregar a los 15 días calendario de haber recibido la orden de inicio, el mismo no está sujeto a pago. 2. Informe Inicial: Este informe deberá contener como mínimo: - Resultados de la revisión de la documentación proporcionada: Planos, Especificaciones técnicas, Plan de Gestión Ambiental y social, Plan de Seguridad e Higiene, Plan de Calidad, Plan de Control de Tráfico y Señalización vial durante la construcción y todos los planes incluidos en las condiciones del Plan SIEMAS. - Comentarios de la Revisión del Diseño y el Alcance indicado en el Contrato de Construcción, indicando si son los necesarios para la eficiente ejecución del Proyecto. - Resultados de la revisión del programa de trabajo que proporcione el contratista, indicando si es viable la terminación de la obra por el contratista con los recursos que ha planificado incorporar al proyecto. - Evaluación de los Bancos de Materiales propuestos para la ejecución de la obra, estimando la cantidad que podría ser extraído de cada uno de ellos y para que actividades serán útiles. - Álbum Fotográfico del Tramo (Antes de las Obras) - P la ni ficación d e tallada d e l a implementación del PRI, basado en los objetivos y alcances, una descripción de la metodología a realizar, estrategia y organigrama, cronograma de ejecución de cada etapa con tiempo de ejecución de las actividades, número de casos, nombre del propietario u ocupante, tipo de afectación, estacionamiento, coordenada UTM, fotografía representativa de la afectación.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Se debe entregar 30 días calendario después de haber recibido la orden de inicio. 3. Reportes Semanales de Avance de Implementación del PR: reportes ejecutivos actualizados sobre la resolución de casos en campo, cuadro resumen, del avance en porcentaje y kilómetros de liberación de áreas incluidas en el diseño. Incluirá a la vez el detalle de las negociaciones terminadas, casos en proceso y casos retrasados, indicando las soluciones planteadas y acciones a tomar, con su correspondiente responsable, en concordancia con lo establecido en la respectiva planificación detallada de trabajo que se plantee, presentar esquema rectilíneo de las áreas liberadas, información de relevancia e información solicitada por el Organismo Ejecutor del Proyecto. Se debe entregar el último día hábil de la semana, durante todas las semanas de duración de la consultoría, los reportes no estarán sujetos a pagos. 4. Informes Mensuales de Progreso: Estos informes deberán contener como mínimo: - Una descripción del progreso general de las obras y una comparación con el programa de trabajo. - Plan de Trabajo Actualizado y revisado para su implementación. - Detalle de los Trabajos a realizarse en el siguiente periodo. - Equipo y Personal del Contratista en el Proyecto desagregado por sexo. - Actividades del Consultor. - Proyecciones Financieras de la Obra. - Resumen del Avance y de los Problemas encontrados en la Obra, y las soluciones de los mismos, incluyendo el componente ambiental y social. - Avance del cumplimiento del Plan de Gestión Socio ambiental del proyecto y la Resolución que acompaña la Licencia Ambiental de la SERNA, así como de los Informes Técnicos de Control y Seguimiento Ambiental emitidos por la INHGEOMIN, en relación a la explotación de bancos de material. Avance del cumplimiento de Legislación Nacional Ambiental y Social de Honduras, las medidas de Mitigación Ambiental y Social del Plan de Gestión Ambiental y Social (del EIAS).
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 - Fichas de control social y ambiental, y evidencia del cumplimiento de las condiciones del Plan SIEMAS y las Salvaguardas Ambientales y Sociales del BCIE. - Actividades de los Especialistas que han intervenido en el período, así como sus recomendaciones, - Reporte de las actividades y tareas de monitoreo llevadas a cabo para la implementación del PR. - Avance de las actividades de negociación y de la elaboración de los expedientes, pago e implementación de los programas sociales de conformidad a su pertinencia para el proyecto, el avance en porcentaje y kilómetros de liberación de áreas incluidas en el diseño. Detalle de las negociaciones terminadas, casos en proceso y casos retrasados, indicando las soluciones planteadas y acciones a tomar, con su correspondiente responsable, en concordancia a la respectiva planificación detallada de trabajo que se plantee. - Detalle de las actividades desarrolladas en la etapa de implementación, los casos atendidos y solucionados, la descripción de la participación y desempeño de las diferentes instancias gubernamentales, municipales y privadas bajo las responsabilidades y compromisos asignadas en el marco legal pertinente. - Descripción del funcionamiento, limitantes y fortalezas de mecanismo de atención y resolución de reclamos aplicado , y d e las accio n es d e información, consulta y comunicaciones desarrolladas, igualmente de las posibles auditorías sociales que se tengan. - Definición del logro de los programas de compensación social. - Todos los datos del contrato, tanto físico como financiero. - Estado Legal del Contrato: Situación de Garantías Bancarias, Seguros y Reclamos del Contratista. - Informes de los especialistas que han intervenido en el periodo. Se entregarán 5 días laborables después del mes siguiente al periodo reportado, durante todos los meses de duración de la consultoría. 5. P aquetes d e e xpe dientes d e l a Implementación del PR : deberán contener la información de soporte requerida por el Organismo Ejecutor del Proyecto anteriormente descrita
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 en la (Conformación de Expedientes), para revisión del Organismo Ejecutor del Proyecto y su posterior traslado para trámite de pago y escrituración, cada caso remitido para pago deberá contar con la información mínima, en caso de existir observaciones por parte del Organismo Ejecutor del Proyecto, El Consultor está en la obligación de realizar las respectivas enmiendas a la brevedad posible. Se entregarán a demanda del avance del Plan de Reasentamiento, los mismos no estarán sujetos a pagos. 6. Informe Final del PR: Este informe describirá de qué manera las condiciones económicas y de vida de las personas cuyos bienes fueron afectados por el proyecto, fueron restauradas o mejoradas como parte de la implementación del PRI con base en los resultados de las encuestas realizadas. Contendrá los lineamientos y mecanismos de seguimiento utilizados para la evaluación y monitoreo de los programas del PR. Además, describirá las acciones ejecutadas para cada uno de los componentes de la etapa de implementación. Igualmente incluirá el plan de trabajo y presupuesto ejecutados, cubriendo las áreas correspondientes a indemnizaciones y compensaciones, incluirá un apartado especial que detalle una tabla resumen de todos los casos que fueron afectados en el PR, que incluirá tipo de caso, ubicación (estación / km), nombre de afectado, monto de indemnización, fecha de pago. Este Informe deberá presentarse al finalizar la implementación del PR. 7. Informe Final de Supervisión: Este informe deberá incluir como mínimo: - Todas las actividades de la construcción incluyendo los temas socios ambientales como ser: Cierres de bancos de materiales, botaderos, planteles, reforestación o medidas de compensación relacionados con derecho de vía, etc. Así como las Adendas y Órdenes de Cambio. - Reclamos o disputas, o cualquier otra situación que tuvo efecto en el aumento del Monto Contractual. - Costo final del proyecto. - Descripción de los trabajos más importantes y sus desafíos si los hubiera. - Identificación de trabajos adicionales necesarios (si los hubiera) que no fueron ejecutados durante la implementación
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 del proyecto y las causas por las que no se implementaron. - E laborar u n P l a n D etallado d e Mantenimiento del Proyecto por 5 años. - Elaborar un Vídeo Documental del Proyecto para cada lote donde muestre las principales obras ejecutadas por cada contratista. - Álbum Fotográfico del Tramo (Antes y Después de las Obras, en el mismo sitio, de manera que pueda compararse las condiciones de cada sitio fotografiado). - Listado Actualizado de Estructuras de Drenaje Mayor y Menor (con Fotografías). - Conclusiones y Recomendaciones. - Planos Tal Como Construido. Estos Planos, estarán de acuerdo a lo establecido en el Manual de Carreteras de SOPTRAVI ahora SIT. Todos los planos se presentarán en tamaño 11”x 17” (tabloide o doble carta) para facilitar su manejo en campo, y también en soporte informático modificables (Auto CAD) como también en PDF. Deberá presentarse 30 días calendarios después de la fecha de concluida la obra. Informes Especiales: estos informes pueden ser solicitados por el Contratante relacionados con la consultoría durante la ejecución del proyecto. No estarán sujetos a pagos. Todos los informes anteriores deberán estar acompañados de la siguiente documentación: en los casos que corresponda, las memorias de Cálculo para cada uno de los estudios y diseños realizados; también incluirá ilustraciones, obras especiales sobre servicios públicos, observaciones y recomendaciones y cualquier otra información adicional que se considere necesaria de acuerdo a los alcances detallados en los Términos de Referencia. Responsabilidades del Consultor La aprobación por parte del Contratante de cualquier documento indicado anteriormente y los dictámenes técnicos, jurídicos o económicos del Contratante, no eximen al Consultor de su responsabilidad posterior respecto a posibles errores de diseño, informes, estudios, análisis, etc. que provoquen o tengan consecuencias futuras por la aplicación de ellos. En caso de requerirse efectuar cambios razonables sugeridos por parte del Contratante que no se alejen sustancialmente de los alcances originales, el Consultor será responsable de realizarlos en el mismo plazo y costo previsto.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 El Consultor deberá poner en práctica normas de control de calidad en la ejecución de esta consultoría, de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería para este tipo de obras, debiendo dar la capacitación respectiva al personal que no esté familiarizado con este tipo de normas. Todos los informes, documentos, sistemas de información y metodología realizadas, inspeccionadas revisados controlados y emitidos por el consultor, se ejecutarán de acuerdo a las normas y procedimientos generalmente aceptados para el buen ejercicio de auditorías técnicas de ingeniería, administración de proyectos y empresas y competencias profesional. Todos los estudios, informes y demás documentos que preparen el Consultor en cumplimiento de los servicios contratados, pasarán a ser propiedad del Contratante, de los cuales deberán ser entregados al vencimiento del contrato o por rescisión del mismo, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor podrá conservar copia de tales documentos, pero no podrá utilizarlos para fines ajenos al contrato sin consentimiento previo y escrito del contratante. 6. Personal Clave a asignar al Proyecto El personal Clave con perspectiva de género con que deberá contar el Consultor durante la ejecución del proyecto en el tiempo que sea requerido conforme a los TDR es el Siguiente:
El personal Clave con perspectiva de género con que deberá contar el Consultor durante la ejecución del proyecto en el tiempo que sea requerido conforme a los TDR es el Siguiente: Cargo Personal Clave Tiempo requerido Gerente de Proyecto Parcial Ingeniero Residente (3) Completo Ingeniero Asistente (3) Completo Especialista Geotecnia (1) Parcial Especialista en Estructuras (1) Parcial Especialista en Pavimentos (1) Parcial Especialista Ambiental (1) Completo Especialista Social (1) Completo Especialista en Diseño y Seguridad Vial Parcial Perfil del personal a proponer: Gerente de Proyecto • Profesional Universitario con título en Ciencias Económicas o Ingeniero Civil. Con Post grado, maestría, con certificación del Project Manager Institute (PMI) o superior, en Gerencia o Perfil del personal a proponer:
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Gerente de Proyecto • Profesional Universitario con título en Ciencias Económicas o Ingeniero Civil. Con Post grado, maestría, con certificación del Project Manager Institute (PMI) o superior, en Gerencia o Administración de Proyectos • La experiencia mayor de 10 años de un profesional de la Ingeniería Civil en Gerencia de Administración de proyectos viales o Director de entidades públicas o privadas de obras viales, se considerará equivalente a una Maestría. • Haberse desempeñado en los últimos 15 años, como Gerente o Director de Proyectos Viales, en por lo menos tres proyectos de Supervisión, tres Estudios o Diseños de obras viales. lngeniero Residente • Profesional Universitario con título de ingeniero(a) o Titulo equivalente referido a obras civiles viales. • Preferiblemente con maestría en ingeniería civil o ciencias de la ingeniería y/o administración de proyectos. • La experiencia mínima de 10 años de un profesional de la ingeniería civil se considerará equivalente a una Maestría • Tener una experiencia profesional general mínima de 8 años • Haberse desempeñado como ingeniero Residente de la Supervisión en por lo menos dos (2) proyectos en proyectos construcción o rehabMaci6n de carreteras pavimentadas con concreto asfaltico o Hidráulico y con longitud mayor de 20 kilómetros. Ingeniero Asistente • Profesional Universitario con título de Ingeniero(a) Civil • Experiencia general de al menos de cinco (5) años, haber desempeñado el cargo de Ingeniero Asistente de Residente en al menos un (1) proyecto de infraestructura vial pavimentada. Especialista en Geotecnia • Profesional Universitario con título de Ingeniero(a) Civil o título equivalente referido a Geotecnia • Preferiblemente con grado de maestría o especialización en geotecnia, se valorará la experiencia mayor de siete (7) años como especialista en geotecnia. • Haberse desempeñado como Especialista en Geotecnia realizando estudios, diseño, revisión y supervisión de fallas en al menos 3 proyectos de construcción y/o rehabilitación de carreteras, que incluya la supervisión de soluciones geotécnicas.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Especialista en Pavimentos • Profesional Universitario con título de Ingeniero(a) Civil o título equivalente referido a obras civiles viales • Preferiblemente con grado de maestría o superior en pavimento, se valorará la experiencia mayor de 7 años como especialista en pavimento. • Haberse desempeñado como Especialista en Pavimentos al menos 3 proyectos de diseños, construcción o supervisión de pavimentos de concreto hidráulico. Especialista Ambiental • lngeniero o Licenciado en ciencias ambientales o Profesional afín. • Preferiblemente con grado de maestría o superior, en ciencias ambientales • Experiencia profesional general mínima de 7 años. • Experiencia en supervisión ambiental de al menos dos (2) proyectos de carreteras que incluyan el control y cumplimiento del contrato de medidas Mitigación ambientales y de seguridad ocupacional y vial, así como la elaboración de informes ambientales Especialista Social • Profesional Universitario en las áreas de Sociología, Economía, Pedagogía, Antropología, Trabajo Social, Psicología o Periodismo. • Experiencia profesional general al menos cinco (5) años • Experiencia en proyectos con enfoque en desarrollo territorial o infraestructura comunitaria • Haber participado en la supervisión y/o implementación de proyectos de impacto social Especialista en Diseño y Seguridad Vial • Profesional Universitario con título de lngeniero(a) Civil o título equivalente referido a obras civiles viales • Con estudios de maestría o superior lngeniería con énfasis en obras civiles viales. • Experiencia profesional general de al menos diez (10) años • Haber participado en al menos tres (3) proyectos de carretera con longitudes mayores de 20 kilómetros, realizando estudio, diseño y/o supervisión del diseño geométrico y la seguridad vial. El Consultor debe considerar lo siguiente: 1.Adicionalmente al Personal Clave Indicado antes, y del personal de apoyo necesario para el desarrollo de la consultoría, también deberá incorporar en el equipo de trabajo los profesionales siguientes:
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 1.1 Un Ingeniero Asistente Junior para apoyo complementario al Ingeniero Residente en diferentes tareas. 1.2 Un Especialista en Economía de Transporte, para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos al contratista para su posterior entrega a un mantenimiento al concesionario. Un especialista en Hidráulica para la revisión de la capacidad hidráulica de las estructuras de drenaje mayor y menor. Un Especialista en Estructuras para la revisión de cálculos estructurales de puentes y estructuras menores. 2. Al momento de ejecutar el proyecto nombrará al personal ofrecido en la oferta técnica y aceptada por El Contratante. 3. Al proponer su personal, tomará en consideración que el Contratante se reserva el derecho, aun cuando lo haya aprobado por escrito, de exigir cambios de personal, si el mismo faltase en cualquier momento al cumplimiento de sus obligaciones, a las buenas normas de comportamiento y a la observación de las leyes hondureñas. El personal profesional que se requiere para la implementación del PR - Coordinador de Implementación del PRI (Especialista Social – con experiencia en procesos de reasentamiento) - Ingenieros Valuadores (2) registrados en la CNBS - Especialista Legal - Personal de apoyo El personal de apoyo deberá ser el siguiente: - Dibujante/Calculista - Cuadrilla de Topografía - Trabajadores sociales - Digitadores - Encuestadores - Asistentes de Valoración - Asistentes para asuntos legales - Servicios secretariales y de apoyo logística El personal listado es el mínimo requerido, el Contratista propondrá el equipo que considere necesario para la Implementación del PRI en el tiempo solicitado. 7. Coordinación y Organización de la Ejecución de la Consultoría El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a través de la Unidad Ejecutora (UE) y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) será responsable de llevar a cabo la
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 coordinación de las diversas actividades relacionadas con la inversión prevista y tendrá la responsabilidad técnica en la realización de las actividades al proyecto. Realización de los Servicios • El Consultor desarrollará sus actividades de acuerdo a la naturaleza del proyecto y lo descrito en estos Términos de Referencia, y estará obligado a cumplir con las instrucciones que se le imparta a través de la Unidad Ejecutora; deberá asumir todas las obligaciones de supervisión de carácter técnico, económico y administrativo, de acuerdo con las mejores prácticas de ingeniería y de carácter ambiental, como lo requiere la naturaleza de estos trabajos. • El Consultor suministrará todo el personal y equipo necesario y asistirá a la Unidad Ejecutora en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, y socio-ambientales para contribuir a que el proyecto pueda completarse a satisfacción del Contratante. • Asimismo, asistirá a la UE en la preparación de todos los documentos e informes requeridos por la entidad financiera. Toda documentación relativa al proyecto que deba preparar el Consultor será canalizada a través de la UE o la SIT y ésta será la encargada de tramitar a las instancias que lo requiera. Inspección, revisión y recepción de los trabajos • El Contratante podrá en cualquier momento tener acceso a los trabajos que realizará el supervisor y todos los aspectos del mismo con fines de inspección. • Los documentos formales que requiera la aprobación de la SIT, serán presentados oportunamente por el Supervisor, de acuerdo al calendario de trabajo acordado. • La recepción definitiva de los servicios y liquidación del contrato, se efectuará una vez aprobado por la SIT, así como el informe final posterior a la finalización de la construcción del proyecto, con la cual se procederá a emitir el finiquito correspondiente. • Las opiniones y recomendaciones del Supervisor, no comprometen al Contratante o al Ente financiero, los que se reservan el derecho de formular al respecto, las observaciones o salvedades que consideren apropiadas.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Informaciones, servicios, instalación y bienes • El contratante no proveerá ningún insumo, por lo que el Consultor deberá incluir en su propuesta todos los insumos necesarios para desarrollar la consultoría. • El Contratante proveerá al Supervisor la información con que se dispone del proyecto como ser Informe Final del Diseño de Proyecto, documento de licitación de la obra, el contrato de construcción y especificaciones, y lo asistirá para obtener cualquier otra información en otras dependencias públicas o privadas. • El Contratante asignará un Ingeniero Coordinador de Proyecto, que será el enlace entre la Supervisión, el Contratista y el Contratante. Este Coordinador, además, será el receptor de toda la información que la Supervisión deberá suministrar • La Supervisión deberá proveer todos los servicios, contar con las instalaciones y bienes necesarios, así como tener acceso al equipo principalmente a aquel de laboratorio que le permita hacer cuantas pruebas o ensayes (CBR, Densidades, granulometría, Desgaste de Los Ángeles, Certificado del proveedor con respecto a los materiales utilizados, revenimiento, Resistencia del Concreto, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo sus actividades, y entre otros: instalaciones de vivienda para su personal, locales de oficina, equipamiento, vehículos, mobiliario, etc.- Tales bienes serán provistos por la Supervisión. • El Consultor deberá contar con el equipo mínimo de laboratorio necesario para efectuar todas y cada una de las pruebas a fin de garantizar la calidad de las obras a supervisar. En relación con las mediciones intermedias y finales del Índice Internacional de Rugosidad (IRI) y de las Deflexiones, que permitan asegurar que el Contratista ha alcanzado los niveles de calidad especificados, el Consultor deberá incluir como parte del costo de sus servicios la provisión de los equipos necesarios para la auscultación requerida. Permanencia y personal de apoyo • El personal de campo que la Supervisión asigne al Proyecto, deberá residir en la comunidad más cercana al sitio del
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Proyecto y estará obligado a permanecer en las zonas de trabajo por el período que sus servicios sean requeridos y conforme fue convenido en el contrato y establecido en el programa de ingreso de recursos humanos al proyecto. El personal de apoyo identificado en la oferta y que por características propias de su actividad deba desarrollar sus funciones en la oficina central de la Supervisión, podrá residir en el sitio en que ésta tenga sus oficinas centrales o regionales o en la que ésta haya identificado en su oferta como Oficina de Apoyo Administrativo. • Por medio de la SIT se podrá proporcionar a la Supervisión, personal administrativo de apoyo, para que los asesoren en efectuar las tramitaciones que puedan necesitar para el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, El Contratante asignará un Coordinador de Proyecto, que será el enlace entre la Supervisión y el Contratante. Este Coordinador, además, será el receptor de toda la información que la Supervisión deberá suministrar. • Las salidas del personal de la Supervisión deberán coincidir con las salidas del personal del Contratista y en ningún caso el Contratista deberá realizar obra sin la presencia del Supervisor. Duración de la Consultoría La duración total del contrato es de veintiséis (26) meses. Se estima en veinte (20) meses para el lote No.1 y de veintiséis (26) meses para los lotes No.2 y No.3; el primer mes de los cuales se utilizará para la revisión de planos, del estudio en general, cambios propuestos por los resultados de la auditoría vial realizadas previamente y la preparación de los datos de campo a suministrar al Contratista, previo al inicio de la obra; dieciocho (18) meses para la supervisión de la obra del lote No.1 y veinticuatro (24) meses para la supervisión de las obras de los lotes No.2 y No.3; y el mes restante para el cierre del proyecto y la elaboración del informe final, una vez que haya concluido la supervisión del proyecto. La Supervisión iniciará al mismo tiempo y de manera simultánea para los tres Lotes, ya que se planea emitir la Orden de Inicio a los tres Contratistas en la misma fecha.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 8. Forma de Pago El siguiente cuadro resume la forma de pago para la supervisión del Lote No.1: El siguiente cuadro resume la forma de pago para la supervisión de los Lotes No.2 y No.3:
No. Entregable FECHA % de PAGO 1. Informe Inicial 30 días después de la fecha de Orden de Inicio del Consultor 8.0 % 2. Informes Mensuales de Supervisión N°1 a N°18 A los 5 días después de cada final de mes, comenzando con la Orden de Inicio del Contratista, y teniendo la aprobación del correspondiente Informe Mensual de Supervisión por parte de la UE 4.0 % cada uno 3. Informe Final de Implementación del Plan de Reasentamiento Al finalizar la implementación del Plan de Reasentamiento 10.0 % 4. Informe Final de Supervisión 30 días después de finalizadas las obras del contratista 10.0 % El siguiente cuadro resume la forma de pago para la supervisión de los Lotes No.2 y No.3: No. Entregable FECHA % de PAGO 1. Informe Inicial 30 días después de la fecha de Orden de Inicio del Consultor 6.0 %
2. Informes Mensuales de Supervisión N°1 a N°24 A los 5 días después de cada final de mes, comenzando con la Orden de Inicio del Contratista, y teniendo la aprobación del correspondiente Informe Mensual de Supervisión por parte de la UE 3.25 % cada uno 3. Informe Final de Implementación del Plan de Reasentamiento Al finalizar la implementación del Plan de Reasentamiento 6.0 % 4. Informe Final de Supervisión 30 días después de finalizadas las obras del contratista 10.0 % ANEXO II Disposiciones de Integridad A. Contrapartes y sus Relacionados: Todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones, ya sea en su condición de
No. Entregable FECHA % de PAGO 1. Informe Inicial 30 días después de la fecha de Orden de Inicio del Consultor 8.0 % 2. Informes Mensuales de Supervisión N°1 a N°18 A los 5 días después de cada final de mes, comenzando con la Orden de Inicio del Contratista, y teniendo la aprobación del correspondiente Informe Mensual de Supervisión por parte de la UE 4.0 % cada uno 3. Informe Final de Implementación del Plan de Reasentamiento Al finalizar la implementación del Plan de Reasentamiento 10.0 % 4. Informe Final de Supervisión 30 días después de finalizadas las obras del contratista 10.0 % El siguiente cuadro resume la forma de pago para la supervisión de los Lotes No.2 y No.3: No. Entregable FECHA % de PAGO 1. Informe Inicial 30 días después de la fecha de Orden de Inicio del Consultor 6.0 %
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 ANEXO II Disposiciones de Integridad A. Contrapartes y sus Relacionados: Todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones, ya sea en su condición de oferentes, prestatarios, subprestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus empleados, representantes y agentes), así como cualquier otro tipo de relación análoga, en adelante referidos como Contrapartes y sus Relacionados, deberán abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o pueda catalogarse como Práctica Prohibida conforme lo establece el literal (B) del presente Apéndice. B. Prácticas Prohibidas: El BCIE ha establecido un Canal de Reportes como el mecanismo para denunciar e investigar irregularidades, así como la comisión de cualquier Práctica Prohibida, en el uso de los fondos del BCIE o de los fondos administrados por éste. Para efectos del presente contrato, entiéndase por Prácticas Prohibidas las siguientes:
- i)
Práctica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia, engañe o intente engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o de un tercero o para evadir una obligación a favor de otra parte.
- ii)
Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.
- iii)
Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño; o amenazar con perjudicar o causar daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
- iv)
Práctica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de alcanzar un propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte. v. Práctica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para una investigación, o hacer declaraciones falsas en las investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias; y/o amenazar, acosar o intimidar a cualquiera de las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre temas relevantes para la investigación, o evitar que siga adelante la investigación; o (b) emprender intencionalmente una acción para impedir físicamente el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría y acceso a la información que tiene el BCIE. C. Declaraciones y Obligaciones de las Contrapartes: La(s) Contraparte(s) trasladará(n) a sus Relacionados (subprestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, oferentes, beneficiarios de donaciones y similares) las siguientes declaraciones debiendo establecerlas de forma expresa en la documentación contractual que rija la relación entre la(s) Contraparte(s) con sus Relacionado(s). Lo anterior será aplicable a operaciones financiadas con recursos del BCIE o administrados por éste, con el fin de prevenir que éstos incurran en la comisión de Prácticas Prohibidas, obligándose tanto la Contraparte como sus Relacionados a acatar las acciones y decisiones que el BCIE estime pertinentes, en caso de comprobarse la existencia de cualesquiera de las Prácticas Prohibidas descritas en el literal (B) del presente Apéndice. Declaraciones Particulares de las Contrapartes Las Contrapartes declaran que:
- i)
Conocen el Canal de Reportes del BCIE, como un mecanismo para
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 denunciar e investigar irregularidades o la comisión de cualquier Práctica Prohibida en el uso de los fondos del BCIE o de los fondos administrados por éste.
- ii)
Conservarán todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el BCIE por un período de diez (10) años, contados a partir de la finalización del presente contrato.
- iii)
A la fecha del presente contrato no se han cometido de forma propia ni a través de relacionados (empleados, representantes y agentes) o cualquier otro tipo de relación análoga, Prácticas Prohibidas.
- iv)
Toda la información presentada es veraz y por tanto no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho durante los procesos de elegibilidad, selección, negociación, licitación y ejecución del presente contrato. v. Ni ellos, ni sus directores, su personal, contratistas, consultores y supervisores de proyectos (i) se encuentran inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, o (ii) hayan sido declarados culpables de delitos vinculados con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente. vi. Ninguno de sus directores y funcionarios ha sido director, funcionario o accionista de una entidad (i) que se encuentre inhabilitada o declarada inelegible por cualquier otra entidad, (ii) o haya sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente. Obligaciones de las Contrapartes Son obligaciones de las Contrapartes las siguientes:
- i)
No incurrir en ninguna Práctica Prohibida en los programas, proyectos u operaciones financiados con fondos propios del BCIE o fondos administrados por éste.
- ii)
Reportar durante el proceso de selección, negociación y ejecución del contrato, por medio del Canal
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 de Reportes, cualquier irregularidad o la comisión de cualquier Práctica Prohibida relacionada con los proyectos financiados por el BCIE o con los fondos administrados por éste.
- iii)
Reembolsar, a solicitud del BCIE, los gastos o costos vinculados con las actividades e investigaciones efectuadas en relación con la comisión de Prácticas Prohibidas. Todos los gastos o costos antes referidos deberán ser debidamente d ocumentados, o bligándose a reembolsarlos a solo requerimiento del BCIE en un período no mayor a noventa (90) días naturales a partir de la recepción de la notificación de cobro.
- iv)
Otorgar el acceso irrestricto al BCIE o sus representantes debidamente autorizados para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones físicas, utilizadas en relación con los proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo, permitirán y facilitarán la realización de entrevistas a sus accionistas, directivos, ejecutivos o empleados de cualquier estatus o relación salarial. De igual forma, permitirán el acceso a los archivos físicos y digitales relacionados con dichos proyectos u operaciones, debiendo prestar toda la colaboración y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discreción del BCIE. v. Atender en un plazo prudencial las consultas relacionadas con cualquier, indagación, inspección, auditoría o investigación proveniente del BCIE o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado, ya sea por medio escrito, virtual o verbal, sin ningún tipo de restricción. vi. Atender y observar cualquier recomendación, requerimiento o solicitud emitida por el BCIE o a cualquier persona debidamente designada por éste, relacionada con cualesquiera de los aspectos vinculados a las operaciones financiadas por el BCIE, su ejecución y operatividad. Las Declaraciones y Obligaciones efectuadas por las Contrapartes
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 contenidas en este literal C son veraces y permanecerán en vigencia desde la fecha de firma del presente contrato hasta la fecha en que las sumas adeudadas en virtud de él sean satisfechas en su totalidad. D. P roceso d e A uditoría e Investigación: Previamente a determinarse la existencia de irregularidades o la comisión de una Práctica Prohibida, el BCIE se reservará el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación que le asisten pudiendo emitir una notificación administrativa derivada de los análisis, evidencias, pruebas, resultados de las investigaciones y cualquier otro elemento disponible que se relaciona con el hecho o Práctica Prohibida. E. Recomendaciones: Cuando se determine la existencia de irregularidades o la comisión de una Práctica Prohibida, el BCIE emitirá las acciones y recomendaciones que se enumeran a continuación, sin que sean limitativas, siendo éstas de observancia y cumplimiento obligatorio. Lo anterior, sin perjuicio de que el BCIE tenga la facultad de denunciar el caso correspondiente a las autoridades locales competentes:
- i)
Emisión de una amonestación por escrito.
- ii)
Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados.
- iii)
Suspensión de desembolsos.
- iv)
Desobligación de recursos. v. Solicitar el pago anticipado de los recursos. vi. Cancelar el negocio o la relación contractual. vii. Suspensión de los procesos o de los procedimientos de contratación. viii. Solicitud de garantías adicionales. ix. Ejecución de fianzas o garantías. x. Cualquier otro curso de acción aplicable conforme el presente contrato. F. Lista de Contrapartes Prohibidas: El BCIE podrá incorporar a las Contrapartes y sus Relacionados en
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 la Lista de Contrapartes Prohibidas, que, para tal efecto, ha instituido. La inhabilitación de forma temporal o permanente en dicha Lista de Contrapartes Prohibidas será determinada caso por caso por el BCIE. El BCIE otorgará a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad para presentar sus argumentos de descargo, a través de la realización de un procedimiento administrativo. Esto incluye, sin estar limitado solo a ello, el derecho del BCIE de compartir o hacer público el contenido de esa lista. Este Apéndice forma parte integral del presente contrato, por lo que la Contraparte acepta cada una de las disposiciones aquí estipuladas. ANEXO III Requisitos de Informes/Entregables y Cronograma de Entrega Los informes requeridos de esta consultoría se elaborarán por Lote, salvo aquellos productos especialmente indicados que podrán presentarse unificados. Deberán presentarse en forma impresa un (1) original y una (2) copias, y en formato digital dos (2) copias, una en PDF y otra en formato editable, son los siguientes: 8. Informe Preliminar: En relación a la implementación del PR, deberá contener como mínimo del número de casos, nombre del propietario u ocupante, tipo de afectación, estacionamiento, coordenada UTM, fotografía representativa de la afectación, etc. Se debe entregar a los 15 días calendario de haber recibido la orden de inicio, el mismo no está sujeto a pago. 9. Informe Inicial: Este informe deberá contener como mínimo: - Resultados de la revisión de la documentación proporcionada: Planos, Especificaciones técnicas, Plan de Gestión Ambiental y social, Plan de Seguridad e Higiene, Plan de Calidad, Plan de Control de Tráfico y Señalización vial durante la construcción y todos los
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 planes incluidos en las condiciones del Plan SIEMAS. - Comentarios de la Revisión del Diseño y el Alcance indicado en el Contrato de Construcción, indicando si son los necesarios para la eficiente ejecución del Proyecto. - Resultados de la revisión del programa de trabajo que proporcione el contratista, indicando si es viable la terminación de la obra por el contratista con los recursos que ha planificado incorporar al proyecto. - Evaluación de los Bancos de Materiales propuestos para la ejecución de la obra, estimando la cantidad que podría ser extraído de cada uno de ellos y para que actividades serán útiles. - Álbum Fotográfico del Tramo (Antes de las Obras). - P la ni ficación d e tallada d e l a implementación del PRI, basado en los objetivos y alcances, una descripción de la metodología a realizar, estrategia y organigrama, cronograma de ejecución de cada etapa con tiempo de ejecución de las actividades, número de casos, nombre del propietario u ocupante, tipo de afectación, estacionamiento, coordenada UTM, fotografía representativa de la afectación. Se debe entregar 30 días calendario después de haber recibido la orden de inicio. 10. Reportes Semanales de Avance de Implementación del PR: reportes ejecutivos actualizados sobre la resolución de casos en campo, cuadro resumen, del avance en porcentaje y kilómetros de liberación de áreas incluidas en el diseño. Incluirá a la vez el detalle de las negociaciones terminadas, casos en proceso y casos retrasados, indicando las soluciones planteadas y acciones a tomar, con su correspondiente responsable, en concordancia con lo establecido en la respectiva planificación detallada de trabajo que se plantee, presentar esquema rectilíneo de las áreas liberadas, información de relevancia e información solicitada por el Organismo Ejecutor del Proyecto.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Se debe entregar el último día hábil de la semana, durante todas las semanas de duración de la consultoría, los reportes no estarán sujetos a pagos. 11. Informes Mensuales de Progreso: Estos informes deberán contener como mínimo: - Una descripción del progreso general de las obras y una comparación con el programa de trabajo. - Plan de Trabajo Actualizado y revisado para su implementación. - Detalle de los Trabajos a realizarse en el siguiente periodo. - Equipo y Personal del Contratista en el Proyecto desagregado por sexo. - Actividades del Consultor. - Proyecciones Financieras de la Obra. - Resumen del Avance y de los Problemas encontrados en la Obra, y las soluciones de los mismos, incluyendo el componente ambiental y social - Avance del cumplimiento del Plan de Gestión Socio ambiental del proyecto y la Resolución que acompaña la Licencia Ambiental de la SERNA, así como de los Informes Técnicos de Control y Seguimiento Ambiental emitidos por la INHGEOMIN, en relación a la explotación de bancos de material. Avance del cumplimiento de Legislación Nacional Ambiental y Social de Honduras, las medidas de Mitigación Ambiental y Social del Plan de Gestión Ambiental y Social (del EIAS). - Fichas de control social y ambiental, y evidencia del cumplimiento de las condiciones del Plan SIEMAS y las Salvaguardas Ambientales y Sociales del BCIE. - Actividades de los Especialistas que han intervenido en el período, así como sus recomendaciones. - Reporte de las actividades y tareas de monitoreo llevadas a cabo para la implementación del PR. - Avance de las actividades de negociación y de la elaboración de los expedientes, pago e implementación de los programas sociales de conformidad a su pertinencia para el proyecto, el avance en porcentaje y kilómetros de liberación de áreas incluidas en el diseño.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Detalle de las negociaciones terminadas, casos en proceso y casos retrasados, indicando las soluciones planteadas y acciones a tomar, con su correspondiente responsable, en concordancia a la respectiva planificación detallada de trabajo que se plantee. - Detalle de las actividades desarrolladas en la etapa de implementación, los casos atendidos y solucionados, la descripción de la participación y desempeño de las diferentes instancias gubernamentales, municipales y privadas bajo las responsabilidades y compromisos asignadas en el marco legal pertinente. - Descripción del funcionamiento, limitantes y fortalezas de mecanismo de atención y resolución de reclamos aplicado, y de las acciones de información, consulta y comunicaciones desarrolladas, igualmente de las posibles auditorías sociales que se tengan. - Definición del logro de los programas de compensación social. - Todos los datos del contrato, tanto físico como financiero. - Estado Legal del Contrato: Situación de Garantías Bancarias, Seguros y Reclamos del Contratista. - Informes de los especialistas que han intervenido en el periodo. Se entregarán 5 días laborables después del mes siguiente al periodo reportado, durante todos los meses de duración de la consultoría. 12. Paquetes d e e xpe dientes d e l a Implementación del PR: deberán contener la información de soporte requerida por el Organismo Ejecutor del Proyecto anteriormente descrita en la (Conformación de Expedientes), para revisión del Organismo Ejecutor del Proyecto y su posterior traslado para trámite de pago y escrituración, cada caso remitido para pago deberá contar con la información mínima, en caso de existir observaciones por parte del Organismo Ejecutor del Proyecto, El Consultor está en la obligación de realizar las respectivas enmiendas a la brevedad posible.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Se entregarán a demanda del avance del Plan de Reasentamiento, los mismos no estarán sujetos a pagos. 13. Informe Final del PR: Este informe describirá de qué manera las condiciones económicas y de vida de las personas cuyos bienes fueron afectados por el proyecto, fueron restauradas o mejoradas como parte de la implementación del PRI con base en los resultados de las encuestas realizadas. Contendrá los lineamientos y mecanismos de seguimiento utilizados para la evaluación y monitoreo de los programas del PR. Además, describirá las acciones ejecutadas para cada uno de los componentes de la etapa de implementación. Igualmente incluirá el plan de trabajo y presupuesto ejecutados, cubriendo las áreas correspondientes a indemnizaciones y compensaciones, incluirá un apartado especial que detalle una tabla resumen de todos los casos que fueron afectados en el PR, que incluirá tipo de caso, ubicación (estación / km), nombre de afectado, monto de indemnización, fecha de pago. Este Informe deberá presentarse al finalizar la implementación del PR. 14. Informe Final de Supervisión: Este informe deberá incluir como mínimo: - Todas las actividades de la construcción incluyendo los temas socios ambientales como ser: Cierres de bancos de materiales, botaderos, planteles, reforestación o medidas de compensación relacionados con derecho de vía, etc. Así como las Adendas y Órdenes de Cambio. - Reclamos o disputas, o cualquier otra situación que tuvo efecto en el aumento del Monto Contractual. - Costo final del proyecto. - Descripción de los trabajos más importantes y sus desafíos si los hubiera. - Identificación de trabajos adicionales necesarios (si los hubiera) que no fueron ejecutados durante la implementación
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 del proyecto y las causas por las que no se implementaron. - E laborar u n P l a n D etallado d e Mantenimiento del Proyecto por 5 años. - Elaborar un Vídeo Documental del Proyecto para cada lote donde muestre las principales obras ejecutadas por cada contratista. - Álbum Fotográfico del Tramo (Antes y Después de las Obras, en el mismo sitio, de manera que pueda compararse las condiciones de cada sitio fotografiado). - Listado Actualizado de Estructuras de Drenaje Mayor y Menor (con Fotografías). - Conclusiones y Recomendaciones. - Planos Tal Como Construido. Estos Planos, estarán de acuerdo a lo establecido en el Manual de Carreteras de SOPTRAVI ahora SIT. Todos los planos se presentarán en tamaño 11”x 17” (tabloide o doble carta) para facilitar su manejo en campo, y también en soporte informático modificables (Auto CAD) como también en PDF. Deberá presentarse 30 días calendarios después de la fecha de concluida la obra. Informes Especiales: Estos informes pueden ser solicitados por el Contratante relacionados con la consultoría durante la ejecución del proyecto. No estarán sujetos a pagos. Todos los informes anteriores deberán estar acompañados de la siguiente documentación: en los casos que corresponda, las memorias de Cálculo para cada uno de los estudios y diseños realizados; también incluirá ilustraciones, obras especiales sobre servicios públicos, observaciones y recomendaciones y cualquier otra información adicional que se considere necesaria de acuerdo a los alcances detallados en los Términos de Referencia. Personal Profesional Clave del Consultor y Subconsultores (Cargos, funciones asignadas y calificaciones mínimas)
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Especialistas clave y asignación de funciones
CARGO A DESEMPEÑAR NOMBRE Gerente de Proyecto Msc. Ing. Miguel Ernesto González González Ingeniero Residente 1 Phd. Ing. Mariano Humberto Largaespada Silva Ingeniero Residente 2 MSc. Ing. Juan Manuel Muñoz Talavera Ingeniero Residente 3 MSc. Ing. Alfredo de Jesús Grijalva Mejía Ingeniero Asistente 1 Ing. José Bernardino Guevara Camacho Ingeniero Asistente 2 MSc. Víctor Alfonso Mendoza Huembes Ingeniero Asistente 3 MSc. Ing. William Alexander Oporta Muntianu Especialista en Geotecnia Msc. Ing. Jaime Omar Avalos Mendoza Especialista en Pavimentos Phd. Ing. Oscar Isaac Gutierrez Somarriba Especialista en Ambiente – Seguridad MSc. Lic. Carol Edith Chavez Orozco Especialista Social Lic. Uriel Andrés Centeno Zelaya Especialista en Diseño y Seguridad Vial MSc. Ing. Fernando José Meneses Miranda PERSONAL DE APOYO PROPUESTA Ingeniero Asistente Junior Ing. Itza Scarleth Silva Siles Especialista en Economía de Transporte Ing. Oscar Alberto Mendoza Mejía Especialista en Hidráulica Ing. Nicolás Norwin Estrada Navarro Especialista en Estructura Ing. José Daniel Ortiz Peinado Subconsultores Previstos (NO APLICA)
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Subconsultores Previstos (NO APLICA) (Inserte una tabla basada en la Propuesta Técnica del Consultor y finalizada en el momento de las negociaciones del Contrato. Adjunte las Hojas de Vida (CV) de los subconsultores (actualizadas y firmadas por los representantes de los subconsultores respectivos) en las cuales se demuestren las calificaciones y experiencia de dichos subconsultores.) Anexo IV Desglose del precio del Contrato
(Inserte una tabla basada en la Propuesta Técnica del Consultor y finalizada en el momento de las negociaciones del Contrato. Adjunte las Hojas de Vida (CV) de los subconsultores (actualizadas y firmadas por los representantes de los subconsultores respectivos) en las cuales se demuestren las calificaciones y experiencia de dichos subconsultores.) Nombre del Subconsultor Secciones o trabajos a subcontratar Dirección, física, telefónica y electrónica del subconsultor Porcentaje a subcontratar Anexo IV Desglose del precio del Contrato DESCRIPCIÓN MONTO OFERTADO EN US$ Remuneración USD$ 1,868,040.89 Remuneración Lote 1 USD$ 537,160.03 Remuneración Lote 2 USD$ 708,683.95 Remuneración Lote 3 USD$ 622,196.91
Gastos USD$ 1,017,600.01 Gastos Lote 1 USD$ 306,466.67 Gastos Lote 2 USD$ 381,666.67 Gastos Lote 3 USD$ 329,466.67 Impuestos Locales USD$ 645,635.90 IVA o Impuesto a las Ventas (15% sobre gastos) USD$ 432,846.14 Impuesto Sobre Renta 20% honorarios USD$ 212,789.76 Total, Monto del Contrato USD$ 3,531,276.80 Desglosados de la siguiente manera: N Tarifa Remuneració Insumo tiempo en Moneda
(Inserte una tabla basada en la Propuesta Técnica del Consultor y finalizada en el momento de las negociaciones del Contrato. Adjunte las Hojas de Vida (CV) de los subconsultores (actualizadas y firmadas por los representantes de los subconsultores respectivos) en las cuales se demuestren las calificaciones y experiencia de dichos subconsultores.) Nombre del Subconsultor Secciones o trabajos a subcontratar Dirección, física, telefónica y electrónica del subconsultor Porcentaje a subcontratar Anexo IV Desglose del precio del Contrato DESCRIPCIÓN MONTO OFERTADO EN US$ Remuneración USD$ 1,868,040.89 Remuneración Lote 1 USD$ 537,160.03 Remuneración Lote 2 USD$ 708,683.95 Remuneración Lote 3 USD$ 622,196.91
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Gastos Lote 2 USD$ 381,666.67 Gastos Lote 3 USD$ 329,466.67 Impuestos Locales USD$ 645,635.90 IVA o Impuesto a las Ventas (15% sobre gastos) USD$ 432,846.14 Impuesto Sobre Renta 20% honorarios USD$ 212,789.76 Total, Monto del Contrato USD$ 3,531,276.80 Desglosados de la siguiente manera: N o Nombre Cargo Tarifa Remuneració n persona- mes Insumo tiempo en Persona/Me s Moneda Extranjera (Dólares) Expertos Claves
Msc.Ing Miguel Ernesto González González GERENTE DE PROYECTO 5,273.60 13 68,556.80
Phd. Ing. Mariano Largaespada INGENIERO RESIDENTE 1 3,955.20 21 83,059.20 3 MSc. Ing. Juan Manuel Muñoz INGENIERO RESIDENTE 2 3,955.20 26 102,835.20
MSc. Ing. Alfredo de Jesús Grijalba INGENIERO RESIDENTE 3 3,955.20 26 102,835.20
Ing. Bernardino Guevara INGENIERO ASISTENTE 1 2,636.80 21 55,372.80 6 MSc. Victor Mendoza INGENIERO ASISTENTE 2 2,636.80 26 68,556.80 7 Msc. Ing. William Oporta INGENIERO ASISTENTE 3 2,636.80 26 68,556.80
Lic. Carol Edith Chávez Orozco ESPECIALIST A EN AMBIENTE - SEGURIDAD 3,955.20 26 102,835.20
Phd. Ing. José Daniel Ortíz Peinado ESPECIALIST A EN ESTRUCTURA 3,955.20 13 51,417.60 10 Ing. Fernando Meneses ESPECIALIST A EN DISEÑO Y SEGURIDAD VIAL 3,955.20 13 51,417.60 11 Msc.Ing. Oscar Mendoza ESPECIALIST A EN ECONOMIA DE TRANSPORTE 3,955.20 13 51,417.60
Sección A Acuerdos y Leyes
Msc.Ing. Nicolás Norwin Estrada Navarro ESPECIALIST A EN HIDRAULICA 3,955.20 13 51,417.60
Phd. Ing. Oscar Isaac Gutiérrez Somarriba ESPECIALIST A EN PAVIMENTOS 3,955.20 13 51,417.60
Lic. Uriel Andrés Centeno Zelaya ESPECIALIST A SOCIAL 3,955.20 13 51,417.60 15 MSc. Ing. Jaime Avalos ESPECIALIST A EN GEOTECNICA 3,955.20 13 51,417.60 16 Ing. Itza Silva INGENIERO ASISTENTE JUNIOR 1,977.60 26 51,417.60 SUB TOTAL (Personal Clave) 1,063,948.8
Personal Técnico de campo y Apoyo para TRAMO No.1, TRAMO No.2 y TRAMO No.3 Dibujante Calculista (3) 2,768.64 26 71,984.64 Administrador del Proyecto (1) 1,318.40 26 34,278.40
Sección A Acuerdos y Leyes
Secretaria/Operad or de PC (3) 2,373.12 26 61,701.12 Sub-Grupo 1- TRAMO No.1, TRAMO No.2 y TRAMO No.3 3 Jefe de Laboratorio 2,373.12 26 61,701.12 3 Laboratorista De Suelos y Concreto Clase A 2,373.12 26 61,701.12 Ayudantes de Laboratorio (6) 4,746.24 26 123,402.24 Sub-Grupo 2 - TRAMO No.1, TRAMO No.2 y TRAMO No.3 Jefe de Brigada topografía (Topógrafo) (3) 2,373.12 26 61,701.12 Nivelador y Portaprisma (3) 2,373.12 26 61,701.12 Ayudante Conductor de Topografía (3) 2,373.12 26 61,701.12 Sub-Grupo 3- TRAMO No.1, TRAMO No.2 y TRAMO No.3 Inspector de Movimiento de Tierra y Pavimento (3) 2,373.12 20 47,462.40 Inspector de Drenaje Mayor y Menor (3) 2,373.12 20 47,462.40
Sección A Acuerdos y Leyes
Inspector Ambiental (3) 2,373.12 20 47,462.40 Conserje (1) 791.04 20 15,820.80 Vigilante (1) 791.04 20 15,820.80 Conductor de campo (7) 5,537.28 26 143,969.28 SUB TOTAL 917,870.08 B.- Reembolsable Lote 1 N o Tipo de Gastos reembolsables Unida d Cantida d Insumo Costo Unitario Cantida d Moneda Extranjera (Dolares)
- VIATICOS GERENTE DE PROYECTO mes 1 300.00 13 3,900.00 INGENIERO RESIDENTE 1 mes 1 300.00 21 6,300.00 INGENIERO ASISTENTE 1 mes 1 300.00 21 6,300.00 ESPECIALISTA EN AMBIENTE - SEGURIDAD mes 1 125.00 21 2,625.00 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA mes 1 100.00 13 1,300.00
Sección A Acuerdos y Leyes
ESPECIALISTA EN DISEÑO Y SEGURIDAD VIAL mes 1 100.00 13 1,300.00 ESPECIALISTA EN ECONOMIA DE TRANSPORTE mes 1 100.00 13 1,300.00 ESPECIALISTA EN HIDRAULICA mes 1 100.00 13 1,300.00 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS mes 1 100.00 13 1,300.00 ESPECIALISTA SOCIAL mes 1 100.00 13 1,300.00 ESPECIALISTA EN GEOTECNICA mes 1 100.00 13 1,300.00 INGENIERO ASISTENTE JUNIOR mes 1 125.00 21 2,625.00 SUB-TOTAL 30,850.00 Dibujante Calculista (1) mes 1 200.00 21 4,200.00 Secretaria/Operador de PC (1) mes 1 200.00 21 4,200.00 1Jefe de Laboratorio mes 1 200.00 21 4,200.00
Sección A Acuerdos y Leyes
1 Laboratorista De Suelos y Concreto Clase A mes 1 200.00 21 4,200.00 Ayudantes de Laboratorio (2) mes 2 200.00 21 8,400.00 Jefe de Brigada topografía (Topógrafo) (1) mes 1 200.00 21 4,200.00 Nivelador y Portaprisma (1) mes 1 200.00 21 4,200.00 Ayudante Conductor de Topografía (1) mes 1 200.00 21 4,200.00 Inspector de Movimiento de Tierra y Pavimento (1) mes 1 200.00 15 3,000.00 Inspector de Drenaje Mayor y Menor (1) mes 1 200.00 15 3,000.00 Inspector Ambiental (1) mes 1 200.00 15 3,000.00 Conductor de campo (2) mes 8 200.00 21 33,600.00 SUB-TOTAL 80,400.00
Sección A Acuerdos y Leyes
B.- GASTOS EN SERVICIOS VARIOS Alquiler de Campamento mes 1 150.00 21 3,150.00 Alquiler de Oficina mes 1 500.00 21 10,500.00 Alquiler de Computadoras mes 5 250.00 21 26,250.00 Combustible y Lubricante mes 2 350.00 21 14,700.00 Alquiler de Mobiliario de Oficina mes 1 250.00 21 5,250.00 Impresora Multiuso c/u 1 250.00 21 5,250.00 Alquiler de Equipo de Topografía mes 1 750.00 21 15,750.00 Alquiler de Vehiculos mes 2 550.00 21 23,100.00 Servicio Telefónico e Internet mes 1 250.00 21 5,250.00 Equipo de Laboratorio de Suelos y Materiales mes 1 1,800.00 21 37,800.00 Pruebas especiales en Puentes y Densimetro Global 1 1,000.00 21 21,000.00 Fotocopias e Impresiónes de Actualización de Planos mes 1 500.00 1 500.00
Sección A Acuerdos y Leyes
Fotocopias e Impresiónes de Informes mes 1 250.00 21 5,250.00 Exposiciones Graficas Global 1 400.00 1 400.00 Garantias y Seguros Global 1 16,666.6 7 1 16,666.67 Equipamento de casas Global 1 500.00 2 1,000.00 Equipo de Seguridad personal (botas, cascos, chalecos, etc.) Global 4 250.00 1 1,000.00 Vuelos Internacionales Global 4 600.00 1 2,400.00 SUB-TOTAL 195,216.67 TOTAL GENERAL 306,466.67 B.- Reembolsable Lote 2 No Tipo de Gastos reembolsables Unida d Cantid ad Insumo Costo Unitari o Cantid ad Moneda Extranjera (Dolares) A.- VIATICOS GERENTE DE PROYECTO mes 1 300.00 13 3,900.00 INGENIERO RESIDENTE 2 mes 1 300.00 26 7,800.00
Sección A Acuerdos y Leyes
INGENIERO ASISTENTE 2 mes 1 300.00 26 7,800.00 ESPECIALISTA EN AMBIENTE - SEGURIDAD mes 1 100.00 26 2,600.00 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA mes 1 100.00 13 1,300.00 ESPECIALISTA EN DISEÑO Y SEGURIDAD VIAL mes 1 100.00 13 1,300.00 ESPECIALISTA EN ECONOMIA DE TRANSPORTE mes 1 100.00 13 1,300.00 ESPECIALISTA EN HIDRAULICA mes 1 100.00 13 1,300.00 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS mes 1 100.00 13 1,300.00 ESPECIALISTA SOCIAL mes 1 100.00 13 1,300.00 ESPECIALISTA EN GEOTECNICA mes 1 100.00 13 1,300.00 INGENIERO ASISTENTE JUNIOR mes 1 100.00 26 2,600.00 SUB-TOTAL 33,800.00 Dibujante Calculista (1) mes 1 200.00 26 5,200.00 Administrador del Proyecto (1) mes 1 200.00 26 5,200.00
Sección A Acuerdos y Leyes
Secretaria/Operador de PC (1) mes 1 200.00 26 5,200.00 1Jefe de Laboratorio mes 1 200.00 26 5,200.00 1 Laboratorista De Suelos y Concreto Clase A mes 1 200.00 26 5,200.00 Ayudantes de Laboratorio (2) mes 2 200.00 26 10,400.00 Jefe de Brigada topografía (Topógrafo) (1) mes 1 200.00 26 5,200.00 Nivelador y Portaprisma (1) mes 1 200.00 26 5,200.00 Ayudante Conductor de Topografía (1) mes 1 200.00 26 5,200.00 Inspector de Movimiento de Tierra y Pavimento (1) mes 1 200.00 20 4,000.00 Inspector de Drenaje Mayor y Menor (1) mes 1 200.00 20 4,000.00 Inspector Ambiental (1) mes 1 200.00 20 4,000.00 Conserje (1) mes 1 200.00 20 4,000.00 Vigilante (1) mes 1 200.00 20 4,000.00 Conductor de campo (3) mes 3 200.00 26 15,600.00 SUB-TOTAL 87,600.00
Sección A Acuerdos y Leyes
B.- GASTOS EN SERVICIOS VARIOS Alquiler de Campamento mes 1 150.00 26 3,900.00 Alquiler de Oficina mes 1 500.00 26 13,000.00 Alquiler de Computadoras mes 5 250.00 26 32,500.00 Combustible y Lubricante mes 3 350.00 26 27,300.00 Alquiler de Mobiliario de Oficina mes 1 250.00 26 6,500.00 Impresora Multiuso c/u 1 250.00 26 6,500.00 Alquiler de Equipo de Topografía mes 1 750.00 26 19,500.00 Alquiler de Vehiculos mes 3 550.00 26 42,900.00 Servicio Telefónico e Internet mes 1 250.00 26 6,500.00 Equipo de Laboratorio de Suelos y Materiales mes 1 1,800. 00 26 46,800.00 Pruebas especiales en Puentes y Densimetro Globa l 1 1,000. 00 26 26,000.00 Fotocopias e Impresiónes de Actualización de Planos mes 1 500.00 1 500.00 Fotocopias e Impresiónes de Informes mes 1 250.00 26 6,500.00 Exposiciones Graficas Globa l 2 400.00 1 800.00 Garantias y Seguros Globa l 1 16,666 .67 1 16,666.67
Sección A Acuerdos y Leyes
Equipamento de casas Globa l 1 500.00 2 1,000.00 Equipo de Seguridad personal (botas, cascos, chalecos, etc.) Globa l 4 250.00 1 1,000.00 Vuelos Internacionales Globa l 4 600.00 1 2,400.00 SUB-TOTAL 260,266.67 TOTAL GENERAL 381,666.67 B.- Reembolsable Lote 3 No Tipo de Gastos reembolsables Unida d Cantida d Insumo Costo Unitario Cantida d Moneda Extranjera (Dolares) A.- VIATICOS GERENTE DE PROYECTO mes 1 300.00 13 3,900.00 INGENIERO RESIDENTE 2 mes 1 300.00 26 7,800.00 INGENIERO ASISTENTE 2 mes 1 300.00 26 7,800.00
Sección A Acuerdos y Leyes
ESPECIALISTA EN AMBIENTE - SEGURIDAD mes 1 100.00 26 2,600.00 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA mes 1 100.00 13 1,300.00 ESPECIALISTA EN DISEÑO Y SEGURIDAD VIAL mes 1 100.00 13 1,300.00 ESPECIALISTA EN ECONOMIA DE TRANSPORTE mes 1 100.00 13 1,300.00 ESPECIALISTA EN HIDRAULICA mes 1 100.00 13 1,300.00 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS mes 1 100.00 13 1,300.00 ESPECIALISTA SOCIAL mes 1 100.00 13 1,300.00 ESPECIALISTA EN GEOTECNICA mes 1 100.00 13 1,300.00 INGENIERO ASISTENTE JUNIOR mes 1 100.00 26 2,600.00 SUB-TOTAL 33,800.00 Dibujante Calculista (1) mes 1 200.00 26 5,200.00 Secretaria/Operador de PC (1) mes 1 200.00 26 5,200.00
Sección A Acuerdos y Leyes
1Jefe de Laboratorio mes 1 200.00 26 5,200.00 1 Laboratorista De Suelos y Concreto Clase A mes 1 200.00 26 5,200.00 Ayudantes de Laboratorio (2) mes 1 200.00 26 5,200.00 Jefe de Brigada topografía (Topógrafo) (1) mes 1 200.00 26 5,200.00 Nivelador y Portaprisma (1) mes 1 200.00 26 5,200.00 Ayudante Conductor de Topografía (1) mes 1 200.00 26 5,200.00 Inspector de Movimiento de Tierra y Pavimento (1) mes 1 200.00 20 4,000.00 Inspector de Drenaje Mayor y Menor (1) mes 1 200.00 20 4,000.00 Inspector Ambiental (1) mes 1 200.00 20 4,000.00 Conductor de campo (2) mes 1 200.00 26 5,200.00 SUB-TOTAL 58,800.00
Sección A Acuerdos y Leyes
B.- GASTOS EN SERVICIOS VARIOS Alquiler de Campamento mes 1 150.00 26 3,900.00 Alquiler de Oficina mes 1 500.00 26 13,000.00 Alquiler de Computadoras mes 5 250.00 26 32,500.00 Combustible y Lubricante mes 2 350.00 26 18,200.00 Alquiler de Mobiliario de Oficina mes 1 250.00 26 6,500.00 Impresora Multiuso c/u 1 250.00 26 6,500.00 Alquiler de Equipo de Topografía mes 1 750.00 26 19,500.00 Alquiler de Vehiculos mes 2 550.00 26 28,600.00 Servicio Telefónico e Internet mes 1 250.00 26 6,500.00 Equipo de Laboratorio de Suelos y Materiales mes 1 1,800.00 26 46,800.00 Pruebas especiales en Puentes y Densimetro Global 1 1,000.00 26 26,000.00 Fotocopias e Impresiónes de Actualización de Planos mes 1 500.00 1 500.00
Sección A Acuerdos y Leyes
Formulario tipo I Desglose de tarifas acordadas en el Contrato del Contratante Por el presente, confirmamos que hemos acordado pagar a los siguientes Expertos, que participarán en la prestación de los Servicios, los honorarios básicos y los viáticos por trabajo fuera de la sede (según corresponda) que se indican a continuación:
Fotocopias e Impresiónes de Informes mes 1 250.00 26 6,500.00 Exposiciones Graficas Global 2 400.00 1 800.00 Garantias y Seguros Global 1 16,666.6 7 1 16,666.67 Equipamento de casas Global 1 500.00 2 1,000.00 Equipo de Seguridad personal (botas, cascos, chalecos, etc.) Global 4 250.00 1 1,000.00 Vuelos Internacionales Global 4 600.00 1 2,400.00 SUB-TOTAL 236,866.6
TOTAL GENERAL 329,466.6
Formulario tipo I Desglose de tarifas acordadas en el Contrato del Contratante Por el presente, confirmamos que hemos acordado pagar a los siguientes Expertos, que participarán en la prestación de los Servicios, los honorarios básicos y los viáticos por trabajo fuera de la sede (según corresponda) que se indican a continuación: (Expresados en [indique la moneda]*)
Sección A Acuerdos y Leyes
Formulario tipo I Desglose de tarifas acordadas en el Contrato del Contratante Por el presente, confirmamos que hemos acordado pagar a los siguientes Expertos, que participarán en la prestación de los Servicios, los honorarios básicos y los viáticos por trabajo fuera de la sede (según corresponda) que se indican a continuación: (Expresados en [indique la moneda]*) Conforma ción del panel 1 2 3 4 5 6 7 8
de expertos Nom bre Car go Tarifa de remuner ación básica por día/mes/ año de trabajo Carg as socia les 1 Gasto s gener ales 1 Subt otal Utilida des 2 Asigna ción por trabajo fuera de la sede Tarifa fija acorda da por día/me s/año de trabajo Tarifa fija acorda da por día/me s/año de trabajo1 Sede Trabajo en el país del Contratant e 1Expresado como porcentaje de 1. 2Expresado como porcentaje de 4. * Si se emplea más de una moneda, agregue un cuadro. _____________________________________________________ ______________________ Firma Fecha
Nombre y cargo: ______________________________________ Formularios de garantías Este Apéndice a las Condiciones del Contrato contiene modelos de formularios que, una vez completados, formarán parte del Contrato.
Sección A Acuerdos y Leyes
Formularios de garantías Este Apéndice a las Condiciones del Contrato contiene modelos de formularios que, una vez completados, formarán parte del Contrato. Deben ser completados únicamente por el Consultor, cuando se requieran, después de la adjudicación del Contrato. Los formularios incluidos en este Apéndice son indicativos contienen las condiciones para la emisión de garantías. El Prestatario/Beneficiario podrá incluir en este Apéndice formularios de otros medios previstos para constituir garantías como lo son otro tipo de instrumento financiero de fácil ejecución, emitido por instituciones financieras o aseguradoras aceptables para el Prestatario/Beneficiario y para el Banco y de acuerdo con la legislación local siempre y cuando se mantengan las condiciones de los presentes formularios. Para los formularios que indique el Prestatario/Beneficiario, es importante considerar el artículo 3 de las Reglas uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) relativas a las garantías a primer requerimiento, que dispone: “Todas las instrucciones para la emisión de Garantías y sus enmiendas y las propias Garantías y enmiendas deben ser claras y precisas, sin detalles excesivos. Así, todas las garantías deben especificar: 1) el Ordenante; 2) el Beneficiario; 3) el Garante; 4) la transacción de base causa de la emisión de la Garantía; 5) la cantidad máxima por pagar y la moneda de pago; 6) la fecha de expiración y/o el hecho que entrañe la expiración de la Garantía; 7) los términos del requerimiento de pago; 8) cualquier disposición para reducir el montante de la garantía”. Formulario de Fianza por pago de anticipo A primer Requerimiento (El Oferente seleccionado deberá presentar está garantía de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía).
Sección A Acuerdos y Leyes
Beneficiario: (indique el nombre y la dirección del Contratante). Fecha: (indique la fecha de emisión) GARANTÍA POR ANTICIPO N.o: (indique el número de referencia de la Fianza). A fianza dora: ( indique e l nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en el membrete). Fianza otorgada ante (indicar nombre del Contratante) “El Contratante” para garantizar por el Consultor: (nombre del Consultor) la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial en su caso, del anticipo otorgado hasta la cantidad de (indicar monto del anticipo en número y letra, en las diferentes monedas en las que se otorgue) que equivale a (indicar porcentaje) del monto pactado mediante contrato de construcción de obra a precios unitarios del que deriva la presente garantía. Dicho porcentaje será aplicado precisamente en los términos descritos en la Cláusula 49.2 del contrato número (indicar número de referencia del Contrato), denominado (indicar nombre del contrato) de fecha (indicar fecha de celebración del Contrato) relativo a: (insertar el objeto del contrato conforme se específica en el propio contrato) con un importe total por la cantidad de (indicar precio del Contrato en número y letra expresado en las diferentes monedas de la oferta). La Afianzadora manifiesta: a).- La fianza se otorga de conformidad y atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato, para garantizar la debida inversión del importe total del anticipo que (nombre del Contratante) otorga a (nombre del Consultor) y se compromete a pagar hasta la cantidad que importe esta fianza, en caso de que su fiado no cumpla con las obligaciones que se afianzan o sea rescindido el contrato. b).- La fianza es emitida de manera irrevocable y será pagadera a favor de “El Contratante” al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que “El Contratante” tenga que sustentar su solicitud.
Sección A Acuerdos y Leyes
c).- En el caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al Consultor derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto se deberá obtener la modificación de la póliza y para el caso de ampliación del plazo establecido para la terminación o ejecución de los trabajos o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente. d).- Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del Consultor y este efectué la totalidad del pago en forma incondicional, el Contratante deberá liberar la fianza respectiva siempre y cuando sea procedente en los términos aquí estipulados. e).- Para cancelar la fianza será requisito indispensable la autorización expresa y por escrito de (insertar nombre del Contratante), que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad. f).- Esta fianza estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por árbitro o autoridad competente. g).- Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. h).- Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de esta fianza. En fe de lo cual, el Consultor ha firmado y estampado su sello en este documento, y la Afianzadora ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma de su representante legal, a los (indique el número) días de (indique el mes) de (indique el año). Firmado por (indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)) En nombre de (nombre del Consultor) en calidad de (indicar el cargo)
Sección A Acuerdos y Leyes
En presencia de (indique el nombre y la firma del testigo) Fecha (indique la fecha) Firmado por (indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador) En nombre de (nombre del Fiador) en calidad de (indicar el cargo) En presencia de (indique el nombre y la firma del testigo) Fecha (indique la fecha) Garantía Bancaria por Pago de Anticipo Garantía a primer requerimiento (El Banco / Oferente seleccionado que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago anticipado) (Membrete o código de identificación SWIFT del Garante) (Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal u oficina que emite la garantía) Beneficiario: (indique el Nombre y dirección del Contratante) Llamado a Licitación SDO No.: (indique número de referencia del Llamado a Licitación o del proceso de selección) Fecha: (indique la fecha de emisión) Garante: (Indique el nombre y la dirección del lugar de emisión salvo que esté indicado en el membrete) G ARANTÍA P O R PA G O D E ANTICIPO No.: (indique el número de referencia de la Garantía) Se nos ha informado que (indique nombre del Consultor) (en adelante denominado “el Consultor”, (el cual en caso de APCA será el nombre de esta asociación si está legalmente constituida o por constituir, o los nombres de sus
Sección A Acuerdos y Leyes
miembros)) ha celebrado con ustedes el contrato No. (número de referencia del contrato) denominado (indique el nombre del contrato, en caso de existir) de fecha (indique la fecha del contrato), para la ejecución de (indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras) (en adelante denominado “el Contrato”). Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Consultor un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación. A solicitud del Consultor, nosotros (indique el nombre del Banco) por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total (indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras)1 contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Consultor está en violación de 1 1 El Garante deberá indicar una suma representa- tiva de la suma del Pago por Anticipo, y denominada en cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato. sus obligaciones en virtud del Contrato, porque (i) el Consultor ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras; o, ii) no ha reembolsado el anticipo con arreglo a las condiciones del Contrato Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Consultor en su cuenta número (indique número) en el (indique el nombre y dirección del banco). El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo es reembolsado por el Consultor según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el cien (100) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el (indique el número) día del (indique el
Sección A Acuerdos y Leyes
mes) de (indique el año), lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha. Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a (seis meses o un año), en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía. Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 758. (firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Banco)” 3 2 . “ E L C ON TRATO S I T - O B - C R - B C I E - 0 4 - 2 0 2 5 p a r a l a “ CONSTRUCCIÓN Y P AVI MENTACIÓN D E L A C ARRETERA CON C U AT R O C ARRILES D EL TRAMO L A CAÑADA HASTA EL TIZATILLO, PARA EL LIBRAMIENTO ANILLO P ERIFÉRICO - CARRETER A CA-5 SUR, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN” suscrito en fecha 25 Junio del 2025, entre la SECRETARÍA D E I NFRAESTRUCTUR A Y T RANS PORTE ( S I T ) y e l CONSORCIO SERMACO-ETERNA, mismo que literalmente dice: Contrato de construcción de obra (precios unitarios) El presente Contrato de construcción de obra se celebra en la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central a los Veinticinco (25) días de junio del año 2025, entre la SECRETARÍA D E I NFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) en adelante El Contratante, representado por OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES, hondureño, mayor de edad, soltero, Ingeniero
Sección A Acuerdos y Leyes
Civil, con domicilio legal en el Barrio La Bolsa, Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, con Documento Nacional de Identificación (DNI) número 0801-1990-24191; actuando en su condición de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS D E I NFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del año 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente y el CONSORCIO SERMACO - ETERNA, en adelante el Contratista, representado por JORGE ALBERTO CRESPO MADRID, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con Documento Nacional de Identificación Número 0501-1959-02566. Ambos, en adelante y de forma conjunta, se denominarán las Partes. DECLARA EL CONTRATANTE: a. Que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) fue creada con la finalidad de desarrollar proyectos y Programas de Infraestructura, en lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las obras de infraestructura pública, el sistema vial, urbanístico y del transporte, los asuntos concernientes a las empresas públicas, así como el régimen concesionario de obras públicas. Según el PCM-005-2022 del 06 de abril de 2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 35,892 del 06 de abril de 2022, en el Artículo No. 7 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Decreto PCM-023- 2023, Sección Décima. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de mayo del 2023, donde se le asigna las competencias de esta Secretaría de Estado. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), gestiona el sistema de infraestructura en la red vial oficial y obras públicas secundarias facilitando la conectividad nacional y regional, mediante el cumplimiento de estándares
Sección A Acuerdos y Leyes
de calidad y transparencia, en beneficio de la población hondureña, representado por OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, hondureño, con DNI número 0801-1990-24191; actuando en su condición de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS D E I NFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11- 2024, de fecha 03 de enero del año 2024. b. Que convocó a licitación respecto de las Obras consistentes en Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico-Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán y que ha aceptado la oferta del Contratista para la ejecución de dichas Obras, por el monto de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS N O VENTA Y D O S M I L TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES AMERICANOS CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR (USD $56,492,349.25) (en adelante el “Precio del Contrato”). DECLARA EL CONTRATISTA: 1. Que el CONSORCIO SERMACO- ETERNA fue constituido mediante Instrumento 113 en fecha 21 de mayo de 2025 ante los oficios de la Notario Luisa Dolores Alvarado Medina debidamente inscrito con matrícula 76024 asiento Número 75 (SERMACO) y matrícula 82115 asiento número 61 (ETERNA) del Registro Mercantil del Centro Asociado del Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula, departamento de Cortés; representado por el señor JORGE ALBERTO CRESPO MADRID, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero Civil, y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, S.A., en su condición de Representante Legal Designado según escritura de formalización y conforme al Instrumento Público 116 de Poder de fecha 27 de mayo de 2025, autorizado ante los oficios de la Notario Público Luisa Dolores Alvarado Medina, con amplias, bastantes y suficientes facultades para
Sección A Acuerdos y Leyes
suscribir el presente Contrato. 2. Que ha aceptado la adjudicación para la ejecución de las obras Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico-Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, por el monto de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y D O S M I L T RES CIENTO S CUARENTA Y NUEVE DOLARES AMERICANOS CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR (USD $56,492,349.25) y que el Precio del Contrato corresponde a su oferta por dichas Obras. Desglosado de la siguiente forma:
adjudicación para la ejecución de las obras Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico- Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, por el monto de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES AMERICANOS CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR (USD $56,492,349.25) y que el Precio del Contrato corresponde a su oferta por dichas Obras. Desglosado de la siguiente forma: Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 1 PRELIMINARES 1.1 Limpieza del derecho de vía o área de construcción. ETE-03 ha 50.00 2,556.69 127,834.50 1.2 Cerco de alambre de púas. ETE-22 m 15,700. 00 6.52 102,364.00 SUB TOTAL 230,198.50
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.1 Excavación Común o no Clasificada 203.01.I( 1) m³ 1,710,0 00.00 3.92 6,703,200.00 2.2 Excavación en roca 203.01.I( 2) m³ 54,000. 00 12.91 697,140.00 2.3 Acarreo adicional 205 m³- km 129,000 .00 0.57 73,530.00 2.4 Remoción de derrumbe 203.03 m3 33,500. 00 3.17 106,195.00 SUB TOTAL 7,580,065.00 3 PAVIMENTO 3.1 Sub Base Granular a ser Estabilizada con Cemento, F'c= 3 Mpa ETE-05 m³ 35,500. 00 16.90 599,950.00 3.2 Cemento para Estabilización ETE-06 Kg 2,684,9 00.00 0.25 671,225.00
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 3.3 Riego de imprimación ETE-07 Galó n 65,100. 00 7.78 506,478.00 3.4 Pavimento Concreto Hidráulico MR= 650 lb/pulg², e=0.24 m ETE-10 m³ 48,900. 00 191.50 9,364,350.00 3.5 Barras de Sujeción 5/8", Long=75cm, Espaciadas=90cm 602(2) Kg 68,300. 00 2.20 150,260.00 3.6 Cuña de Transición, Borde de Pavimento Con Concreto MR 600 Psi 601(1) m³ 1,080.0 0 195.96 211,636.80 SUB TOTAL 11,503,899.80 4 DRENAJE MENOR 4.1 Suministro e Instalación de TCR Ø= 24" Tipo III 603(21)- 24" m 340.00 179.74 61,111.60 4.2 Suministro e Instalación de TCR Ø= 36" Tipo III 603(21)- 36" m 1,460.0 0 299.58 437,386.80
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 4.3 Suministro e Instalación de TCR Ø= 42" Tipo III 603(21)- 42" m 100.00 392.81 39,281.00 4.4 Suministro e Instalación de TCR Ø= 48" Tipo III 603(21)- 48" m 68.00 464.17 31,563.56 4.5 Suministro e Instalación de TCR Ø= 60" Tipo III 603(21)- 60" m 138.00 648.34 89,470.92 4.6 Suministro e Instalación de TCR Ø= 72" Tipo III 603(21)- 72" m 120.00 919.87 110,384.40 4.7 Suministro e Instalación de TCR Ø= 36" Tipo IV 603(21)- 36" m 200.00 366.97 73,394.00 4.8 Suministro e Instalación de TCR Ø= 60" Tipo IV 603(21)- 60" m 176.00 698.02 122,851.52 4.9 Suministro e Instalación de TCR Ø= 72" Tipo IV 603(21)- 72" m 204.00 1,013.35 206,723.40 4.10 Mampostería para Cabezales y tragantes 610(2) m³ 590.00 161.27 95,149.30 4.11 Tragante Urbano 610(2) Unida d 15.00 3,266.75 49,001.25
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 4.12 Revestimiento de concreto para cunetas y vertederos, e= 10 cm, F'c= 180 Kg/cm² 622.(5) m² 17,200. 00 22.65 389,580.00 4.13 Sub-drenaje PVC Ø= 6" Perforado ETE-18 m 3,120.0 0 83.36 260,083.20 SUB TOTAL 1,965,980.95 5 OBRAS CONEXAS 5.1 Hormigón Ciclópeo F'c= 180 kg/cm² ETC-12 m³ 2,595.0 0 198.21 514,354.95 5.2 Excavación Estructural 206.03 m³ 1,210.0 0 12.78 15,463.80 5.3 Anclajes para Barrera 602(2) Unida d 530.00 7.76 4,112.80 5.4 Acera de Concreto (e= 10 cm) ETE-15 m² 508.00 22.65 11,506.20 5.5 Caseta de Espera (Parada de Autobuses) 601(1),
Unida d 9.00 3,976.95 35,792.55
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 5.6 Barrera de Concreto Simple (180 kg/cm² media New Jersey) Incluye Lámina Reflectiva Ambos Lados ETE-17 m 1,125.0 0 65.73 73,946.25 5.7 Bordillo Concreto f´c = 210 Kg/cm², Varilla Corrugada #3 @ 0.30m, sobre Concreto Hidráulico. ETE-16 m 17,220. 00 11.15 192,003.00 SUB TOTAL 847,179.55 6 COMPONENTE SEÑALIZACIÓN 6.1 Pintura Termoplástica ancho 10 cm, e = 120 mils ETE-26 m 39,500. 00 2.65 104,675.00 6.2 Vialetas Doble Cara ETE-27 Unida d 5,200.0 0 3.70 19,240.00
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 6.3 Señales Restrictivas, Tamaño Estándar ETE-25 (a) Unida d 7.00 290.09 2,030.63 6.4 Señales Preventivas, Tamaño Estándar ETE-25 (c) Unida d 52.00 204.86 10,652.72 6.5 Señales Informativas de Servicio y Turismo ETE-25 (b) Unida d 7.00 115.36 807.52 6.6 Señales Informativas de Kilometraje con Ruta ETE-25 (b) Unida d 2.00 115.36 230.72 6.7 Señales Informativas de Kilometraje sin Ruta ETE-25 (d) Unida d 12.00 101.97 1,223.64 6.8 Señales Informativas de Destino de un Tablero 270 x 40cm ETE-25 (b) Unida d 6.00 375.93 2,255.58 6.9 Señales Informativas de un Tablero Tipo Bandera de 2.40x1.80 m ETE- 25.03 Unida d 8.00 4,745.61 37,964.88
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 6.10 Señales Informativas de un Tablero Tipo Bandera de 3.00x2.44 m ETE- 25.03 Unida d 6.00 5,323.97 31,943.82 6.11 Señales Informativas de Identificación e Información General de un Tablero de 240 x 76 cm ETE- 25.03 Unida d 7.00 528.13 3,696.91 6.12 Suministro y aplicación de pintura termoplástica de Flecha Sencilla, incluye microesfera de vidrio. ETE-26 Unida d 36.00 152.74 5,498.64 6.13 Suministro y Aplicación de Pintura Termoplástica de Flecha Doble, incluye microesfera de vidrio. ETE-26 Unida d 11.00 201.82 2,220.02 6.14 Suministro y Aplicación de Pintura Termoplástica de Pasos Peatonales Franja ETE-26 Unida d 48.00 70.42 3,380.16
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) de 0.40 m x 3.00 m, incluye microesfera de vidrio. SUB TOTAL 225,820.24 7 COMPONENTE ELÉCTRICO 7.1 Suministro e Instalación de Estructura Primaria A-III-1, según normas de ENEE ETE-31 Unida d 1.00 261.54 261.54 7.2 Suministro e Instalación de Estructura Primaria A-III- 1V, según normas de ENEE ETE-31 Unida d 3.00 290.20 870.60 7.3 Suministro e Instalación de Estructura Primaria A-III-2, según normas de ENEE ETE-31 Unida d 1.00 557.88 557.88 7.4 Suministro e Instalación de Estructura Primaria A-III- ETE-31 Unida d 11.00 657.92 7,237.12
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 2V, según normas de ENEE 7.5 Suministro e Instalación de Estructura Primaria A-III- 4E, según normas de ENEE ETE-31 Unida d 3.00 408.83 1,226.49 7.6 Suministro e Instalación de Estructura Primaria A-III-5, según normas de ENEE ETE-31 Unida d 3.00 620.70 1,862.10 7.7 Suministro e Instalación de Estructura Primaria A-III- 5V, según normas de ENEE ETE-31 Unida d 1.00 680.82 680.82 7.8 Suministro e Instalación de Estructura Primaria A-III-6, según normas de ENEE ETE-31 Unida d 1.00 741.80 741.80 7.9 Suministro e Instalación de Estructura Primaria A-III-8, según normas de ENEE ETE-31 Unida d 2.00 973.82 1,947.64
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 7.10 Suministro e Instalación de Estructura Primaria A-I-5, según normas de ENEE ETE-31 Unida d 18.00 179.70 3,234.60 7.11 Suministro e Instalación de Estructura Primaria A-I-4A, según normas de ENEE ETE-31 Unida d 1.00 135.17 135.17 7.12 Suministro e Instalación de Estructura Primaria A-I-4, según normas de ENEE ETE-31 Unida d 3.00 166.15 498.45 7.13 Suministro e Instalación de Estructura Primaria A-I-2, según normas de ENEE ETE-31 Unida d 32.00 124.61 3,987.52 7.14 Suministro e Instalación de Estructura Primaria A-I-1, según normas de ENEE ETE-31 Unida d 89.00 90.54 8,058.06 7.15 Suministro e Instalación de Estructura Secundaria B-I- 1, según normas de ENEE ETE-32 Unida d 298.00 27.29 8,132.42
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 7.16 Suministro e Instalación de Estructura Secundaria B-I- 4, según normas de ENEE ETE-32 Unida d 68.00 28.24 1,920.32 7.17 Suministro e Instalación de Estructura Secundaria B-I- 4B, según normas de ENEE ETE-32 Unida d 3.00 29.43 88.29 7.18 Suministro e Instalación de Estructura Secundaria B-I- 4D, según normas de ENEE ETE-32 Unida d 3.00 29.43 88.29 7.19 Suministro e Instalación de Estructura Secundaria B-I- 5, según normas de ENEE ETE-32 Unida d 52.00 33.98 1,766.96 7.20 Suministro e Instalación de Estructura Secundaria B-II- 1, según normas de ENEE ETE-32 Unida d 1.00 54.16 54.16
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 7.21 Suministro e Instalación de Estructura Secundaria B-II- 4, según normas de ENEE ETE-32 Unida d 1.00 60.35 60.35 7.22 Suministro e Instalación de Estructura Secundaria B-II- 4B, según normas de ENEE ETE-32 Unida d 2.00 64.23 128.46 7.23 Suministro e Instalación de Estructura Secundaria B- III-2, según normas de ENEE ETE-32 Unida d 2.00 79.31 158.62 7.24 Suministro e Instalación de Estructura Secundaria B- III-4C, según normas de ENEE ETE-32 Unida d 6.00 68.98 413.88 7.25 Suministro e Instalación de Estructura Secundaria B- III-5, según normas de ENEE ETE-32 Unida d 1.00 95.70 95.70
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 7.26 Reubicación de Poste E1. Incluye 2 postes nuevos de 40' autosoportados de concreto, línea eléctrica secundaria y estructuras nuevas mostradas en el detalle de reubicación de este poste. Incluye desmontaje y entrega de poste y materiales existentes a Bodegas de ENEE, en Plantel de Tegucigalpa o de Zambrano. ETE-33 Glob al 1.00 4,852.10 4,852.10 7.27 Reubicación de Poste E2. Incluye estructuras nuevas, línea eléctrica mostradas en el detalle de reubicación de este poste. Incluye ETE-33 Glob al 1.00 1,617.18 1,617.18
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) desmontaje y entrega de poste y materiales existentes a Bodegas de ENEE, en Plantel de Tegucigalpa o de Zambrano. 7.28 Reubicación de Poste E3 y E4. Incluye poste nuevo de 40' autosoportado de concreto, línea eléctrica y estructuras nuevas mostradas en el detalle de reubicación de estos postes. Incluye desmontaje y entrega postes y materiales existentes a Bodegas de ENEE, en Plantel de Tegucigalpa o de Zambrano. ETE-33 Glob al 1.00 6,191.16 6,191.16
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 7.29 Suministro e Instalación de Retenida Sencilla, según normas de ENEE ETE-34 Unida d 159.00 218.31 34,711.29 7.30 Suministro y montaje de Poste de Concreto Proyecto de 40'Resistencia 750 Lbs FS=2, incluye apertura de agujero y maniobras con grúa ETE-35 Unida d 191.00 1,004.06 191,775.46 7.31 Suministro y montaje de Poste de Concreto Proyecto de 40' Autosoportado 2000 Lbs FS=2, incluye apertura de agujero y maniobras con grúa ETE-35 Unida d 14.00 2,456.24 34,387.36 7.32 Suministro y montaje de Poste de Concreto Proyecto de 40' ETE-35 Unida d 5.00 3,966.89 19,834.45
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) Autosoportado 3500 Lbs FS=2, incluye apertura de agujero y maniobras con grúa 7.33 Reubicación de poste de madera de 45 pies ETE-36 Unida d 1.00 979.24 979.24 7.34 Desmontaje y Recuperación de Postes Existentes. Se Consideran Postes de Concreto, Metálicos o Madera Para Ser Entregados a La ENEE ETE-30 Glob al 1.00 8,248.88 8,248.88 7.35 Suministro y montaje de Linea Primaria Trifásica con conductor 3/0 ACSR ETE-37 metro 600.00 14.17 8,502.00 7.36 Suministro y montaje de Linea Primaria Monofásica con conductor 1/0 ACSR ETE-37 metro 5,936.0 0 3.35 19,885.60
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 7.37 Suministro y montaje de Línea Neutro 3/0 ACSR ETE-37 metro 600.00 4.74 2,844.00 7.38 Suministro y montaje de Línea Neutro 2 ACSR ETE-37 metro 8,812.0 0 2.37 20,884.44 7.39 Suministro y montaje de Línea Secundaria 2 fases #3/0 WP ETE-38 metro 200.00 10.47 2,094.00 7.40 Suministro y montaje de Línea Piloto #2 WP ETE-38 metro 8,812.0 0 2.53 22,294.36 7.41 Reubicación de Líneas Primarias Trifásicas y neutro existente. ETE-38 metro 600.00 7.22 4,332.00 7.42 Reubicación de Líneas secundarias (Líneas Vívas y Neutro) existente. ETE-38 metro 240.00 4.92 1,180.80 7.43 Suministro e Instalación de Transformador 15KVA 19.9KV / 240-120V Monofásico con todos sus ETE-39 Unida d 6.00 3,701.72 22,210.32
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) accesorios. Incluye uso de grúa, Suministro de materiales, mano de obra e ingeniería. 7.44 Desmontaje de Estructuras con Todos sus Accesorios y conductores de Media y Baja Tensión, Para Ser Entregados a la ENEE. ETE-40 Glob al 1.00 12,493.3 1 12,493.31 7.45 Suministro e Instalación Caja de Control de Iluminación 240/120V con contactor de 63A, breaker 2P-50A, fotocelda en Gabinete NEMA 3R, montaje en poste. Incluye conexión eléctrica al secundario del transformador. ETE-41 Unida d 11.00 626.69 6,893.59
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 7.46 Suministro de luminaria, instalación y conexión de Lámpara Tipo Cobra LED 80W 120-240V con fotocelda incluida, montada en brazo largo, instalada en Poste de Concreto ETE-42 Unida d 412.00 365.33 150,515.96 7.47 Suministro de Lámpara Tipo Wallpack para uso en Túnel. Similar a Lithonia TWR LED 120V 4000K 87W. Incluye circuito de alimentación desde Poste más cercano, salida eléctrica y montaje de lámpara ETE-43 Unida d 32.00 690.41 22,093.12
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 7.48 Suministro e instalación Poste Metálico de 30' altura, sección de 4"x4", montado en base de concreto, soldadura en placa metálica embebida en estructura de concreto. Pintado al horno con 2 capas de pintura anticorrosiva. Suministrados por fábrica, no construidos, ni pintados en el sitio. Incluye la base de concreto. ETE-44 Unida d 20.00 1,365.08 27,301.60 7.49 Conexión a sistema de distribución ENEE existente. La presentación del estudio, gestión de permisos y despejes ante ETE-45 Glob al 1.00 12,360.6 8 12,360.68
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) la ENEE son responsabilidad del contratista. 7.50 Suministro e instalación de juego de cuchillas cortacircuito (3) con rompe arco 27KV de porcelana, 100A, fusible y conexión a línea primaria. ETE-46 Unida d 2.00 232.74 465.48 7.51 Reubicación de juego de cuchillas cortacircuito (3), incluye nueva cruceta y conexión a línea primaria ETE-46 Unida d 2.00 212.03 424.06 7.52 Reubicación de Transformador Sencillo de 15kVA a 75kVA en Poste. Considere desmontar y reubicar en poste proyectado junto con su ETE-39 Unida d 6.00 740.97 4,445.82
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) pararrayos, cortacircuito y medición. 7.53 Suministro e Instalación Caja de Control de Iluminación 240/120V con mainbreaker 2P-60A, fotocelda en Gabinete NEMA 3R, breakers de 20A-2P y contactores de 30A para circuitos automatizados, montaje en poste. Incluye conexión eléctrica al secundario del Proyecto y aterrizaje como descrito en planos ETE-41 Unida d 1.00 2,393.44 2,393.44 7.54 Costo de despejes de energía para ejecutar el Proyecto. Estimar un máximo de 72 ETE-47 Glob al 1.00 57,174.3 7 57,174.37
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) horas [9 despejes de 8 horas cada uno] a un costo de 15 mil Lps por hora. Pago contra reembolso de lo efectivamente pagado a ENEE, hasta un máximo de 72 horas utilizadas SUB TOTAL 747,593.31 8 COMPONENTE AMBIENTAL 8.1 Control de Erosión y estabilización de taludes con Vetiver ETE-19 m² 41,050. 00 3.56 146,138.00 8.2 Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social ETE-28 Glob al 1.00 187,634. 13 187,634.13
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 8.3 Engramado en Áreas Verdes, Grama San Agustín, sobre tierra orgánica de abono e = 4" 629 m² 67,800. 00 5.32 360,696.00 8.4 Corte, remoción, transporte y apilado de arboles ETE-21 Ha 2.00 4,988.43 9,976.86 8.5 Plantación de arboles ETE-20 Unida d 100.00 22.56 2,256.00 SUB TOTAL 706,700.99
INTERCAMBIO LA CAÑADA (puente y Rampas de acceso) 9.1 OBRAS COMPLEMENTARIAS, RAMPAS Y APROXIMACIONES
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 9.1.
Demolición de Estructuras Existentes 202.02 (B) m³ 350.00 30.58 10,703.00 9.1.
Excavación Común o no Clasificada 203.01.I( 1) m³ 120,000 .00 3.07 368,400.00 9.1. 3 Acarreo adicional 205 m³xK m 420,000 .00 0.57 239,400.00 9.1.
Muro de tierra mecánicamente estabilizada MSE con sistema de STRATUMPANEL ETE-23 m² 8,000.0 0 207.85 1,662,800.00 9.1.
Solera de nivelación (PAD de nivelación) de 30cm de ancho x15cm de alto. Esta solera es de concreto 2,000psi, sin refuerzo de acero. 601(3) m 1,200.0 0 22.70 27,240.00
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 9.1.
Viga de conexión entre Stratum Panel® y defensa Flex Beam para vehículos 601(1) m 1,200.0 0 67.42 80,904.00 9.1.
Relleno con material selecto controlado en capas para Muro MSE ETE-24 m³ 58,000. 00 8.56 496,480.00 9.1.
Barrera de concreto reforzado en Rampas 601(1) m 1,200.0 0 88.32 105,984.00 9.1.
Baranda sobre Barrera de concreto reforzado, Tubos de 4"Ø + 2"Ø longitudinales (Incluye todos los accesorios para el montaje, sujeción, y pintura anticorrosiva a dos manos.) 717.01 m 1,200.0 0 95.41 114,492.00 9.1.
Acera de concreto,f´c=210kg/cm², e=10cm ETE-15 m² 3,800.0 0 22.65 86,070.00
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 9.1.
Bordillo de Concreto f´c = 210 Kg/cm², Varilla Corrugada #3 @ 0.30m, sobre Concreto Hidráulico. ETE-16 m 4,015.0 0 11.15 44,767.25 9.1.
Sub Base Granular a ser Estabilizada con Cemento, F'c= 3 Mpa ETE-05 m³ 2,750.0 0 16.90 46,475.00 9.1.
Cemento para Estabilización ETE-06 Kg 205,000 .00 0.25 51,250.00 9.1. 14 Riego de imprimación ETE-07 Galó n 3,900.0 0 7.78 30,342.00 9.1.
Pavimento Concreto Hidráulico MR= 650 lb/pulg², e=0.24 m ETE-10 m³ 3,300.0 0 191.50 631,950.00 9.1.
Barras de Sujeción 5/8", Long=75cm, Espaciadas=90cm 602(2) Kg 2,750.0 0 2.20 6,050.00 9.1.
Muretes de hormigón ciclópeo, f´c=180kg/cm² ETE-12 m³ 360.00 198.21 71,355.60
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 9.1.
Suministro e Instalación de TCR Ø= 60" Tipo III 603(21)- 60" m 60.00 648.34 38,900.40 9.1.
Suministro e Instalación de TCR Ø= 36" Tipo III 603(21)- 36" m 40.00 299.58 11,983.20 9.1.
Engramado en Areas Verdes, Grama San Agustín, sobre tierra orgánica de abono e = 4" 629 m² 9,100.0 0 5.32 48,412.00 9.2 PUENTE 9.2.
Concreto pobre para desplante, f´c=180kg/cm² 601(1) m³ 58.00 169.76 9,846.08 9.2.
Concreto estructural clase A, f´c=350kg/cm² 601(1) m³ 2,250.0 0 280.45 631,012.50 9.2.
Acero de refuerzo fy=4,200kg/cm², grado 60 602(1) kg 384,000 .00 2.13 817,920.00 9.2.
Barrera de concreto reforzado en Puente 601(1) m 480.00 110.43 53,006.40
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 9.2.
Baranda sobre Barrera de concreto reforzado, Tubos de 4"Ø + 2"Ø longitudinales (Incluye todos los accesorios para el montaje, sujeción, y pintura anticorrosiva a dos manos.) 717.01 m 480.00 95.41 45,796.80 9.2. 6 Junta de dilatación ETE-53 m 55.00 222.02 12,211.10 9.2.
Apoyo de Neopreno grado 60, 30x50x1 1/4" (4cm) ETE-52 Unida d 72.00 546.77 39,367.44 9.2.
Suministro e instalación de Vigas pretensadas WS- 80m, L=20m ETE-56 Unida d 12.00 16,203.6 7 194,444.04 9.2.
Suministro e instalación de Vigas pretensadas WS- 100m, L=29 a 32m ETE-56 Unida d 24.00 27,876.3 4 669,032.16 9.2. 10 Perforación de pilotes ETE-55 m 1,260.0 0 120.05 151,263.00
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 9.2.
Pilotes de concreto reforzado d=80cm, ref 18#8+#4@15cm 600A m 1,260.0 0 383.89 483,701.40 9.2. 12 Excavación Estructural 206.03 m³ 2,600.0 0 12.78 33,228.00 9.3 COMPONENTE ELÉCTRICO 9.3.
Suministro e Instalación de Estructura Primaria A-III-1, según normas de ENEE ETE-31 Unida d 2.00 306.82 613.64 9.3.
Suministro e Instalación de Estructura Primaria A-III-2, según normas de ENEE ETE-31 Unida d 6.00 605.30 3,631.80 9.3.
Suministro e Instalación de Estructura Primaria A-III-4, según normas de ENEE ETE-31 Unida d 3.00 341.17 1,023.51 9.3.
Suministro e Instalación de Estructura Primaria A-III-5, según normas de ENEE ETE-31 Unida d 8.00 678.75 5,430.00
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 9.3.
Suministro e Instalación de Estructura Primaria DT-III-1 [Doble Terna], según normas de ENEE ETE-31 Unida d 2.00 619.68 1,239.36 9.3.
Suministro e Instalación de Estructura Primaria DT-III-2 [Doble Terna], según normas de ENEE ETE-31 Unida d 1.00 1,094.91 1,094.91 9.3.
Suministro e Instalación de Estructura Primaria DT-III-5 [Doble Terna], según normas de ENEE ETE-31 Unida d 1.00 1,364.66 1,364.66 9.3.
Suministro e Instalación de Estructura Secundaria B-I- 1, según normas de ENEE ETE-32 Unida d 20.00 27.29 545.80 9.3.
Suministro e Instalación de Estructura Secundaria B-I- 4, según normas de ENEE ETE-32 Unida d 7.00 28.24 197.68
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 9.3.
Suministro e Instalación de Estructura Secundaria B-I- 5, según normas de ENEE ETE-32 Unida d 13.00 33.98 441.74 9.3.
Suministro e Instalación de Retenida Sencilla, según normas de ENEE ETE-34 Unida d 10.00 200.63 2,006.30 9.3.
Suministro y montaje de Poste de Concreto de 45' Resistencia 1000 Lbs FS=2 ETE-35 Unida d 13.00 1,346.93 17,510.09 9.3.
Suministro y montaje de Poste de Concreto de 45' Auto soportado 2000 Lbs FS=2 ETE-35 Unida d 4.00 2,840.13 11,360.52 9.3.
Suministro y montaje de Línea Primaria Trifásica con conductor 556.5 ACSR, incluye 3 conductores por cada metro ETE-37 metro 816.00 48.24 39,363.84
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 9.3.
Suministro y montaje de Línea Neutro 3/0 ACSR ETE-37 metro 816.00 4.74 3,867.84 9.3.
Suministro y montaje de Línea Piloto #2 WP ETE-38 metro 605.00 2.40 1,452.00 9.3.
Extracción de Postes existentes, desmontaje de estructuras, lámparas y alambrado existente para entrega en Almacén de ENEE. Según indicado en plano de postes existentes a desmontar. ETE-40 Glob al 1.00 25,502.9 9 25,502.99 9.3.
Reubicación de Transformador Existente Monofásico con todos sus accesorios nuevos. Incluye uso de grúa, Suministro de materiales, mano de obra e ingeniería. ETE-39 Unida d 3.00 740.97 2,222.91
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 9.3.
Reubicación de Acometida con XLPE propiedad de terceros con todos sus accesorios nuevos. Incluye Suministro de materiales, mano de obra e ingeniería. ETE-48 Unida d 2.00 3,711.36 7,422.72 9.3.
Reubicación de Equipo de Medición de Energía en Media Tensión propiedad de terceros con todos sus accesorios nuevos. Incluye Suministro de materiales, mano de obra e ingeniería. ETE-48 Unida d 1.00 1,946.72 1,946.72 9.3.
Suministro e Instalación de Transformador 25KVA 7.9KV / 240-120V Monofásico con todos sus accesorios. Incluye uso de grúa, Suministro de ETE-39 Unida d 2.00 4,239.07 8,478.14
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) materiales, mano de obra e ingeniería. 9.3.
Suministro e Instalación de Acometida Eléctrica desde Transformador hasta Caja de Control T1 de Iluminación según indicado en Planos. Profundidad 0.90m abajo del nivel de calle en ducto PVC Cédula 40 diámetro 1". Incluye medidor de Energía instalado. Distancia aproximada 90m de recorrido ETE-41 Glob al 1.00 4,081.59 4,081.59 9.3.
Suministro e Instalación de Acometida Eléctrica desde Transformador hasta Caja de Control T2 de ETE-41 Glob al 1.00 3,925.31 3,925.31
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) Iluminación según indicado en Planos. Profundidad 0.90m abajo del nivel de calle en ducto PVC Cédula 40 diámetro 1". Incluye medidor de Energía instalado. Distancia aproximada 85m de recorrido 9.3.
Suministro e instalación Poste Metálico de 30' altura, sección de 4"x4", montado en base de concreto, soldadura en placa metálica embebida en estructura de concreto. Pintado al horno con 2 capas de pintura anticorrosiva. ETE-44 Unida d 24.00 1,297.10 31,130.40
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) Suministrados por fábrica, no construidos, ni pintados en el sitio. Incluye la base de concreto. 9.3.
Suministro de luminaria, instalación y salida eléctrica para Lámpara Tipo Cobra LED 80W 120- 240V con fotocelda incluida, montada en brazo largo, instalada en Poste Metálico de 4" x 4" o bajo puente ETE-42 Unida d 38.00 1,243.93 47,269.34 9.3.
Suministro de luminaria, instalación y conexión de Lámpara Tipo Cobra LED 80W 120-240V con fotocelda incluida, montada ETE-42 Unida d 21.00 365.33 7,671.93
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) en brazo largo, instalada en Poste de Concreto 9.3.
Suministro e Instalación Caja de Control de Iluminación [T1 o T2] según detalle. Incluye Breakers, Contactores y fotoceldas para control automático de la iluminación. Inaccesible para peatones para evitar Vandalismo ETE-41 Unida d 2.00 2,393.44 4,786.88 9.3.
Costo de despejes de energía para ejecutar el Proyecto. Estimar un máximo de 48 horas [6 despejes de 8 horas cada uno] a un costo de 15 mil Lps por hora. Pago contra reembolso de ETE-47 Glob al 1.00 38,116.2 5 38,116.25
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) lo efectivamente pagado a ENEE, hasta un máximo de 48 horas utilizadas 9.3.
Red de tierra con soldadura exotérmica y conexión a caja de control de iluminación. incluye varillas de aterrizaje de 8´ y cable desnudo #2 para cada Caja de Iluminación ETE-51 Glob al 1.00 1,478.79 1,478.79 9.4 SEÑALIZACIÓN 9.4.
Pintura Termoplástica ancho 10 cm, e = 120 mils ETE-26 m 7,000.0 0 2.65 18,550.00 9.4. 2 Vialetas Doble Cara ETE-27 Unida d 600.00 3.70 2,220.00 9.4.
Señales Restrictivas, Tamaño Estándar ETE-25 (a) Unida d 2.00 290.09 580.18 9.4.
Señales Preventivas, Tamaño Estándar ETE-25 (c) Unida d 21.00 204.86 4,302.06
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 9.4.
Señales Informativas de un Tablero Tipo Bandera de 240 x 180 cm ETE- 25.03 Unida d 2.00 4,745.61 9,491.22 9.4.
Señales Informativas de un Tablero Tipo Bandera de 300 x 244 cm ETE- 25.03 Unida d 4.00 5,323.97 21,295.88 9.4.
Señales Informativas de un Tablero Tipo Multicarril de 300 x 244 cm ETE- 25.03 Unida d 4.00 11,186.7 2 44,746.88 9.4.
Suministro y aplicación de pintura termoplástica de flecha sencilla, incluye microesfera de vidrio. ETE-26 Unida d 92.00 152.74 14,052.08 9.4.
Suministro y Aplicación de Pintura Termoplástica de Flecha Doble, incluye microesfera de vidrio. ETE-26 Unida d 4.00 201.82 807.28
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) SUB TOTAL 7,706,010.61 10 TÚNEL ACCESO A SANTA ROSA EST. 3+500 10.1 PRELIMINARES 10.1 .1 Limpieza y Desbrozo ETE-03 Ha 0.87 2,556.69 2,224.32 10.1 .2 Excavación común o no clasificada 203.01.I( 1) m³ 35,500. 00 3.07 108,985.00 10.1 .3 Cercado del derecho de vía ETE-22 m³ 650.00 6.52 4,238.00 10.2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 10.2 .1 Sub base estabilizada con cemento f'c=3Mpa ETE-05 m³ 850.00 16.90 14,365.00 10.2 .2 Cemento para Estabilización ETE-06 kg 62,800. 00 0.25 15,700.00
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 10.2 .3 Pavimento de Concreto Hidráulico MR= 650 lb/pulg², e=0.24 m ETE-10 m³ 1,020.0 0 191.50 195,330.00 10.3 DRENAJE MENOR 10.3 .1 Suministro y colocación de tubería TCR 36", Tipo III 603(21)- 36" m 50.00 299.58 14,979.00 10.3 .2 Tragante urbano 610(2) Unida d 1.00 3,266.75 3,266.75 10.4 ESTRUCTURAS DE RETENCIÓN 10.4 .1 Relleno estructural 206.07 m³ 1,815.0 0 5.96 10,817.40 10.4 .2 Concreto estructural clase A, f´c=350kg/cm² 601(1) m³ 595.00 280.45 166,867.75 10.4 .3 Acero de refuerzo fy=4,200kg/cm², grado 60 602(1) Kg 44,670. 00 2.13 95,147.10 10.4 .4 Hormigón Ciclópeo, f´c=180kg/cm² ETE-12 m³ 560.00 198.21 110,997.60
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 10.4 .5 Bordillo de Retención 25x25cm 609(1) m 330.00 22.09 7,289.70 10.4 .6 Pretil de Concreto ETE-54 m 135.00 326.88 44,128.80 10.4 .7 Excavación Estructural 206.03 m³ 360.00 12.78 4,600.80 10.4 .8 Filtro de grava y arena 703.01 m² 1,500.0 0 22.45 33,675.00 10.5 ESTRUCTURA PARA TÚNEL 10.5 .1 Relleno estructural para estructuras mayores 206.07 m³ 1,300.0 0 5.96 7,748.00 10.5 .2 Concreto estructural clase A, f´c=350kg/cm² 601(1) m³ 601.00 280.45 168,550.45 10.5 .3 Acero de refuerzo fy=4,200kg/cm², grado 60 602(1) Kg 58,200. 00 2.13 123,966.00 10.5 .4 Apoyo de Neopreno grado 60, 30x60x1 1/4" (4cm) ETE-52 Unida d 16.00 706.39 11,302.24
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 10.5 .5 Perforación de pilotes ETE-55 m 240.00 120.05 28,812.00 10.5 .6 Pilotes de concreto reforzado d=80cm, ref 18#8+#4@15cm 600A m 240.00 383.89 92,133.60 10.6 MISCELÁNEOS 10.6 .1 Bordillo Concreto f´c = 210 Kg/cm², Varilla Corrugada #3 @ 0.30m, sobre Concreto Hidráulico. ETE-16 m 130.00 11.15 1,449.50 10.7 SEÑALIZACIÓN VIAL 10.7 .1 Pintura Termoplástica ancho 10 cm, e = 120 mils ETE-26 m 850.00 2.65 2,252.50 10.7 .2 Vialetas Doble Cara ETE-27 m 160.00 3.70 592.00 SUB TOTAL 1,269,418.51
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$)
INTERCAMBIO SUR EL TIZATILLO (TÚNELES Y RAMPAS) 11.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11.1 .1 Excavación común o no clasificada 203.01.I( 1) m³ 75,000. 00 3.07 230,250.00 11.1 .2 Acarreo adicional 205 m³- km 43,000. 00 0.57 24,510.00 11.2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 11.2 .1 Sub base estabilizada con cemento f'c=3Mpa ETE-05 m³ 1,400.0 0 16.90 23,660.00 11.2 .2 Cemento para Estabilización ETE-06 kg 105,000 .00 0.25 26,250.00 11.2 .3 Riego de imprimación ETE-07 gal 3,250.0 0 7.78 25,285.00
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 11.2 .4 Pavimento de Concreto Hidráulico MR= 650 lb/pulg², e=0.24 m ETE-10 m³ 1,950.0 0 191.50 373,425.00 11.2 .5 Barras de Sujeción 5/8", Long=75cm, Espaciadas=90cm 602(2) kg 3,400.0 0 2.20 7,480.00 11.2 .6 Cuña de Transición, Borde de Pavimento Con Concreto MR 600 Psi 601(1) m³ 36.00 195.96 7,054.56 11.3 DRENAJE MENOR 11.3 .1 Suministro e Instalación de TCR Ø= 30" Tipo III 603(21)- 30" m 52.00 247.64 12,877.28 11.3 .2 Suministro e Instalación de TCR Ø= 36" Tipo III 603(21)- 36" m 40.00 299.58 11,983.20 11.3 .3 Mampostería para Cabezales y tragantes 610(2) m³ 7.00 161.27 1,128.89 11.3 .4 Tragante urbano 2.82 x 1.11 x Altura variable 610(2) unid. 2.00 3,266.75 6,533.50
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 11.3 .5 Revestimiento de concreto para cunetas y vertederos, e=10cm, f'c=180kg/cm² 622.(5) m² 940.00 22.65 21,291.00 11.4 ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN A Túnel 3, Rampa 2, de CA- 5 Sur hacia Loarque 11.4 .1 Concreto pobre para desplante, f´c=180kg/cm² 601(1) m³ 32.00 169.76 5,432.32 11.4 .2 Acero de refuerzo fy=4,200kg/cm², grado 60 602(1) kg 73,000. 00 2.13 155,490.00 11.4 .3 Concreto estructural clase A, f´c=350kg/cm² 601(1) m³ 795.00 280.45 222,957.75 11.4 .4 Concreto estructural, f'c=280kg/cm² para losa de aproximación 601(1) m³ 24.00 232.84 5,588.16 11.4 .5 Apoyo de Neopreno grado 60, 30x50x1 1/4" (4cm) ETE-52 unid. 17.00 546.77 9,295.09
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 11.4 .6 Junta de dilatación ETE-53 m 37.00 1,027.73 38,026.01 11.4 .7 Pretil de concreto f'c=280kg/cm² ETE-54 m 23.00 326.88 7,518.24 11.4 .8 Perforación de pilotes ETE-55 m 360.00 120.05 43,218.00 11.4 .9 Pilotes de concreto reforzado d=80cm, ref 18#8+#4@15cm 600A m 360.00 383.89 138,200.40 B Túneles 1 y 2, Rampa 3, de Loarque hacia Tegucigalpa. 11.4 .10 Concreto pobre para desplante, f´c=180kg/cm² 601(1) m³ 88.00 169.76 14,938.88 11.4 .11 Acero de refuerzo fy=4,200kg/cm², grado 60 602(1) kg 180,000 .00 2.13 383,400.00 11.4 .12 Concreto estructural clase A, f´c=350kg/cm² 601(1) m³ 1,995.0 0 280.45 559,497.75
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 11.4 .13 Concreto estructural, f'c=280kg/cm² para losa de aproximación 601(1) m³ 41.00 232.84 9,546.44 11.4 .14 Apoyo de Neopreno grado 60, 30x50x1 1/4" (4cm) ETE-52 unid. 44.00 546.77 24,057.88 11.4 .15 Junta de dilatación ETE-53 m 76.00 1,027.73 78,107.48 11.4 .16 Pretil de concreto f'c=280kg/cm² ETE-54 m 34.00 326.88 11,113.92 11.4 .17 Perforación de pilotes ETE-55 m 930.00 120.05 111,646.50 11.4 .18 Pilotes de concreto reforzado d=80cm, ref 18#8+#4@15cm 600A m 930.00 383.89 357,017.70 C Sistema de Fachada de MME con STRATUMPANEL Rampa entrada Túnel 3
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 11.4 .19 Solera de nivelación (PAD de nivelación) de 30cm de ancho x15cm de alto. Esta solera es de concreto 2,000psi, sin refuerzo de acero. 601(3) m 325.00 22.70 7,377.50 11.4 .20 Muro de tierra mecánicamente estabilizada MSE con sistema de STRATUMPANEL ETE-23 m² 1,860.0 0 207.85 386,601.00 11.4 .21 Relleno con material selecto controlado en capas para Muro MME ETE-24 m³ 8,400.0 0 8.56 71,904.00 11.4 .22 Viga de conexión entre Stratum Panel® y defensa Flex Beam para vehículos 601(1) m 325.00 67.42 21,911.50 11.4 .23 Barrera Tipo Flex Beam 606 m 325.00 109.57 35,610.25
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) D Muros Contención Rampa 3, Entrada Túnel 1 11.4 .24 Relleno estructural 206.07 m³ 1,250.0 0 5.96 7,450.00 11.4 .25 Concreto estructural clase A, f´c=350kg/cm² 601(1) m³ 705.00 280.45 197,717.25 11.4 .26 Acero de refuerzo fy=4,200kg/cm², grado 60 602(1) Kg 78,500. 00 2.13 167,205.00 11.4 .27 Hormigón Ciclópeo, f´c=180kg/cm² ETE-12 m³ 225.00 198.21 44,597.25 11.4 .28 Bordillo de Retención 25x25cm 609(1) m 140.00 22.09 3,092.60 11.4 .29 Excavación Estructural 206.03 m³ 300.00 12.78 3,834.00 11.4 .30 Filtro de grava y arena 703.01 m² 690.00 22.45 15,490.50
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 11.4 .31 Barrera new Jersey de concreto reforzado en Rampas ETE-17 m 142.00 88.32 12,541.44 11.5 OBRAS CONEXAS 11.5 .1 Bordillo de concreto f'c=280kg/cm², 25cm x 25cm varilla #3 @ 30cm, sobre concreto hidráulico ETE-16 m 635.00 22.09 14,027.15 11.5 .2 Bordillo Concreto f´c = 210 Kg/cm², Varilla Corrugada #3 @ 0.30m, sobre Concreto Hidráulico. ETE-16 m 370.00 11.15 4,125.50 11.6 SEÑALIZACIÓN VIAL 11.6 .1 Pintura Termoplástica ancho 10 cm, e = 120 mils ETE-26 m 2,430.0 0 2.65 6,439.50 11.6 .2 Vialetas doble cara ETE-27 m 215.00 3.70 795.50
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 11.6 .3 Suministro y aplicación de pintura termoplástica de Flecha Sencilla, incluye microesfera de vidrio. ETE-26 m 10.00 152.74 1,527.40 11.6 .4 Suministro y Aplicación de Pintura Termoplástica de Flecha Doble, incluye microesfera de vidrio. ETE-26 unid. 4.00 201.82 807.28 11.6 .5 Suministro y Aplicación de Pintura Termoplástica de Pasos Peatonales Franja de 0.40 m x 3.25 m, incluye microesfera de vidrio. ETE-26 unid. 2.00 70.42 140.84 SUB TOTAL 3,949,976.41
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EL TIZATILLO
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) 12.1 Suministro, instalación y accesorios de tubería PVC SDR-26, 6" ETE-58 m 555.00 20.02 11,111.10 12.2 Suministro, instalación y accesorios de tubería PVC SDR-26, 3" ETE-58 m 1,640.0 0 7.67 12,578.80 12.3 Suministro, instalación y accesorios de tubería PVC SDR-26, 2" ETE-58 m 870.00 5.43 4,724.10 12.4 Excavación manual de zanja ETE-58 m³ 590.00 7.12 4,200.80 12.5 Suministro y colocación cama de limo ETE-58 m³ 90.00 18.28 1,645.20 12.6 Relleno con material del sitio ETE-58 m³ 500.00 7.47 3,735.00 SUB TOTAL 37,995.00
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$)
PAGADURÍA Y ESCRITURACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 13.1 Terrenos ETE-59 Caso s 75.00 1,719.25 128,943.75 13.2 Mejoras (no requiere escrituración) ETE-59 Caso s 17.00 355.80 6,048.60 13.3 Terrenos y Mejoras ETE-59 Caso s 77.00 1,719.25 132,382.25 13.4 Infraestructura Comunitaria (no requiere escrituración) ETE-59 Caso s 1.00 355.80 355.80 SUB TOTAL 267,730.40 A COSTO DIRECTO TOTAL US$ 37,038,569.27 TOTAL INFRAESTRUCTURA US$ 37,038,569.27 B SUMA PROVISIONAL PARA CUBRIR LA US$ 150,000.00
Sección A Acuerdos y Leyes
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios “Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. No. Concepto Especific ación Unid ad Cantida d Precio Unitario (US$) Total (US$) PORCIÓN DE LOS COSTOS DEL DISPUTE ADJUDICATION AND AVOIDANCE BOARD (DAAB) C ADMINISTRACIÓN DELEGADA Y ESCALAMIENTO US$ 3,453,779.98 D1 VALORACIONES DE LAS ÁREAS DE AFECTACIÓN FONDOS EXTERNOS US$ 13,550,000.00 D2 VALORACIONES DE LAS ÁREAS DE AFECTACIÓN FONDOS NACIONALES US$ 2,300,000.00 COSTO TOTAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN US$ 56,492,349.25
Sección A Acuerdos y Leyes
LAS PARTES CONVIENEN LO SIGUIENTE: I. Interpretación 1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran. 2. Adicionalmente a lo dispuesto en el inciso 1, la interpretación del Contrato se regirá por lo dispuesto en las Condiciones Generales del Contrato. II. Orden de Prelación de los documentos contractuales 1. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Contratante y el Contratista, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato: a. Contrato, modificaciones y enmiendas b. Carta de Aceptación, c. Oferta del Contratista, d. Condiciones Particulares del Contrato, e. Condiciones Generales del Contrato, f. Especificaciones y planos, g. Lista de cantidades y precios unitarios h. Plan SIEMAS. i. Garantías 2. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente. 3. Sujeto al orden de prelación establecido, todos los documentos que forman parte integral del Contrato son correlativos, complementarios y mutuamente explicativos. El contrato debe leerse en su conjunto de manera integral. III. Obligaciones del Contratista y del Contratante 1. En razón a los pagos que el Contratante hará al Contratista conforme a lo estipulado en este Contrato, el Contratista se obliga a ejecutar las Obras para el Contratante y a subsanar cualquier vicio o defecto de ésta de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. 2. El Contratante se compromete a pagar al Contratista como remuneración de la ejecución de las Obras, incluido cualquier subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.
Sección A Acuerdos y Leyes
3. Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos de la otra Parte en virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los objetivos de este Contrato. Enteradas de su contenido y alcance, las Partes suscriben el presente Contrato de conformidad con la legislación aplicable definida en las Condiciones Generales del Contrato en el día, mes y año antes indicados. Por y en nombre del Contratante (F/S) MSC. ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA PA R E D E S S EC RETARIO D E ESTADO EN LOS DESPACHOS D E I NFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) R.T.N. No. 08019022385492. Por y en representación de cada integrante del Contratista CONSORCIO SERMACO-ETERNA J O R G E A L B E RT O C R E S P O M A D R I D R epresentante L e g a l CONSORCIO SERMACO-ETERNA Condiciones Generales del Contrato Índice de cláusulas Condiciones Generales del Contrato A. Disposiciones generales 1 Definiciones 2 Interpretación 3 Divisibilidad 4 Disposiciones de integridad 5 Idioma 6 Ley aplicable 7 Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) 8 Origen del Subcontratista, materiales, equipos y servicios 9 Confidencialidad 10 Conflicto de interés 11 Representantes autorizados 12 Decisiones del Gerente de Obras 13 Delegación de funciones del Gerente de Obras 14 S uper intendente d e construcción 15 N otif icaciones y Comunicaciones entre las Partes 16 Subcontratos 17 Cesión 18 Otros Contratistas 19 Personal del Contratista 20 Riesgos 21 Seguros 22 Informes de investigación del Sitio de las Obras 23 Construcción de las Obras por el Contratista
Sección A Acuerdos y Leyes
24 Garantía de cumplimiento 25 Toma de posesión del Sitio de las Obras 26 Acceso al Sitio de las Obras 27 Sustentabilidad ambiental y social 28 Seguridad 29 Descubrimientos de valor o interés 30 Conclusión de las Obras en la fecha prevista 31 Consultas, instrucciones y aprobaciones por el Gerente de Obras 32 Inspecciones y auditorías por parte del Banco 33 Resolución de controversias B. Control de Plazos 34 Programa 35 Reuniones administrativas en el Sitio de las Obras 36 Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación 37 Aceleración de las Obras 38 Demoras ordenadas por el Gerente de Obras 39 Advertencia anticipada 40 Caso fortuito o fuerza mayor 41 Suspensión temporal de la ejecución de las Obras C. Control de Calidad 42 Identificación de defectos y pruebas 43 Corrección de defectos y defectos no corregidos D. Control de Costos 44 Lista de cantidades con precios unitarios y precio del Contrato 45 Modificaciones del Precio del Contrato. 46 Variaciones (Órdenes de cambio) 47 Proyecciones de flujo de efectivo 48 Pago de anticipo 49 Certificados de pago 50 Pagos 51 Monedas 52 Eventos Compensables 53 Disposiciones tributarias 54 Ajustes de Precios 55 Retenciones 56 Penalizaciones, multa o deducciones al pago 57 Bonificaciones 58 Trabajos por administración 59 Costo de reparaciones E. Finalización del Contrato 60 Terminación de las Obras 61 Recepción de las Obras 62 Liquidación final 63 Manuales de Operación y de Mantenimiento
Sección A Acuerdos y Leyes
64 Terminación anticipada del Contrato 65 Derechos de propiedad después de la terminación por incumplimiento del Contratista 66 P a g o s p osteriores a l a terminación anticipada del Contrato 67 Responsabilidad por vicios ocultos posterior a la emisión del Certificado de corrección de defectos A péndice 1 : D isposiciones d e integridad Apéndice 2: Disposiciones Ambientales y Sociales del Banco Apéndice 3: Formularios de Garantías Carta de Aceptación Condiciones Generales del Contrato El Contrato, las siguientes Condiciones Generales del Contrato (CGC), juntamente con las Condiciones Particulares del Contrato (CPC) y demás documentos enlistados en el contrato, constituyen un documento completo que establece los derechos y obligaciones de las Partes.
67 Responsabilidad por vicios ocultos posterior a la emisión del Certificado de corrección de defectos Apéndice 1: Disposiciones de integridad Apéndice 2: Disposiciones Ambientales y Sociales del Banco Apéndice 3: Formularios de Garantías Carta de Aceptación Condiciones Generales del Contrato El Contrato, las siguientes Condiciones Generales del Contrato (CGC), juntamente con las Condiciones Particulares del Contrato (CPC) y demás documentos enlistados en el contrato, constituyen un documento completo que establece los derechos y obligaciones de las Partes. Condiciones Generales del Contrato (CGC) A. DISPOSICIONES GENERALES
- 1)
Definiciones 1.1. En las Condiciones del Contrato que incluyen estas Condiciones Generales y las Condiciones Particulares- las palabras y expresiones subsecuentes tendrán los siguientes significados: a. APCA: se refiere a oferentes que se unen temporalmente al amparo de un convenio como uno solo, con el propósito de ofrecer el servicio de la ejecución de las Obras y que son conjunta y solidariamente responsables por el cumplimiento del Contrato.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) b. Asociado: se refiere a cada uno de los miembros integrantes de un APCA, en caso de que el Contratista sea un APCA c. Asociado responsable significa el integrante del APCA, indicado en la cláusula 7.1 las CPC, para actuar en nombre del APCA y ejercitar los derechos y obligaciones del Contratista para con el Contratante derivadas del Contrato. d. Banco: es el Banco Centroamericano de Integración Económica. e. Certificado de corrección de defectos: es el certificado de aceptación emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos. f. Conciliador: Es un tercero imparcial y neutral, nombrado por las partes para coadyuvar en la resolución en primera instancia de cualquier controversia mediante un acuerdo conciliatorio, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 33 de las CPC. g. Contratante: es la entidad que contrata la ejecución de las Obras y que se indica en las Condiciones Particulares del Contrato (CPC). h. Contratista: Persona natural o jurídica, pública o privada, cuya oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. i. Contrato: Acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar, reparar si fuese necesario, y mantener las Obras y que incluye los documentos enumerados en el contrato. j. CGC: significa las Condiciones Generales del Contrato. k. CPC: significa las Condiciones Particulares del Contrato
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) l. Defecto: Cualquier parte de la Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato. m. Día: se entenderá que los plazos expresados en días se refieren a días calendario; excepto cuando se especifique “días hábiles”. n. Equipos: significa todo el equipo móvil, maquinaria, herramientas, artículos, y aparatos que sean propiedad o arrendados por el Contratista, excluyendo los materiales y los equipos que sean de instalación permanente, que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras y son requeridos para la ejecución de las Obras. o. Especificaciones: son las especificaciones técnicas de las Obras mencionadas en el Contrato, además de cualesquiera modificaciones o incorporaciones a dichos documentos que sean suministradas por el Gerente de Obras o presentadas por el Contratista y que hayan sido aprobadas por escrito por el Gerente de Obras, conforme a lo estipulado en el Contrato. p. Eventos Compensables: son los definidos en la cláusula 52 de estas CGC. q. Fecha de Inicio: es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CPC. No coincide necesariamente con alguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras. r. Fecha de terminación: es la fecha de terminación de las Obras certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la subcláusula 60.2 de estas CGC. s. Plazo de ejecución y Fecha prevista de terminación: es el plazo de ejecución del contrato y la fecha en que se prevé que el Contratista termine las
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) Obras. Está especificada en las CPC y podrá ser modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. t. Gerente de Obras: es la persona cuyo nombre se indica en las CPC (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. u. Gobierno: Se entiende el Gobierno del país del Contratante. v. Informes de investigación del Sitio de las Obras: son los informes incluidos en los documentos de licitación, de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras. w. Legislación/Ley Aplicable: Se entiende las leyes y otros instrumentos que tengan fuerza de ley conforme lo especificado en la cláusula 6 de las CGC, que se dicten y entren en vigor oportunamente. x. Lista de cantidades con precios unitarios: es el documento en el que el Contratista indica el costo de las Obras sobre la base de las cantidades estimadas de trabajo y los precios fijos unitarios que son aplicables a este. y. Materiales: son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. z. Meses: se entenderá que los plazos expresados en meses se refieren a meses calendario.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) aa. Moneda extranjera: es cualquier moneda que no sea la del país del Contratante. bb. Moneda nacional: es la moneda del país del Contratante. cc. Monto Aceptado del Contrato: Monto aceptado en la Carta de Aceptación para la ejecución y terminación de las Obras contratadas y la corrección de cualquier defecto. dd. Obligaciones ambientales, sociales y de seguridad y salud laboral: son los requisitos del país del Contratante en esos temas, los contenidos en las normas y políticas del Banco, así como en las Especificaciones. ee. Obras: son los trabajos que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CPC. ff. Obras Provisionales: son obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar e incluirán todos los ítems que se han de construir sin intención de que sean permanentes, pero que son necesarios para la construcción, montaje o instalación de las Obras. gg. País del Contratante: es el país especificado en las CPC. hh. Período de Responsabilidad por Defectos: es el período estipulado en la subcláusula 43.1 de las CPC y calculado a partir de la Fecha de terminación. ii. Planos: son documentos gráficos, incluidos en el Contrato, que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su nombre), de acuerdo con lo establecido en el Contrato, incluidos los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) jj. Planta: es cualquier parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica. kk. Precio del Contrato: es el precio establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. ll. Precio inicial del Contrato: es el Precio del Contrato indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. mm. Precios unitarios: es el precio por unidad de medida de cada actividad, concepto o partida que conforman el proyecto de obra integrado considerando los elementos de costos directos, costos indirectos, costo por financiamiento, cargo por la utilidad y cargos adicionales. nn. Prestatario/Beneficiario: persona jurídica pública, indicada en las CPC, que ha suscrito un contrato o convenio para el financiamiento de una operación con el Banco y que generalmente nombra un organismo ejecutor para su ejecución. oo. Sitio de las Obras: es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se construirá(n) la Obra y las Obras Provisionales y definido como tal en las CPC. pp. Subcontratista: se refiere a cualquier persona natural o jurídica, con quienes el Contratista ha subcontratado la ejecución de cualquier parte de las Obras, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. qq. Superintendente de construcción: es la persona nombrada por el Contratista, de conformidad con la cláusula 14 de las CGC, cuyo nombre se indica en las CPC y que será el representante permanente del Contratista en
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) el Sitio de las Obras para actuar en nombre y representación del Contratista y para recibir notificaciones del Contratante. rr. Tercero: se entiende cualquier persona o entidad que no sea el Prestatario/Beneficiario, el Contratante, el Contratista o un Subcontratista. ss. Trabajos por administración: son una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y los equipos del Contratista, además de los pagos por concepto de los materiales y los bienes de planta conexos. tt. Variación: es una instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras. uu. Vicios ocultos: defectos constructivos o errores en el proyecto de las Obras a los que se refiere la cláusula 67 de las CGC que no pudieron ser detectados durante la ejecución y recepción de las Obras y que se hacen evidentes en fechas posteriores a la emisión del Certificado de corrección de defectos y de terminación de las Obras.
- 2)
Interpretación 2.1. Excepto cuando el contexto exija lo contrario: a. palabras que indican el singular también incluyen el plural y las palabras que indican el plural también incluyen el singular; b. palabras indicando un género incluyen todos los géneros c. disposiciones que incluyen la palabra "aceptar", "acordado" o "acuerdo" requieren que el acuerdo se registre por escrito; y firmadas por ambas Partes;
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) d. "escrito" o "por escrito" significa escrito a mano, escrito a máquina, impreso o producido electrónicamente siempre que dé como resultado un registro permanente; e. la palabra "propuesta" es sinónimo de "oferta" y "ofertante" con "proponente" y las palabras "bases de licitación" con "documentos de licitación". 2.2. Los encabezamientos o títulos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado habitual a menos que se las defina específicamente. El Gerente de Obras será responsable de proporcionar las aclaraciones pertinentes a las consultas sobre estas CGC. 2.3. Si las CPC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras). 2.4. Totalidad del acuerdo El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre Contratante y Contratista y sustituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de celebración del Contrato. 2.5. Enmienda Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que sea hecha por escrito, esté fechada, se refiera expresamente al Contrato y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado. 2.6. Limitaciones de dispensas
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) a. Con sujeción a lo indicado en la subcláusula siguiente de las CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del Contrato, así como tampoco el otorgamiento de prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las partes por incumplimiento del Contrato se considerará dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato. b. Toda dispensa de los derechos, facultades o remedios de una de las partes en virtud del Contrato deberá otorgarse por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un representante autorizado de la parte que la otorga, y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.
- 3)
Divisibilidad 3.1. Si cualquier disposición o condición del Contrato fuese prohibida, declarada nula, inválida o fuese inejecutable, dicha prohibición, nulidad, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras disposiciones o condiciones del Contrato.
- 4)
Disposiciones de integridad 4.1. El prestatario / Beneficiario, el contratante, el contratista y todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones financiadas directa o indirectamente por el Banco y bajo cualquier condición, estarán sujetos al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Apéndice 1 (Disposiciones de Integridad).
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 4.2. El Contratante exige al Contratista que proporcione información sobre comisiones u honorarios, si los hubiere, pagados o pagaderos a agentes o terceros en relación con el proceso de selección o la ejecución del Contrato. La información suministrada deberá incluir por lo menos el nombre y la dirección del agente o tercero, la cantidad y moneda, y el propósito de la comisión, la gratificación o los honorarios. El incumplimiento de este requisito podrá dar lugar a la rescisión del Contrato o a sanciones impuestas por el Banco
- 5)
Idioma 5.1. El idioma que rige el Contrato y las comunicaciones entre las Partes será el idioma oficial del contratante, detallado en las CPC 5.2. Los documentos relativos al Contrato y toda la documentación impresa que forme parte del Contrato podrán estar en otro idioma siempre que vayan acompañados de una traducción precisa de los contenidos pertinentes al idioma oficial detallado en la cláusula 5.1 de los CPC. En caso de conflictos de interpretación prevalecerá la traducción. 5.3. El Contratista asumirá todos los costos de la traducción (al idioma oficial detallado en la cláusula 5.1 de las CPC) de la documentación que proporcione en otro idioma, así como los riesgos derivados de las posibles imprecisiones de dichos documentos.
- 6)
Ley aplicable 6.1. El Contrato se regirá por las leyes del País del Contratante y se interpretará conforme a dichas leyes a menos que en las CPC se indique otra cosa.
- 7)
Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 7.1. Si el Contratista es una APCA, los integrantes autorizan al integrante indicado en las CPC para que ejerza en su nombre todos los derechos y cumpla todas las obligaciones del Contratista frente al Contratante en virtud de este Contrato, incluso, entre otras cosas, recibir instrucciones y percibir pagos de este último. La composición o constitución del APCA no podrá ser alterada sin el previo consentimiento por escrito del Contratante.
- 8)
Origen del Subcontratista, materiales, equipos y servicios 8.1. Los subcontratistas podrán ser originarios de cualquier país, a menos que se especifique diferente en las CPC. 8.2. Los materiales, equipos y servicios que se suministrarán en virtud del Contrato pueden tener origen en cualquier país, a menos que se especifique diferente en las CPC. En dicho caso, a solicitud del Contratante, se podrá pedir al Contratista que presente evidencias del origen de los materiales, equipos y servicios.
- 9)
Confidencialidad 9.1. Las Partes mantendrán la más estricta confidencialidad respecto de toda la información a la que tendrán o han tenido acceso en virtud de la suscripción del Contrato y que incluye la información que haya sido proporcionada por una Parte a la otra de manera escrita, ya sea por medio electrónico y/o impreso, o aquella información a la que hayan tenido acceso. Esta obligación de confidencialidad se hace extensiva a todos los subcontratistas y funcionarios que las Partes utilicen o estén vinculados con la ejecución de las Obras objeto del Contrato.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 9.2. Toda información que el Contratante proporcione al Contratista en relación con el Contrato, incluyendo mapas, dibujos técnicos, fotografías, planos, informes, recomendaciones, estimaciones presupuestarias, documentos o cualquier otra información técnica, comercial y de otra índole, así como toda información desarrollada por el Contratista que refleje dicha información, será propiedad exclusiva del Contratante. El Contratista no podrá usar dicha información para cualquier otro propósito que no sea el del cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el Contrato. El Contratista debe mantener y tratar dicha información como propiedad confidencial del Contratante y abstenerse de divulgar dicha información a cualquier tercero, a menos que cuente con el consentimiento previo y por escrito del Contratante. 9.3. No obstante, lo estipulado en la subcláusula 9.2, el Contratista tendrá el derecho de divulgar, en su caso, a los Subcontratistas o proveedores la información que pueda ser necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el Contrato, siempre y cuando el Subcontratista o proveedor de Equipos y Materiales correspondiente haya celebrado un convenio de confidencialidad con el Contratista en términos substancialmente similares a los establecidos en las subcláusulas 9.1 y 9.2. El Contratista asumirá responsabilidad por cualquier mal uso o divulgación por los Subcontratistas o proveedores en cuestión de dicha información o por cualquier incumplimiento de los mismos con sus respectivos convenios de confidencialidad. 9.4. La obligación de las Partes de conformidad con las subcláusulas 9.1 a 9.3 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que:
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) a. el Contratante o el Contratista requieran compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato; b. actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin infracción de ninguna de las Partes; c. puede comprobarse que estaba en posesión de esa Parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra Parte; o d. de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa Parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad. 9.5. Las obligaciones de confidencialidad asumidas por las Partes en virtud de las disposiciones contenidas en la cláusula 9 subsistirán ininterrumpida y permanentemente con toda fuerza y vigor aún después de terminado o vencido el plazo del Contrato, en el país del Contratante o en el extranjero. 9.6. Cualquier uso indebido de la información confidencial a que tuviere acceso el Contratista será considerado una violación a las obligaciones de confidencialidad y, por tanto. se hará acreedor a las penas, sanciones y responsabilidad civil respecto de la reparación del daño material o la indemnización por daños y perjuicios, de conformidad con lo previsto en la ley aplicable.
- 10)
Conflicto de interés 10.1. El Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación de conflicto de intereses y comunicará estas obligaciones a sus subcontratistas, a su personal y a toda persona autorizada para representarle o tomar decisiones a su nombre.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 10.2. Durante la vigencia del Contrato, ni el Contratista, incluyendo a todo su personal, ni sus subcontratistas podrán: a. Participar directa o indirectamente en actividades comerciales o profesionales en el País del Contratante que sean incompatibles con sus obligaciones en virtud del Contrato, b. Contratar a empleados públicos en actividad o en cualquier tipo de licencia para que realicen actividades en virtud de este Contrato, c. Cualquier otra actividad adicional que se especifique en las CPC. 10.3. De ser aplicable, al concluir el Contrato ni el Contratista ni sus subcontratistas podrán realizar las actividades que se especifican en las CPC.
- 11)
Representantes autorizados 11.1. El representante autorizado del Contratante para la administración del Contrato es el Gerente de Obras, definido en la subcláusula 1.1 t) de las CPC. El representante autorizado del Contratista en el Sitio de las Obras es el Superintendente de Construcción, nombrado en la subcláusula 1.1 qq) de las CPC. 11.2. Salvo cuando se especifique otra cosa, las personas designadas como representantes autorizados podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o el Contratista deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos cualquier documento que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse.
- 12)
Decisiones del Gerente de Obras
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 12.1. Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista. El Gerente de Obras interpretará los requisitos establecidos en los documentos del Contrato y juzgará si el Contratista cumple con los mismos. Toda interpretación u orden por parte del Gerente de Obras habrá de ser compatible con la intención de los documentos del Contrato y la hará por escrito o en forma de planos.
- 13)
Delegación de funciones del Gerente de Obras 13.1. Salvo cuando se especifique otra cosa en las CPC, el Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas cualquiera de sus deberes y responsabilidades o, asimismo, después de notificar al Contratista podrá cancelar cualquier delegación de funciones.
- 14)
Superintendente de construcción 14.1. Sin perjuicio de otro personal técnico clave que haya sido requerido como parte de la oferta del Contratista y a fin de supervisar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones en el Sitio de las Obras, el Contratista establecerá, anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante permanente que actuará como su Superintendente de construcción y cuyo nombre se indica en la subcláusula 1.1 de las CPC. El Superintendente de construcción deberá tener poder amplio y suficiente para actuar en nombre y representación del Contratista en el Sitio de las Obras y para recibir las notificaciones del Contratante a través del Gerente de Obras.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) El Superintendente de Construcción del Contratista dedicará tiempo laboral completo a todas las actividades y acciones relacionadas con la ejecución de las Obras. 14.2. Salvo que el Superintendente de construcción deje de ser empleado del Contratista, este no podrá reemplazarlo sin el consentimiento previo y por escrito del Contratante, el cual no podrá ser negado injustificadamente. En el caso de que, en cualquier momento durante la ejecución de las Obras, a juicio del Contratante, el Superintendente de Construcción no desempeñe sus funciones a satisfacción del Contratante o si el Contratante tiene cualesquiera otras razones justificadas, podrá solicitar la sustitución del Superintendente de construcción. En dicho caso, el Contratista deberá nombrar por escrito al nuevo Superintendente de Construcción, con calificaciones sustancialmente equivalentes o superiores al reemplazado, dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud de Contratante.
- 15)
Notificaciones y Comunicaciones entre las Partes 15.1. Cualquier notificación o comunicación, ya sea notificación, consentimiento, aprobación, certificado o determinación, que debe cursarse entre las Partes de conformidad con el Contrato será por escrito en el idioma especificado en la subcláusula 5.1. de las CGC. 15.2. La dirección física y electrónica para la recepción de notificaciones entre las partes será la especificada en las CPC. Esta dirección podrá cambiarse siempre y cuando la parte que modifique su dirección informe a la otra Parte por escrito sobre dicho cambio de dirección.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 15.3. Una comunicación será efectiva en la fecha de entrega de esta al representante autorizado de las Partes, contra la firma que certifique el acuse de recibo, la que no se interpretará como una aceptación del contenido de la comunicación.
- 16)
Subcontratos 16.1. En caso de que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas diferentes a los previstos en su Oferta deberá obtener la aprobación previa por escrito del Gerente de Obras. 16.2. La subcontratación con aprobación del Contratante no eximirá al Contratista del cumplimiento ni alterará ninguna de las obligaciones contraídas en virtud del Contrato. Las condiciones de cualquier subcontrato deberán sujetarse a las disposiciones del Contrato.
- 17)
Cesión 17.1. El Contratista no cederá, transferirá, comprometerá ni dispondrá del Contrato o de una parte de este o de los derechos, títulos o deberes en virtud del presente Contrato. El incumplimiento de esta obligación será causal para la terminación del contrato.
- 18)
Otros Contratistas 18.1. El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CPC. El Contratista brindará todas las oportunidades razonables para que éstos puedan realizar su trabajo y deberá proporcionarles las instalaciones y servicios que se
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y previamente deberá notificar al respecto al Contratista.
- 19)
Personal del Contratista 19.1. El Contratista es responsable de la competencia profesional y técnica de su personal y seleccionará para trabajar en la ejecución del Contrato a personas fiables que desempeñarán con eficacia su trabajo, respetarán las costumbres del lugar y observarán una adecuada conducta moral y ética. 19.2. Para la ejecución y terminación de las Obras y para la reparación de cualquier defecto de la misma de conformidad con el Contrato, el Contratista proveerá y empleará en el Sitio de las Obras un número adecuado de empleados competentes, ya sean profesionales, técnicos, supervisores u obreros, con amplia experiencia en trabajos similares a los previstos en el Contrato, considerando el personal clave indicado en su Oferta. 19.3. El personal profesional clave del Contratista, su profesión, cargo y el porcentaje aproximado que cada uno dedicará al proyecto son los establecidos en la Oferta del Contratista. El Gerente de Obras aprobará cualquier oferta de reemplazo de personal clave solo si sus calificaciones son sustancialmente equivalentes o superiores a las ofertas en la Oferta. 19.4. A solicitud por escrito del Gerente de Obras, el Contratista retirará de las Obras o sustituirá a cualquier integrante del personal o el equipo de trabajo del Contratista que no cumpla con lo establecido en las subcláusulas 19.1 y 19.2.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) El Contratista se asegurará de que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato. 19.5. Todos los costos y gastos adicionales derivados del retiro o la sustitución por cualesquiera razones de algún miembro del personal del Contratista correrán por cuenta del Contratista. 19.6. Si el Contratante, el Gerente de Obras o el Contratista determinan que algún empleado del Contratista ha participado en actos de fraude o corrupción durante la ejecución de las Obras, el empleado en cuestión será removido inmediatamente conforme a lo dispuesto en la subcláusula 19.4 ante dicha.
- 20)
Riesgos 20.1. Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 20.2. Riesgos del Contratante A. Desde la fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: a. Los riesgos de muerte o lesiones personales y de pérdida o daños a la propiedad solamente en la medida en que éstos hayan sido consecuencia de: i.la negligencia, o la violación de los deberes establecidos por la ley aplicable, o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona empleada o contratada por él, excepto el Contratista; y
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) ii.el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las Obras como resultado inevitable de las Obras. b. El riesgo de pérdida o daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, únicamente si ello se debe a fallas del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación radio activa que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras. B. Desde la Fecha de terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: a. las pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales que: i.No sean consecuencia de un defecto que existía en la Fecha de terminación; ii.No sean consecuencia de las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de terminación; o iii.Sea consecuencia de un evento que constituía un riesgo del Contratante y que ocurrió antes de la Fecha de terminación. 20.3. Riegos del Contratista Cuando no sean riesgos del Contratante, de conformidad con la subcláusula 20.2 anterior, serán riesgos del Contratista: A. Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos: a. El riesgo de pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; b. El riesgo de pérdida o daños a los Equipos; y c. El riesgo por muerte, lesión o daño físico que pudiera ocurrir a cualquier persona, incluido un empleado del Contratante, y el riesgo por daño material o
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) pérdida de cualquier propiedad, incluida la del Contratante, derivados de la ejecución de la Obra o en la ejecución del Contrato.
- 21)
Seguros 21.1. Inmediatamente después de la firma del Contrato, el Contratista deberá suscribir seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CPC, por los siguientes eventos que constituyen riesgos del Contratista: a. Pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; b. Pérdida o daños a los Equipos; y c. Responsabilidad civil por muerte, lesión o daño físico que pudiera ocurrir a cualquier otra persona, incluido un empleado del Contratante, y el riesgo por daño material o pérdida de cualquier propiedad, incluida la del Contratante, derivados de la ejecución de la Obra o en la ejecución del Contrato Estos seguros deben cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. 21.2. El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 21.3.Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 21.4. Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 21.5. Si el Contratista no contratara o no mantuviera vigente alguno de los seguros exigidos, el Contratante podrá contratar y mantener vigente cualquiera de esos seguros y pagar la prima que sea necesaria a dichos efectos, y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 21.6. La invalidación, cancelación, anulación o el término de la vigencia de cualquiera de las coberturas de los seguros por causas imputables al Contratista, no liberará al Contratista de su obligación de responder por la totalidad de las pérdidas o daños y/o perjuicios que se ocasionen en caso de algún siniestro. 21.7. En caso de presentarse algún siniestro cubierto por los seguros contratados, el Contratista deberá proporcionar a las aseguradoras toda la asistencia necesaria para documentar los reclamos que sean presentados, así como efectuar las gestiones legales que se pudieran requerir. Los errores, omisiones o falsedad de información que pudiera invalidar cualquiera de las coberturas o prevenir la oportuna recuperación del seguro no liberarán al Contratista de responder por los daños resultantes.
- 22)
Informes de investigación del Sitio de las Obras 22.1. Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Sitio de las Obras y sus alrededores y todos los informes de investigación sobre el Sitio de las Obras mencionados en las CPC, además de cualquier otra información a su disposición y que ha quedado conforme antes de presentar su Oferta y de firmar el Contrato en lo que respecta a todo asunto relativo a, entre otros: a. la naturaleza del terreno y su subsuelo, b. la forma y las condiciones del lugar,
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) c. los detalles y los niveles de tuberías, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u otros servicios existentes, d. las cantidades y la índole de los trabajos y los materiales necesarios para completar las Obras, e. los medios de acceso al Sitio de las Obras y las adaptaciones que pueda requerir. El Contratista reconoce que ha obtenido la información necesaria en cuanto a posibilidades de riesgo, condiciones climáticas, hidrológicas y naturales y otras circunstancias que podrían influir en la ejecución o afectarla. No se considerará ningún reclamo en relación con lo anterior contra el Contratante.
- 23)
Construcción de las Obras por el Contratista 23.1. El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones y los Planos. El Contratista puede iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado.
- 24)
Garantía de cumplimiento 24.1. El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las CPC, emitida por una compañía aseguradora o afianzadora reconocida o por un banco acreditado aceptables para el Contratante en los formatos contenido en el Apéndice I y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en treinta (30) días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento.
- 25)
Toma de posesión del Sitio de las Obras 25.1. El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CPC, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable en cuanto afecten la ruta crítica de las Obras. 25.2. En su caso, si el Sitio de las Obras no está contiguo a una vía pública o si el Contratista requiera el uso de un terreno que exceda el Sitio de las Obras, deberá obtener el acceso o uso por su propia cuenta dentro del plazo estipulado en las CPC y antes de tomar posesión de este, proporcionará al Gerente de Obras una copia de los permisos necesarios. El Contratista asumirá todos los gastos y cargos por los permisos de entrada especiales temporales que requiera en conexión con el acceso al Sitio de las Obras. El incumplimiento de estas disposiciones conllevará la aplicación del artículo 64.3 de las CGC.
- 26)
Acceso al Sitio de las Obras 26.1. El Contratista permitirá al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. El Contratista brindará facilidades y asistencia para dicho acceso de manera que el Gerente de Obras pueda desempeñar sus funciones conforme al Contrato.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC)
- 27)
Sustentabilidad ambiental y social El Contratista deberá tomar todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Sitio) y limitar el daño y las molestias a las personas y las propiedades resultantes de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones, descritas conforme a lo indicado en las CPC. El Contratista será responsable por las obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud laboral de todas las actividades en el Sitio de las Obras, de conformidad con el Apéndice 2 (Regulaciones Ambientales y Sociales del Banco), las regulaciones del País del Contratante, y demás estipulaciones contractuales relacionadas a la materia.
- 28)
Seguridad 28.1. El Contratista asumirá todos los riesgos y las responsabilidades relacionados con la seguridad en la realización de todas las actividades en el Sitio de las Obras. 28.2. El Contratista deberá adoptar un plan apropiado de seguridad en el Sitio de las Obras, valorando para ello la situación de seguridad en el país en el cual se ejecutarán las Obras.
- 29)
Descubrimientos de valor o interés 29.1. Las formas tangibles de patrimonio cultural, tales como objetos tangibles muebles o inmuebles, estructuras o grupos de estructuras que tienen valor arqueológico (prehistórico), paleontológico, histórico, cultural, que se encuentren en el Lugar de las Obras quedarán bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista tomará precauciones razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o dañen cualquiera de esos objetos encontrados.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista lo notificará prontamente al Gerente de Obras y acatará las instrucciones al respecto que este imparta
- 30)
Conclusión de las Obras en la fecha prevista 30.1. Sujeto a los requisitos del Contrato con respecto a la conclusión de cualquier sección de las Obras antes de la conclusión de su totalidad, las Obras completas deberán concluirse en la Fecha Prevista de Terminación.
- 31)
Consultas, instrucciones y aprobaciones por el Gerente de Obras 31.1. El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CPC. 31.2. El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 31.3. El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones y los Planos que muestren las Obras Provisionales, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos previstos. 31.4. El Contratista será responsable por el diseño de las Obras Provisionales. La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las Obras Provisionales. 31.5. El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las Obras Provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 31.6. Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las Obras Provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización.
- 32)
Inspecciones y auditorías por parte del Banco
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 32.1. El Contratista llevará, y hará todo lo razonablemente posible porque sus subcontratistas lleven, cuentas y registros exactos y sistemáticos de las Obras de la manera y con el detalle que permitan identificar claramente los cambios pertinentes en plazos y fechas, y los costos. 32.2. El Contratista permitirá y realizará todas las gestiones para que sus Subcontratistas permitan que el Banco y/o las personas designadas por el Banco realicen supervisiones conforme a los procedimientos del Banco vigentes en la materia y revisen las cuentas y registros contables del Contratista y sus subcontratistas relacionados con el proceso de licitación y la ejecución del contrato y, si así se requiere, lleve a cabo auditorías por medio de auditores designados por el Banco. 32.3. Para estos efectos, el Contratista deberá compilar y conservar todos los documentos y registros relacionados con el proyecto por el Banco por el periodo indicado en las CPC luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco. 32.4. El Contratistas y sus subcontratistas deberán considerar lo indicado en subcláusula CGC 4.1 que establece que las acciones encaminadas a impedir el ejercicio de los derechos del Banco de realizar auditorías y supervisiones constituyen una práctica prohibida sujeta a la rescisión del contrato (además de la determinación de inelegibilidad, con arreglo a los procedimientos de sanciones vigentes del Banco).
- 33)
Resolución de controversias
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 33.1. Para fines de esta cláusula se entenderá como controversia cualquier discrepancia sobre aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales o de cualquier otra índole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo las decisiones del Gerente de Obras, como resultado de la ejecución de las Obras. 33.2. En caso de cualquier diferencia o reclamación que surja de este Contrato o que guarde relación con él o con su incumplimiento, las Partes harán todo lo posible por consultarse y negociar entre ellas y, reconociendo sus intereses en común, tratarán de alcanzar una solución satisfactoria a la controversia. En su caso, la resolución que adopten sobre el particular deberá constar por escrito y suscribirse por ambas Partes. 33.3. Si no se concreta un acuerdo conforme la subcláusula CGC 33.2 la controversia se someterá a mecanismos de conciliación, mediación, amigable composición u otra alternativa de resolución extrajudicial de conflicto conforme se indica en las CPC. En su caso, estos mecanismos serán previos al arbitraje. 33.4. Si las partes no han podido resolver la controversia o diferencia dentro del plazo indicado en las CPC mediante las negociaciones establecidas en la Sub Cláusula 33.2 de las CGC y el procedimiento indicado en la Sub Cláusula 33.3. de las CGC, cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra Parte de su intención de iniciar el arbitraje sobre el asunto en disputa. No podrá iniciarse ningún arbitraje con respecto a dicho asunto a menos que se dé esta notificación. Cualquier disputa con respecto a la cual se haya dado un aviso de intención para iniciar un arbitraje de acuerdo con esta Cláusula se resolverá finalmente por arbitraje. El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación de las
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) Obras. Los procedimientos de arbitraje se llevarán a cabo de conformidad con las normas de procedimiento especificadas en las CPC. 33.5. A pesar de cualquier referencia al arbitraje o cualquier otro mecanismo de solución de controversias en este documento, a. las Partes continuarán cumpliendo con sus respectivas obligaciones en virtud del Contrato a menos que acuerden otra cosa; y b. el Contratante deberá pagar al Contratista cualquier dinero que se le adeude que no sea parte del objeto de la disputa. B. CONTROL DE P LAZOS
- 34)
Programa 34.1. Dentro del plazo especificado en las CPC y después de la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras para su aprobación un Programa en el que se indique el orden de procedimiento (organización, secuencia y el calendario de ejecución) y el método que propone para ejecutar todas las actividades relativas a las Obras. En la preparación de su Programa de trabajo el Contratista deberá otorgar la debida consideración a la prioridad que requieran ciertos trabajos. 34.2. El Contratista actualizará el Programa en intervalos iguales que no excedan el periodo establecido en las CPC para reflejar los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas pendientes, incluida cualquier modificación en la secuencia de las actividades, y se presentará al Gerente de Obras para su aprobación
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 34.3. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro del plazo señalado en la CGC 35.2, el Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en las CPC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado. 34.4. La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá contemplar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.
- 35)
Reuniones administrativas en el Sitio de las Obras 35.1. Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra Parte que asista a reuniones administrativas en el Sitio de las Obras. Los objetivos de dichas reuniones serán verificar que las Obras avanzan normalmente y se ejecutan con arreglo al Contrato, revisar la programación de los trabajos pendientes y resolver, en su caso, los asuntos planteados conforme el procedimiento de advertencia anticipada descrito en la Cláusula CGC 39. 35.2. El Gerente de Obras llevará un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrará copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse.
- 36)
Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 36.1. El Contratista podrá solicitar una prórroga de la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que imposibilite la terminación de las Obras en esa fecha. La solicitud de dicha extensión debe realizarse antes de que el Contratista lleve a cabo las modificaciones o las adiciones en las Obras ordenadas a través de una Variación. 36.2. Dentro de los veintiún (21) días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la información que lo sustente, el Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo. Esta prórroga será sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos restantes, lo que le generaría costos adicionales. 36.3. El Gerente de Obras prorrogará la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible terminar las Obras en esa fecha. 36.
Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación.
- 37)
Aceleración de las Obras 37.1. Si el Gerente de Obras considera que el ritmo de ejecución de las Obras o de parte de ella es demasiado lento para asegurar la terminación total de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación o en la fecha de cualquier prórroga a ésta, el Gerente de Obras notificará al Contratista por escrito y el Contratista adoptará de inmediato las medidas que considere necesarias, y que el Gerente de Obras apruebe, para
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) reprogramar la ejecución de las Obras de manera que quede terminada totalmente en la Fecha Prevista de Terminación o en la fecha de cualquier prórroga a ésta. 37.2. Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista ofertas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas ofertas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista. 37.3. Si las ofertas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas ofertas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato. 37.4. Cualquier recuperación de ritmo de ejecución debido o atribuible a retrasos del Contratista conforme al Programa no son considerados aceleración.
- 38)
Demoras ordenadas por el Gerente de Obras 38.1. El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras. Esta orden debe quedar documentada y será comunicada por escrito, debiendo incluir las razones que la justifican.
- 39)
Advertencia anticipada 39.1. El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar o alterar la ejecución de las Obras. El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) Precio del Contrato y la Fecha de terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. 39.2. El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.
- 40)
Caso fortuito o fuerza mayor 40.1. Para los efectos de este Contrato se entiende indistintamente como caso fortuito o de fuerza mayor a un acontecimiento que no podía haber sido previsto - pero, aunque lo hubiera sido, no habría podido evitarse o resistirse, que es ajeno a la voluntad de las Partes y que no se origina por descuido o negligencia de alguna de las Partes. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito hacen imposible o muy poco viable el cumplimiento de las obligaciones contractuales aun cuando se haya actuado con la mayor diligencia posible y a pesar de ello ha sucedido el hecho imprevisible que imposibilita el cumplimiento. Sin ser limitativos, tales eventos pueden incluir: actos y resoluciones gubernamentales en su calidad soberana, guerras o revoluciones, toma de rehenes, toma de instalaciones o del sitio del proyecto, crisis, actos terroristas, sabotaje, bloqueos, incendios, inundaciones, terremotos, explosiones, huracanes, epidemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. En las CPC se define, de ser aplicable, el umbral de las inclemencias del tiempo y otros fenómenos naturales, así como los conflictos sociales o políticos que se consideran fuerza mayor para los efectos del Contrato.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 40.2. En caso de que ocurriera alguno de los eventos que constituyen caso fortuito o causa de fuerza mayor o de tener conocimiento de la posibilidad de la ocurrencia de un evento que pueda considerarse como caso fortuito o fuerza mayor y, tan pronto como sea posible después, el Contratista notificará por escrito con detalles completos al Gerente de Obras si por dicha razón se ve total o parcialmente imposibilitado de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades contraídas en virtud del Contrato e indicará, en su caso, el tiempo que considera será necesario suspender los trabajos en el Sitio de las Obras. El Gerente de Obras deberá certificar la suspensión del Contrato. 40.3. El Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. 40.4. Cuando las Obras se vean interrumpidas por un caso fortuito o de fuerza mayor, el plazo de ejecución de las Obras se prorrogará por el mismo tiempo que la imposibilidad de cumplimiento continúe. 40.5. En caso de que el acontecimiento de cualquier hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor interrumpa o suspenda el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sustanciales de cualquiera de las Partes por un periodo continuo de noventa (90) días, y las Partes no pudieren llegar a un acuerdo para modificar los términos del Contrato durante dicho período el Contratista tendrá el derecho de solicitar la terminación del Contrato y el Contratante resolverá y, en su caso, dará por terminado el Contrato. 40.6. En caso de terminación del Contrato deberán pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como cualesquiera
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) trabajos ejecutados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos.
- 41)
Suspensión temporal de la ejecución de las Obras 41.1. El Gerente de Obras podrá, por escrito, ordenar al Contratista la suspensión temporal de la ejecución de las Obras por el tiempo y en la forma en que lo determine por cualquier causa justificada sin que ello implique la terminación del Contrato y sin perjuicio de lo establecido en la sub-cláusula 64.2 del presente documento. La notificación deberá incluir las causas que motivan y justifican dicha suspensión, así como la fecha de su inicio y el plazo para la probable reanudación de las Obras. Si la fecha estimada de reanudación de las Obras está ligada a un hecho o acto de realización cierto, pero de fecha indeterminada, el periodo de suspensión estará sujeto a la actualización de ese evento. Cada parte debe en todo momento usar todos los esfuerzos razonables para minimizar cualquier retraso en la ejecución del Contrato. 41.2. Una vez notificada la suspensión temporal, el Contratista tomará todas las acciones necesarias en lo relativo a su personal, así como las medidas para proteger y asegurar físicamente los trabajos ejecutados y el Equipo y Planta que se encuentre en el Sitio de las Obras durante el periodo de suspensión. 41.3. El Superintendente de Obras elaborará y presentará al Gerente de Obras para su certificación un informe sobre el estado de ejecución al momento de la suspensión que incluya la descripción de los conceptos de obra ejecutados y de los materiales que se encuentran almacenados.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 41.4. Antes del vencimiento del plazo de suspensión, el Gerente de Obras notificará por escrito al Contratista que ya desapareció la causa que dio origen a la suspensión y la fecha en la que deberá reanudar los trabajos. 41.5. La Fecha Prevista de Terminación se prorrogará por el mismo periodo que dure la suspensión considerando lo establecido en la subcláusula 36.4 de estas CGC. 41.6. En caso de suspensión de las Obras por instrucción del Contratante se pagará al Contratista las Obras ejecutadas hasta el momento de la suspensión, así como el monto fundamentado de los gastos no recuperables en que incurra el Contratista por los días posteriores a la suspensión hasta la reanudación de las Obras conforme se describe en las CPC. 41.7. Cuando la suspensión de las Obras se derive de un caso fortuito o fuerza mayor de conformidad con la subcláusula 40.2, aplicará lo indicado en la subcláusula 41.3 supra, pero el informe deberá incluir las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la ejecución de las Obras, el dictamen técnico en que se sustenta la suspensión de los trabajos, la temporalidad de la suspensión prevista y la fecha estimada de reinicio de las Obras. 41.8. En caso de suspensión de las Obras por caso fortuito o fuerza mayor se pagará al Contratista las Obras ejecutadas hasta el momento de la suspensión y los gastos fundamentados de mantenimiento del Equipo del Contratista en el Sitio de la Obra, así como los correspondientes al personal permanente del Contratista mínimo indispensable que tenga una función específica durante la suspensión. 41.9. Durante el período de suspensión de las Obras por cualquier causa no imputable al Contratista, El Contratista tendrá derecho al pago del valor de plantas y materiales que no han sido entregadas en el sitio pero que estaban programados para éste
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) período si: (i) Las obras han sido suspendidas por más de 28 días y el contratista provee evidencia que esta planta y materiales cumplen con la calidad y especificaciones requeridas por el contrato; (ii) El Contratista ha marcado la planta y materiales como propiedad del contratante, de acuerdo a las instrucciones del gerente de obras. 41.10.En cualquier caso, de suspensión temporal de las Obras, el Contratista deberá extender el plazo de la Garantía de cumplimiento en el mismo plazo de la duración de la suspensión y presentar al Gerente de Obras la correspondiente garantía extendida. C. CONTROL DE CALIDAD
- 42)
Identificación de defectos y pruebas 42.1. El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. 42.2. El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que considere pudiera tener algún defecto, inclusive si la prueba no está contemplada en las Especificaciones. Si la prueba revela que sí existe el defecto, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable.
- 43)
Corrección de defectos y defectos no corregidos 43.1. El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) inicia en la Fecha de terminación y se define en las CPC. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 43.2. Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista deberá corregirlo dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras. 43.3. Si el Contratista no corrige un defecto dentro del plazo especificado en la notificación mencionada en la subcláusula 43.2, el Gerente de Obras estimará el precio de la corrección del defecto y el Contratista deberá pagar dicho monto a valores de mercado más una penalización conforme se indica en la subcláusula CGC 56.2, siendo el precio de la actividad que el Contratista ha previsto meramente referencial. El Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas para ejecutar este trabajo de corrección y todos los gastos en que se incurra o que se deriven de esto podrán deducirse de cualquier suma adeudada o que se pueda adeudar al Contratista. D. CONTROL DE COSTOS
- 44)
Lista de cantidades con precios unitarios y precio del Contrato 44.1. La Lista de cantidades con precios unitarios debe contener los rubros, con los respectivos precios unitarios, de las Obras que va a ejecutar el Contratista. El precio del Contrato estará determinado de acuerdo con el volumen real del trabajo y los materiales utilizados en la ejecución total y satisfactoria de las Obras según lo certificado por el Gerente de Obras y los precios unitarios contenidos en la oferta del Contratista. En caso de que la lista de cantidades incluya sumas provisionales o reservas para imprevistos, el alcance y mecanismo de autorización para el uso de estas estará definido en las CPC.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC)
- 45)
Modificaciones del Precio del Contrato. 45.1. Si el Contratista previera que el precio final del Contrato pudiera exceder el precio inicial del Contrato contemplado de conformidad con la cláusula 45 de estas CGC, deberá informarlo sin demora al Gerente de Obras de modo que decida, según lo considere, aumentar el precio estimado del Contrato como resultado de una cantidad mayor de trabajo/materiales o reducir la cantidad de trabajo que ha de realizarse o los materiales que han de utilizarse. 45.2. Si para un rubro en particular la cantidad final de los trabajos a ser ejecutados difiere en más de veinticinco por ciento (25%) de la especificada en la Lista de cantidades con precios unitarios y siempre que la diferencia exceda uno por ciento (1%) del precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para reflejar el cambio. El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede el precio Inicial del Contrato en más de quince por ciento (15%), a menos que cuente con la aprobación previa del Contratante. 45.3. Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de cantidades con precios unitarios.
- 46)
Variaciones (Órdenes de cambio) 46.1. El Gerente de Obras puede solicitar al Contratista, mediante órdenes de cambio, introducir cualquier Variación a la forma, el tipo o la calidad de las Obras o de cualquier parte de éstas que considere necesaria. 46.2. Dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado, el Contratista deberá presentar la
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) cotización para la ejecución de la Variación. Antes de ordenar la Variación, el Gerente de Obras analizará la cotización que presente el Contratista. 46.3. Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de cantidades con precios unitarios y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo por encima del límite establecido en la subcláusula 45.2 o su calendario de ejecución no producen cambios en el costo unitario de la cantidad de trabajo, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de cantidades con precios unitarios. Si el costo unitario de la cantidad se modificara o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidieran con los rubros de la Lista de cantidades con precios unitarios, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos. 46.4. Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 46.5. Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable. 46.6. El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 46.7. Todas las Variaciones autorizadas deberán incluirse en los Programas actualizados que presente el Contratista.
- 47)
Proyecciones de flujo de efectivo 47.1. Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyección podrá incluir las diferentes monedas que, en su caso, se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.
- 48)
Pago de anticipo 48.1. El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CPC en la fecha establecida en las CPC, contra la presentación por el Contratista de una garantía bancaria, fianza o cualquier otro tipo de instrumento financiero de fácil ejecución emitida por instituciones financieras o aseguradoras, aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo basada en los formatos incluidos en el Apéndice I. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado; no obstante, el monto de la garantía será reducido progresivamente en las cantidades reembolsadas por el Contratista. El anticipo no devengará intereses. 48.2. El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación al Gerente de Obras de copias de las facturas correspondientes u otros documentos.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 48.3. El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, Eventos Compensables o liquidación por daños y perjuicios.
- 49)
Certificados de pago 49.1. El Contratista presentará al Gerente de Obras facturas mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con la subcláusula 49.5. 49.2. Dentro del plazo determinado en las CPC, el Gerente de Obras verificará las facturas mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele sobre la base de una evaluación de los documentos presentados por el Contratista junto con las facturas. 49.3. El Gerente del Obras determinará el valor de los trabajos ejecutados, precisará los montos adeudados al Contratista y emitirá los certificados de pago correspondientes. 49.4. El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de cantidades con precios unitarios e incluirá, en su caso, la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables. 49.5. En consideración de información más reciente, el Gerente de Obras puede excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 49.6. Se entenderá que los rubros de las Obras para los cuales el Contratista no indicó precio están cubiertos en otros precios en el Contrato, por lo que no serán considerados para el pago.
- 50)
Pagos 50.1. Los pagos se ajustarán para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. Salvo que se establezca otra cosa en las CPC, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato. 50.2. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro del plazo indicado en las CPC a partir de la fecha de cada certificado. 50.3. Si el Contratante efectúa un pago atrasado, en el pago siguiente deberá pagar al Contratista intereses sobre el pago atrasado. Los intereses se calcularán desde la fecha en que el pago atrasado debería haberse efectuado hasta la fecha en que este se cancele a la tasa de interés que se especifica en las CPC para cada una de las monedas de pago. 50.4. Si un monto certificado se ve incrementado en un certificado posterior o como resultado de un acuerdo alcanzado entre las partes previo al arbitraje o de un laudo arbitral, se pagarán intereses al Contratista sobre el pago demorado, como se establece en la subcláusula 50.3. Los intereses se calcularán a partir de la fecha en que debería haberse certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia.
- 51)
Monedas 51.1. Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del país del Contratante estipulada en las CPC, las tasas de cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las estipuladas en la Oferta.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC)
- 52)
Eventos Compensables 52.1. Se considerarán Eventos Compensables los siguientes: a. El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la subcláusula 25.1 de las CGC. b. El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato. c. El anticipo se paga con retraso. d. Las condiciones del terreno son más desfavorables de lo que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras. e. El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras. f. El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban Defectos. g. El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación. h. El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista causada por el Contratante o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) i. Otros contratistas, autoridades, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista. j. El Contratista demuestra que ha cumplido en rigor con todos los requisitos impuestos por las autoridades ambientales o locales para obtener permisos, licencias y consentimientos y esas autoridades fallan en otorgar los permisos, licencias y consentimientos dentro de los plazos que se otorgan a otras solicitudes semejantes. k. Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante. l. Los efectos sobre el Contratista de un evento de caso fortuito o fuerza mayor conforme se definen en la cláusula CGC 41. m. El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación. 52.2. Si un evento compensable ocasiona costos adicionales y/o impide que los trabajos se terminen en la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 52.3. Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 52.4. En los casos mencionados en la subcláusula 52.1 el Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportuna frente al evento. El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.
- 53)
Disposiciones tributarias 53.1. El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de las cláusulas 49 y 54 de las CGC. 53.2. Cada una de las Partes cumplirá con el pago de las contribuciones, derechos, impuestos y demás cargas fiscales que, conforme a la ley aplicable, tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente Contrato. 53.3. Es responsabilidad del Contratista realizar todas las consultas necesarias a este respecto y se considerará que ha quedado conforme respecto de la aplicación de todas las leyes fiscales pertinentes.
- 54)
Ajustes de Precios 54.1. Únicamente si así se estipula en las CPC, los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos. En tal caso, los montos
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberá n ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente que se especifique en las CPC: Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc) + Cc (Enc/Eoc) + … en la cual: A c es el coeficiente estipulado en los CPC que representa la porción no ajustable. P c es el factor de ajuste; B c y Cc … son coeficientes estipulados en las CPC que representan las porciones ajustables del Precio del Contrato Imc, Enc… es el índice vigente al final del mes que se factura, Ioc, Eoc … es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la apertura de las ofertas La suma de los dos coeficientes, Ac, Bc, Cc …debe ser igual a 1 (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda. el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes se agrega al Precio del Contrato.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 54.2. Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a las fluctuaciones en los precios.
- 55)
Retenciones 55.1. Hasta que las Obras estén terminadas totalmente, el Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en las CPC. 55.2. Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con la subcláusula 60.2 de las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. 55.3. Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista deberá sustituir la retención con una garantía de calidad de las Obras la cual deberá estar vigente, como mínimo, por doce (12) meses después de concluidas estas. La cuantía de esta garantía se define en los CPC y deberá asegurar que cualquier defecto de ejecución pueda ser solventado dentro del período antes indicado. Esta garantía podrá ser tipo bancaria o fianza, emitida por instituciones financieras reguladas en el país del Contratante. Si la garantía o fianza es emitida por una institución financiera o aseguradora situada fuera del país del Contratante, la institución emisora deberá tener una institución financiera corresponsal regulada en
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) el país del Contratante, que permita hacer efectiva la garantía incondicional y a primer requerimiento.
- 56)
Penalizaciones, multa o deducciones al pago 56.1. En el caso de retrasos en la Fecha de terminación con respecto de la Fecha Prevista de Terminación o cualquier prórroga a la misma de conformidad con este Contrato, el Contratante podrá deducir de los pagos adeudados al Contratista una cantidad como indemnización por daños y perjuicios calculada utilizando el precio por día establecido en las CPC, por cada día de retraso de la Fecha de terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación o cualquier prórroga a la misma. El límite del monto total de daños y perjuicios no deberá exceder el monto estipulado en las CPC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. 56.2. Sin perjuicio de lo establecido en la subcláusula 43.3 de estas CGC, en caso de que el Contratista no corrija un defecto detectado dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras de conformidad con la subcláusula 43.1, deberá pagar una penalización por desempeño ineficiente. El monto de la penalización será equivalente a un porcentaje del costo de subsanar el defecto, de acuerdo con el procedimiento descrito en la subcláusula 43.3 y especificado en las CPC. 56.3. Si la Fecha Prevista de Terminación se prorroga posteriormente a haber realizado la deducción por daños y perjuicios de conformidad con la subcláusula 56.1, el Gerente de Obras deberá considerar en el siguiente certificado de pago las deducciones en exceso que se hubieren efectuado al Contratista por tal concepto más el pago de intereses sobre el monto deducido en exceso, calculados para el
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la subcláusula 50.3 de las CGC.
- 57)
Bonificaciones 57.1. Si así se especifica en las CPC, se pagará al Contratista una bonificación por cada día que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación. La bonificación se calculará a la tasa diaria establecida en las CPC hasta el monto máximo determinado en las CPC. Para ello, el Gerente de Obras deberá certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 60.2 de las CGC aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.
- 58)
Trabajos por administración 58.1. Si corresponde, las tarifas para trabajos por administración indicadas en la oferta del Contratista se aplicarán solo cuando el Gerente del Obras haya instruido previamente por escrito que los trabajos adicionales se pagarán de esa manera. 58.2. El Contratista deberá dejar constancia, en formularios aprobados por el Gerente del Obras, de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por administración. La información asentada en el formulario deberá ser verificada, autorizada y firmada por el Gerente de Obras dentro de los dos días después de haberse realizado el trabajo. 58.3. Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por administración estarán supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la subcláusula 58.2 de las CGC.
- 59)
Costo de reparaciones
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 59.1. En el caso de que entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defecto, las Obras o cualquier parte de éstas o cualquiera de las Obras Provisionales o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas, sufriera daño, pérdida o perjuicio alguno (a menos que obedezca a un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor como se define en la cláusula 40 de las CGC), el Contratista realizará las reparaciones y pagará por cuenta propia las pérdidas o daños, cuando tales pérdidas o daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones y así lo determinase el Gerente de Obra. 59.2. En caso de daños, pérdidas o perjuicios en las obras, parte de las obras, obras provisionales o materiales que hayan de incorporarse a las obras, que sean ocasionados por causas distintas de la responsabilidad del Contratista descrita en la subcláusula 59.1 el Gerente de Obras podrá solicitar al Contratista realizar las reparaciones necesarias. Si el Contratista no pudiese realizar las reparaciones y así lo notificara, el Gerente de Obras tendrá la facultad de determinar las medidas a tomar que garanticen la seguridad e integridad de las obras y del sitio de obras. E. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
- 60)
Terminación de las Obras 60.1. Cuando las Obras se hayan completado sustancialmente y se haya aprobado satisfactoriamente cualquier prueba prevista en el Contrato sobre su terminación, el Contratista solicitará que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras. A partir de ese momento comenzará el Período de Responsabilidad por Defectos de conformidad con la cláusula 43 de las CGC hasta que el Gerente de Obra emita el Certificado de Corrección de Defectos.
Sección A Acuerdos y Leyes
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 60.2. Una vez que el Gerente de Obras considere que las Obras están terminadas, los defectos detectados han sido corregidos y se ha presentado el seguro al que hace referencia la subcláusula 67.1, emitirá el Certificado de Corrección de defectos. 60.3. Las Obras se considerarán terminadas con la emisión de dicho Certificado, siempre que las disposiciones del Contrato que no se hayan cumplido aún y la disposición de resolución de controversias del Contrato permanezcan en vigor durante el tiempo que sea necesario para dirimir cualquier asunto o cuestión pendiente entre las Partes.
- 61)
Recepción de las Obras 61.1. El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras.
- 62)
Liquidación final 62.1. Antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, el Contratista entregará al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato. 62.2. El Gerente de Obras emitirá un Certificado de Corrección de Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis (56) días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. 62.3. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir, dentro del mismo plazo establecido en la CGC 62.2. una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato (CGC) después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final y éste aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, el Gerente de Obras decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista y emitirá el certificado de pago.
- 63)
Manuales de Operación y de Mantenimiento 63.1. En el caso de que las Especificaciones hayan solicitado la entrega al Contratante de los manuales de operación y mantenimiento actualizados, y de los planos finales el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CPC. 63.2. Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en la subcláusula 63.1, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CPC de los pagos que se le adeuden al Contratista.
- 64)
Terminación anticipada del Contrato 64.1. Terminación por incumplimiento del Contratista El Contratante podrá dar por terminado el Contrato si el Contratista incurre en incumplimiento fundamental del Contrato. Serán incumplimientos fundamentales del Contrato, entre otros, los siguientes hechos: a. El Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente de Obras en la notificación. b. El Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato. Sección “A” - 3
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato (CGC) c. El Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CPC. d. El Contratista se retira de la Obra, en su totalidad o en parte, sin previa aprobación por escrito del Contratante. e. El Contratista no otorga al Contratante o a quien éste designe por escrito las facilidades o los datos y documentos necesarios para la supervisión o inspección de la ejecución de las Obras. f. El Contratista cede el Contrato a otros, en su totalidad o en parte según lo estipulado en la subcláusula 17.1 64.2. Terminación por incumplimiento del Contratante El Contratista podrá dar por concluido el Contrato si: a. El Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de Obras, dentro de los ochenta y cuatro (84) días siguientes a la fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras; b. El Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las Obras conforme lo establecido en la cláusula 41, y no retira la orden dentro de los veintiocho (28) días siguientes. 64.3. Cuando cualquiera de las Partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en las subcláusulas 64.1 y 64.2 de las CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental. 64.4. Terminación por insolvencia
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato (CGC) El Contratante puede dar por terminado el Contrato si el Contratista es declarado por autoridad competente en concurso de acreedores, suspensión de pagos, quiebra o liquidación o en cualquier situación análoga que afecte su patrimonio por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades; o si el Contratista es una empresa o un miembro de una empresa que ha quedado disuelta por acción judicial. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Contratista, siempre que ésta no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Contratante. 64.5. Terminación por prácticas prohibidas El Contratante podrá, mediante notificación por escrito, unilateralmente dar por terminado el Contrato si a su juicio considera que el Contratista ha incurrido en prácticas prohibidas conforme a lo establecido en las políticas del Banco sobre Prácticas Prohibidas, tal como se definen en la cláusula CGC 4 al competir por el contrato o en su ejecución. 64.6. Terminación por conveniencia El Contratante podrá terminar anticipadamente el Contrato por causa o conveniencia que sea del interés del Contratante previa notificación por escrito al Contratista con no menos de catorce (14) días de antelación. 64.7. Terminación del contrato por razones de caso fortuito o fuerza mayor Cuando un acontecimiento de cualquier hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor interrumpe o suspende la posibilidad del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sustanciales de cualquiera de las Partes por un periodo continuo de noventa (90) días, y las Partes no pudieren llegar a un acuerdo para modificar los
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato (CGC) términos del Contrato durante dicho período el Contratista tendrá el derecho de solicitar la terminación del Contrato y el Contratante resolverá y, en su caso, podrá dar por terminado el Contrato. 64.8. Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.
- 65)
Derechos de propiedad después de la terminación por incumplimiento del Contratista 65.1. Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, los equipos y planta que no han sido legalmente transferidos al Contratante serán propiedad del Contratista. Los materiales, obras provisionales y obras que se encuentren en el sitio de obras y que hayan sido debidamente pagados o que el Gerente de Obras determine e incluya en el certificado al que hace referencia la subcláusula 66.1, serán propiedad del contratante.
- 66)
Pagos posteriores a la terminación anticipada del Contrato 66.1. Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CPC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato (CGC) 66.2. Si el Contrato se termina por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación, en su caso, del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado.
- 67)
Responsabilidad por vicios ocultos posterior a la emisión del Certificado de corrección de defectos 67.1. Una vez emitido el Certificado de corrección de defectos, cada una de las Partes continúa siendo legalmente responsable de cualquier obligación derivada de vicios en la ejecución de diseño y de la construcción que no hubiesen sido identificadas en el período de responsabilidad por defectos al que hace referencia la subcláusula 43.1. La responsabilidad del contratista derivadas de vicios en la ejecución de diseño y de la construcción continuará en vigencia por el plazo indicado en las CPC. En caso de que el contratante indique en las CPC que se requiere la contratación de un seguro para garantizar la cobertura de esta responsabilidad legal, la emisión del Certificado de corrección de defectos estará sujeta a la presentación de dicho seguro. Condiciones Particulares del Contrato
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Condiciones Particulares del Contrato Las siguientes Condiciones Particulares del Contrato (CPC) complementarán y/o variarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.
Las siguientes Condiciones Particulares del Contrato (CPC) complementarán y/o variarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC. Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (CPC) A. Disposiciones Generales 1.1 (g) El Contratante, organismo ejecutor es: Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) 1.1 (q) La Fecha de Inicio será la que se indique en la orden de inicio. 1.1 (s) El plazo de ejecución del contrato se desglosa de la siguiente forma: seis (6) meses correspondientes para pagaduría y escrituración y veinticuatro (24) meses correspondientes para la ejecución de la obra. 1.1 (t) El Gerente de Obras es se comunicará por escrito una vez sea nombrado. 1.1 (ee) Construcción y Pavimentación de la Carretera con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico-Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán”. La obra consiste en la construcción de obras preliminares, movimientos de tierra para realizar las excavaciones y rellenos de las secciones típica de la calzada, pavimentación con una base granular estabilizada con cemento y una calzada con pavimento de Concreto Hidráulico, drenajes y señalización y cumplimiento de todas las medidas ambientales y sociales, incluyendo la
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (CPC) construcción de dos intercambiadores siendo en el inicio el intercambiador de La Cañada en la estación 0+000, y al final el Intercambiador El Tizatillo estación aproximada 8+155. Adicional a lo descrito en el párrafo anterior el contrato incluye los Servicios de PAGADURIA Y ESCRITURACION de los bienes y propiedades que se debe indemnizar, a los fines de adquirir el derecho de vía necesario conforme la especificación técnica especial. 1.1 (gg) El país del Contratante es: La República de Honduras. 1.1(nn ) El Prestatario/Beneficiario es: La República de Honduras. 1.1 (oo) El Sitio de las Obras está ubicada en Tramo La Cañada hasta el Tizatillo, para el Libramiento Anillo Periférico-Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, Honduras, Centroamérica y está definida en los planos del proyecto. 1.1 (qq) El Residente de Construcción es: José Miguel Murillo Diaz CICH No. 5067, cuyos datos de comunicación son: jmurillo@cephn.com con copia a ingenieria@sermacohn.com y derazo@eterna.hn 2.3 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las Obras son:
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (CPC) NO APLICA 5.1 El idioma oficial es: español 6.1 La ley aplicable que rige el Contrato es la ley de la República de Honduras 7.1 El Asociado responsable designado por el APCA para actuar como su representante para los fines del contrato es JORGE ALBERTO CRESPO MADRID 8.1 No Aplica 8.2 No Aplica 10.2 (c) Las actividades adicionales que se consideran en conflicto de intereses durante la ejecución del Contrato son: a) La contratación o subcontratación de empresas que sean propiedad de dignatarios de la nación, funcionarios públicos, empleados públicos o autoridades de las entidades que manejan fondos del estado, así como de sus cónyuges y parientes dentro de los grados de la ley de Contratación del Estado de Honduras; mientras aquellos estén en el ejercicio del cargo. b) La contratación de personas o empresas que hayan intervenido directa o indirectamente en las fases previas a la compra o contratación del presente contrato. Esta prohibición se hace extensiva a los parientes dentro de los
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (CPC) grados de consanguinidad y afinidad que establece la ley de Contratación de Estado de Honduras, así como a las personas jurídicas de las cuales sean socios o representantes. c) Que la empresa Contratista o cualquier miembro del APCA o de su personal tengan una relación comercial directa o formen parte de la misma empresa que realiza la supervisión técnica del proyecto. 10.3 Las actividades prohibidas para el Contratista consideradas como conflicto de intereses después de terminado el contrato son: -Utilizar información documental técnica que ha sido adquirida en propiedad por el Contratante como parte de los alcances del contrato sin autorización del Contratante. -Divulgar cualquier información de acceso privilegiado que el Contratante pueda compartir para uso exclusivo de los objetivos y alcances del presente contrato sin autorización del Contratante, y sin contravenir lo establecido por la ley de libre acceso a la información pública. 13.1 El Gerente de Obras no podrá delegar en otras personas cualquiera de sus deberes y responsabilidades. 15.2 Dirección del Contratante: Dirección: Barrio la Bolsa, SIT, Edificio Administrativo
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (CPC) Ciudad: Comayagüela M.D.C. Código postal: 11101 País: Honduras Correo electrónico: obraslibramientosur@sit.gob.hn Dirección del Contratista: Consorcio SERMACO-ETERNA Dirección: Boulevard Mackay, contiguo a Residencial Los Alpes, San Pedro Sula, Honduras, C.A. Correo electrónico: ingenieria@sermacohn.com, derazo@eterna.hn 18.1 Lista de Otros Contratistas No corresponde 21.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: (a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: Seguro de todo Riesgo y por Construcción. El monto total será de cien por ciento (100%) del valor de la reconstrucción y/o reposición de la obra y un monto deducible de 10%. (b) para pérdida o daño de equipo: El monto total será de cien por ciento (100%) del valor de la reconstrucción y/o reposición de la obra y un monto deducible de 10% del monto del contrato (c) para responsabilidad civil por pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexión con el Contrato seguro
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (CPC) de Responsabilidades Civiles. El monto total será de quince por ciento (15%) del valor del contrato y un monto deducible de 10%. (d) para responsabilidad civil por lesiones personales o muerte: (i) de los empleados del Contratante: US$ 100,000.00 por evento. (ii) de otras personas: US$ 100,000.00 por evento. 22.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: Los estudios y diseños finales del proyecto elaborados por el Consorcio Tecnisa-ASP 24.1 El monto de las Garantía de Cumplimiento es: en dólares de Estados Unidos de América. El contratista deberá emitir las garantías siguientes: 1. Garantía Bancaria: 15% del valor de la partida D- Valoraciones de las áreas de afectación (D1 y D2). 2. Garantía Bancaría 15% del valor de las partidas A- Costo Directo Total, B- SUMA PROVISIONAL PARA CUBRIR LA PORCIÓN DE LOS COSTOS DEL DISPUTE ADJUDICATION AND AVOIDANCE BOARD (DAAB) y C- Administración Delegada y Escalamiento. 25.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n): a la recepción de la certificación por parte de la supervisión de obra de que se ha cumplido con la liberación de al menos el setenta (70%) de la longitud del proyecto.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (CPC) 25.2 El plazo estipulado para la obtención del acceso a terrenos que excedan el sitio de la obra y no sean de carácter público, así como la presentación al Gerente de Obra de los permisos correspondientes será de 60 días a partir de la firma del contrato. 27.1 El Contratista deberá tomar todas las medidas razonables para la gestión y protección ambiental y social del proyecto (tanto dentro como fuera del sitio), establecidas por la legislación nacional y las salvaguardas ambientales y sociales del Banco contenidas en el Plan SIEMAS y aplicables al contratista. El Contratista será responsable por las obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud laboral de todas las actividades en el Sitio de las Obras, de conformidad con el Apéndice 2 (Disposiciones Ambientales y Sociales del Banco), las regulaciones del País del Contratante, y demás estipulaciones contractuales relacionadas a la materia. 32.3 El plazo mínimo durante el cual el Contratista y sus subcontratistas deben mantener los registros y documentos relacionados con el Contrato será de cinco (5) años después de la recepción de obra y la emisión de la garantía de calidad de obra. 33.3 El proceso extrajudicial de resolución de conflictos al que pueden someterse las diferencias que puedan surgir entre las Partes con motivo de la ejecución del contrato será conforme a lo siguiente: El procedimiento de la Mesa de Resolución de Conflictos será el que se encuentra descrito en el ANEXO A
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (CPC) Las Partes asumirán en partes iguales todos los honorarios y gastos al Miembro Único del DAB Ad Hoc. Sin embargo, para efectos de pago, el 100% de dichos honorarios y gastos al Único Miembro del DAB Ad Hoc será acreditado inicialmente por El Contratista. Posteriormente, el Contratante reembolsará el 50% de dicho gasto a El Contratista a través de las Estimaciones de Obra, mediante la partida B: Suma Provisional para cubrir la porción de los costos del Dispute Adjudication Board (DAB Ad Hoc). 33.4 El plazo dentro del cual las partes deberán resolver la controversia o diferencia antes de informar a la otra parte sobre intenciones de iniciar un proceso de arbitraje será de Veintiocho (28) días a partir de la fecha de la notificación de la controversia por cualquiera de las Partes. Las normas de procedimiento para los procesos de arbitraje, de conformidad con la Cláusula 33.5 de las CGC, serán: Toda controversia surgida entre ellos en relación con el Contrato deberá ser sometida al arbitraje de acuerdo con las leyes del País del Contratante. De conformidad con la cláusula 6 Ley Aplicable de las CGC y siendo que el Contrato es con contratistas nacionales toda controversia surgida entre ellos en relación con el Contrato deberá ser sometida al arbitraje de acuerdo con las leyes del País del Contratante, por lo cual, las partes establecen, que toda controversia, diferencia, reclamación, interpretación que surja de este
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (CPC) Contrato, serán sometidas y resueltas definitivamente por medio del Arbitraje en Derecho que se administra en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Conciliación y Arbitraje de Honduras y en el Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. El idioma que se utilizará será el español. La controversia, diferencia o reclamación se resolverá de conformidad con el Derecho hondureño, estableciendo asimismo, que el Tribunal de arbitraje será integrado por 3 árbitros designados uno por cada Parte y el tercero será de común acuerdo de las Partes, en el caso que las Partes no logren acuerdo éste será escogido por la Cámara de Comercio e industria de Tegucigalpa (CCIT), del directorio de árbitros nacionales, el laudo será necesariamente sustanciado por escrito y tendrá carácter final, definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento para las Partes. B. Control de Plazos 34.1 El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras dentro de veintiocho (28) días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación. 34.2 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 30 días. 34.3 El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será de: El Programa actualizado deberá formar parte de la solicitud de pago siguiente al período de actualización que corresponda. Su
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (CPC) omisión dará lugar a la no aprobación del pago (retención del 100% del monto) hasta que pueda cumplirse con dicho requerimiento 40.1 El umbral de las inclemencias del tiempo y otros fenómenos naturales, así como los conflictos sociales o políticos que se consideran caso fortuito o fuerza mayor para los efectos del Contrato son: Huracanes, Tormentas Tropicales, Inundaciones, Terremotos y efectos que se deriven de ellos como deslizamientos, hundimientos, movimientos de tierra significativos, debiendo adjuntar las correspondientes evidencias y/o constancias emitidas por la entidad competente. El contratista deberá tomar en consideración en su cronograma de ejecución que existen registros públicos que permiten estimar los periodos de lluvia normales según el lugar en el que se ubica el proyecto. En ese sentido, deberá tomar en consideración dentro de su estrategia de ejecución las medidas necesarias para no interrumpir la ejecución de la obra por causa de lluvias estacionales normales en la región en la que se ubica el proyecto objeto de esta licitación. 41.6 En caso de suspensión temporal de las Obras por instrucción del Contratante a través del Gerente de Obras se considerarán gastos no recuperables pagaderos al Contratista los siguientes: a. El monto de las rentas de Equipo inactivo (hasta un máximo de 4 horas diarias, excluyendo costos de operación, combustibles y lubricantes) o los fletes del retiro y regreso a la obra de dicho Equipo.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (CPC) b. El costo del personal que deba necesariamente permanecer en el Sitio de las Obras durante la suspensión y ha sido acordado entre las Partes, c. Los costos de administración de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones de personal técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una función específica durante la suspensión y los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo de suspensión, entre otros el costo de la ampliación de la vigencia de la garantía de cumplimiento de Contrato (en su caso). C. Control de la Calidad 43.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: 730 días. posteriores a la fecha indicada en el acta de recepción de las obras emitida por el Gerente de Obras certificando la finalización de las obras. D. Control de Costos 44.1 Las sumas provisionales o reservas para imprevistos incluidas en la lista de cantidades (ECO-1) deberán ser utilizadas para los alcances siguientes: De acuerdo a lo indicado en la ETE-04 Administración Delegada, ETE-14 Ajuste de precios, ETE-59 Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) y lo estipulado en el Anexo A Para efectos de autorización del uso de sumas provisionales o reservas para imprevistos y en dependencia del rubro aplicable, se aplicarán los siguientes lineamientos:
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (CPC) 1. El mecanismo de autorización del uso de las sumas provisionales será: De acuerdo a lo indicado en la ETE-04 Administración Delegada, ETE-14 Ajuste de precios, ETE-59 Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) y lo estipulado en el Anexo A 2. El responsable de la autorización del uso de las sumas provisionales será: De acuerdo a lo indicado en la ETE-04 Administración Delegada, ETE- 14 Ajuste de precios, ETE-59 Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) y lo estipulado en el Anexo A 48.1 A solicitud del contratista se podrá pagar: a. Un anticipo de hasta un 20% (veinte por ciento) del monto correspondiente a la partida D- Valoraciones de las Áreas de Afectación (D1 y D2). Se pagará a solicitud del contratista posterior a la firma del contrato. b. Un anticipo de hasta un 20% (veinte por ciento) del monto correspondiente al costo directo total inciso A -Costo Directo Total del presupuesto. Este anticipo se pagará contra la certificación por parte de la supervisión de obra de que se ha cumplido con la liberación de al menos el setenta (70%) de la longitud del proyecto, Presentación del Plan de movilización e inversión del anticipo debidamente aprobada por la supervisión.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (CPC) El anticipo del inciso a y b por otorgar será por un monto máximo del veinte por ciento (20%) del precio detallado en cada inciso, previo a la presentación de una garantía de buen uso del anticipo por el 100% del monto otorgado, con una vigencia igual al plazo contractual de ejecución o hasta que sea amortizado. La garantía deberá ser bancaria, instrumento financiero de fácil ejecución que sea incondicional y a primer requerimiento, en el caso que la garantía sea emitida por un banco extranjero, esta garantía debe ser refrendada por un banco nacional. La Garantía Bancaria deberá ser emitida por una institución financiera regulada y aceptable para el Contratante. 49.2 El plazo para que el Gerente de Obras verifique las facturas mensuales del Contratista y, en caso de aceptación, certifique la suma que deberá pagársele es de cinco (5) días. 50.1 Los pagos y deducciones se efectuarán en las siguientes proporciones y monedas: Dólares de los Estados Unidos de América. 50.2 El plazo para el pago al Contratista de los montos certificados por el Gerente de Obras es de 45 días a partir de la fecha de cada certificado. 50.3 La tasa de interés para los pagos atrasados es: la tasa promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones activas del sistema bancario nacional.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (CPC) 51.1 La moneda del país del Contratante es: Lempiras 54.1 El Contrato está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 54 de las CGC y consecuentemente la siguiente información en relación con los coeficientes se aplica. Pn = Ac +(1-Ac) [0.0423 (IMOC / IoMOC) + 0.0550 (IMNC / IoMNC) + 0.0929 (ICL / IoCL) + 0.2172 (IRLL / IoRLL)+ 0.4467 (ICEM / IoCEM) + 0.1459 (IAcero / IoAcero) ] El coeficiente B definido en la fórmula incluida en la Cláusula 54 de las CGC se obtendrán de la oferta presentada, para lo cual se requiere el detalle de las Fichas de Precios Unitarios. El presente contrato está sujeto al ajuste en lo siguiente: Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de obra No Calificada Equipo Combustibles y lubricantes Repuestos y llantas Materiales Cemento Acero de refuerzo
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (CPC) Donde: Pn: Es el factor multiplicador de ajuste que se aplicará al precio unitario de cada ítem en la moneda pertinente del trabajo realizado en el período “n”, siendo este periodo de un mes. Ac: Es un coeficiente fijo, que representa la porción no ajustable, en este caso es de 0.20.. Bc1 …Bc6: Son coeficientes que representan la proporción estimada de cada elemento del Factor de Costo, de los seis Factores de Costos arriba listados, en la estructura de costos de cada ítem o Precio Unitario. La sumatoria de todos los coeficientes BcN, será igual a uno. Estos coeficientes serán obtenidos del análisis de las Fichas de Precios Unitarios de la Oferta presentada. Los índices I, para el ajuste de precios a ser utilizados en la fórmula serán los siguientes: IMOC, …,IAcero, son los índices vigentes al final del periodo (Pn) que se factura, IoMOC, …,IoAcero, son los índices correspondientes a los insumos pagaderos, vigentes 28 dias antes de la presentación de las ofertas, o los correspondientes a la fecha de la negociación y aprobación por parte de la
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (CPC) Supervisión y el Contratante, de un nuevo Precio Unitario durante la ejecución de la obra. Donde: Índice Descripción IMOC, IoMOC = Índice de Precios al Consumidor emitido por el Banco Central de Honduras. IMNC, IoMNC = Salario Mínimo decretado por el Gobierno de Honduras. ICL , IoCL = Precio Oficial del Diésel establecido por el Gobierno de Honduras. La ciudad de referencia para el precio oficial del combustible Diesel será: Tegucigalpa . IRLL , IoRLL = Índice General de Precios de los repuestos y partes tomado del US Department of Labor para el Renglón de Maquinaria de Construcción. ICEM, IoCEM = Precio “Tendencia” del Cemento tomado de la Revista de la Cámara de Construcción. Lugar: Tegucigalpa IAcero, IoAcero = Precio “Tendencia” de Acero de Refuerzo tomado de la Revista de la Cámara de la Construcción. Lugar: Tegucigalpa
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (CPC) Ponderación de valores en los Índices Si en el mismo período (Pn), que abarque una determinada Estimación de obra se suscitan dos o más valores de un índice de escalamiento, sea el valor del índice de precios al Consumidor (MOC), el valor del Salario Mínimo (MNC); EL VALOR DEL Precio Oficial del Diésel (CL); se deberá realizar una ponderación de dichos valores de acuerdo con su duración en el periodo de la Estimación, a fin de obtener un solo valor que sirva en el Índice respectivo. Igual criterio que el anterior se seguirá para el reconocimiento del alza en el Índice del (RLL) y de los índices de los valores de los materiales, para la determinación de un precio ponderado. Todos los precios e Índices en Lempiras serán convertidos a Dólares Americanos (USD), usando la Tasa de Cambio del Banco Central de Honduras (BCH), del día de la publicación del correspondiente Índice o Precio. 55.1 La proporción que se retendrá de los de pagos de la partida A y C del contrato es: diez (10) por ciento.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (CPC) 55.3 La sustitución de la retención posterior a la Fecha de terminación de las Obras a la que se refiere la subcláusula 55.3 de las CGC será mediante la presentación de una garantía de calidad conforme a lo siguiente: Tipo de instrumento: Garantía Bancaria Monto 50 % del monto retenido en la moneda del contrato. Vigencia: 24 meses posterior a la recepción de las obras. 56.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 0.36 % por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es 10 % del precio final del Contrato. 56.2 La penalización por subsanar un defecto no corregido por el Contratista será de 200 % del costo de la corrección del defecto. 57.1 No Aplica E. Finalización del Contrato 63.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar 30 días después de emitido el Certificado de Terminación de las Obras. Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar 30 días después de emitido el Certificado de Terminación de las Obras.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (CPC) 63.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 63.1 es de se retendrá el último pago adeudado. 64.1 (c) El número máximo de días es veintiocho (28) días. 66.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas para fines de pago posteriores a la terminación anticipada es 10 %. 67.1 De conformidad con lo establecido en el “Artículo 214. Responsabilidad por defectos o imprevisión” del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado” ...La recepción de la obra no exime al contratista a cuyo cargo hubiere estado la construcción ni a quienes la hubieren diseñado, en su caso, de la responsabilidad que resulte por defectos o vicios ocultos, en la construcción o por imprevisiones en el diseño, según corresponda, mediando negligencia o dolo…” Apéndice 1: Disposiciones de integridad A. Contrapartes y sus Relacionados: Todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones, ya sea en su condición de oferentes, prestatarios, subprestatarios, organismos ejecutores,
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 A péndice 1 : D isposiciones d e integridad A. Contrapartes y sus Relacionados: Todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones, ya sea en su condición de oferentes, prestatarios, subprestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus empleados, representantes y agentes), así como cualquier otro tipo de relación análoga, en adelante referidos como Contrapartes y sus Relacionados, deberán abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o pueda catalogarse como Práctica Prohibida conforme lo establece el literal (B) del presente Apéndice. B. Prácticas Prohibidas: El BCIE ha establecido un Canal de Reportes como el mecanismo para denunciar e investigar irregularidades, así como la comisión de cualquier Práctica Prohibida, en el uso de los fondos del BCIE o de los fondos administrados por este. Para efectos del presente contrato, entiéndase por Prácticas Prohibidas las siguientes: i. P ráctica F raudulenta : Cualquier hecho u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia, engañe o intente engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o de un tercero o para evadir una obligación a favor de otra parte. ii. Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte. iii. Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño; o amenazar con perjudicar o causar daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte. iv. Práctica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de alcanzar un propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 v. Práctica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para una investigación, o hacer declaraciones falsas en las investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias; y/o amenazar, acosar o intimidar a cualquiera de las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre temas relevantes para la investigación, o evitar que siga adelante la investigación; o (b) emprender intencionalmente una acción para impedir físicamente el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría y acceso a la información que tiene el BCIE. C. Declaraciones y Obligaciones de las Contrapartes: La(s) Contraparte(s) trasladará(n) a sus Relacionados (subprestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, oferentes, beneficiarios de donaciones y similares) las siguientes declaraciones debiendo establecerlas de forma expresa en la documentación contractual que rija la relación entre la(s) Contraparte(s) con sus Relacionado(s). Lo anterior será aplicable a operaciones financiadas con recursos del BCIE o administrados por éste, con el fin de prevenir que éstos incurran en la comisión de Prácticas Prohibidas, obligándose tanto la Contraparte como sus Relacionados a acatar las acciones y decisiones que el BCIE estime pertinentes, en caso de comprobarse la existencia de cualesquiera de las Prácticas Prohibidas descritas en el literal (B) del presente Apéndice. Declaraciones Particulares de las Contrapartes Las Contrapartes declaran que: i. Conocen el Canal de Reportes del BCIE, como un mecanismo para denunciar e investigar irregularidades o la comisión de cualquier Práctica Prohibida en el uso de los fondos del BCIE o de los fondos administrados por éste. ii. Conservarán todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el BCIE por un período de diez (10) años, contados a partir de la finalización del presente contrato.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 iii. A la fecha del presente contrato no se han cometido de forma propia ni a través de relacionados (empleados, representantes y agentes) o cualquier otro tipo de relación análoga, Prácticas Prohibidas. iv. Toda la información presentada es veraz y por tanto no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho durante los procesos de elegibilidad, selección, negociación, licitación y ejecución del presente contrato. v. Ni ellos, ni sus directores, su personal, contratistas, consultores y supervisores de proyectos (i) se encuentran inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, o (ii) hayan sido declarados culpables de delitos vinculados con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente. vi. Ninguno de sus directores y funcionarios ha sido director, funcionario o accionista de una entidad (i) que se encuentre inhabilitada o declarada inelegible por cualquier otra entidad, (ii) o haya sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente. Obligaciones de las Contrapartes Son obligaciones de las Contrapartes las siguientes: i. No incurrir en ninguna Práctica Prohibida en los programas, proyectos u operaciones financiados con fondos propios del BCIE o fondos administrados por éste. ii. Reportar durante el proceso de selección, negociación y ejecución del contrato, por medio del Canal de Reportes, cualquier irregularidad o la comisión de cualquier Práctica Prohibida relacionada con los proyectos financiados por el BCIE o con los fondos administrados por éste. iii. Reembolsar, a solicitud del BCIE, los gastos o costos vinculados con las actividades e investigaciones efectuadas en relación con la comisión de Prácticas Prohibidas. Todos los gastos o costos antes referidos deberán ser debidamente documentados, obligándose a reembolsarlos a solo requerimiento del BCIE en un período no mayor a
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 noventa (90) días naturales a partir de la recepción de la notificación de cobro. iv. Otorgar el acceso irrestricto al BCIE o sus representantes debidamente autorizados para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones físicas, utilizadas en relación con los proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo, permitirán y facilitarán la realización de entrevistas a sus accionistas, directivos, ejecutivos o empleados de cualquier estatus o relación salarial. De igual forma, permitirán el acceso a los archivos físicos y digitales relacionados con dichos proyectos u operaciones, debiendo prestar toda la colaboración y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discreción del BCIE. v. Atender en un plazo prudencial las consultas relacionadas con cualquier, indagación, inspección, auditoría o investigación proveniente del BCIE o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado, ya sea por medio escrito, virtual o verbal, sin ningún tipo de restricción. vi. Atender y observar cualquier recomendación, requerimiento o solicitud emitida por el BCIE o a cualquier persona debidamente designada por éste, relacionada con cualesquiera de los aspectos vinculados a las operaciones financiadas por el BCIE, su ejecución y operatividad. Las Declaraciones y Obligaciones efectuadas por las Contrapartes contenidas en este literal C son veraces y permanecerán en vigencia desde la fecha de firma del presente contrato hasta la fecha en que las sumas adeudadas en virtud de él sean satisfechas en su totalidad. D. Proceso de Auditoría e Investigación: Previamente a determinarse la existencia de irregularidades o la comisión de una Práctica Prohibida, el BCIE se reservará el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación que le asisten pudiendo emitir una notificación administrativa derivada de los análisis, evidencias, pruebas, resultados de las investigaciones y cualquier otro elemento disponible que se relaciona con el hecho o Práctica Prohibida.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 E. Recomendaciones: Cuando se determine la existencia de irregularidades o la comisión de una Práctica Prohibida, el BCIE emitirá las acciones y recomendaciones que se enumeran a continuación, sin que sean limitativas, siendo éstas de observancia y cumplimiento obligatorio. Lo anterior, sin perjuicio de que el BCIE tenga la facultad de denunciar el caso correspondiente a las autoridades locales competentes: i. Emisión de una amonestación por escrito. ii. Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados. iii. Suspensión de desembolsos. iv. Desobligación de recursos. v. Solicitar el pago anticipado de los recursos. vi. Cancelar el negocio o la relación contractual. vii. Suspensión de los procesos o de los procedimientos de contratación. viii. Solicitud de garantías adicionales. ix. Ejecución de fianzas o garantías. x. Cualquier otro curso de acción aplicable conforme el presente contrato. F. L i s t a d e C ontra parte s Prohibidas: El BCIE podrá incorporar a las Contrapartes y sus Relacionados en la Lista de Contrapartes Prohibidas, que, para tal efecto, ha instituido. La inhabilitación de forma temporal o permanente en dicha Lista de Contrapartes Prohibidas será determinada caso por caso por el BCIE. El BCIE otorgará a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad para presentar sus argumentos de descargo, a través de la realización de un procedimiento administrativo. Esto incluye, sin estar limitado solo a ello, el derecho del BCIE de compartir o hacer público el contenido de esa lista. Este Apéndice forma parte integral del presente contrato, por lo que la Contraparte acepta cada una de las disposiciones aquí estipuladas. Apéndice 2: Disposiciones Ambientales y Sociales del Banco Las Normas de Desempeño del BCIE son requisitos que la institución exige al cliente y por tanto es responsabilidad del cliente su cumplimiento en cada una de las etapas del proyecto. Los clientes
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 son responsables de la preparación, implementación y ejecución de todos los requerimientos, instrumentos y procesos de gestión que se estipulan en las Normas de Desempeño Ambientales y Sociales adoptadas por el BCIE.2 Todas las operaciones financiadas por el BCIE deben cumplir con las siguientes normas ambientales y sociales: ND 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales ND 2: Trabajo y condiciones laborales ND 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación ND 4: Salud y seguridad de la comunidad ND 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario ND 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos ND 7: Pueblos indígenas ND 8: Patrimonio cultural ND 9: Equidad de género 2 Asimismo, se debe cumplir con lo establecido en el Anexo C Plan SIEMAS y las condiciones aplicables al Contratista y debe Normas de Desempeño del IFC y Legislación Nacional. Mediante la aplicación de estas Normas el BCIE espera: ND1: Evitar, minimizar, restaurar y/o compensar impactos adversos sobre el medio ambiente y las comunidades, previamente identificados y evaluados, así como aquellos que puedan presentarse durante la ejecución de una operación. ND2: Garantizar el cumplimiento de las normas relativas a condiciones de trabajo. ND3: Evitar, minimizar, restaurar y/o compensar los impactos adversos generados por contaminantes vinculados con las actividades de las operaciones, y promover la eficiencia en el uso de los recursos naturales. ND4: Evitar, minimizar, restaurar y/o compensar los impactos sobre la salud y la seguridad de las comunidades afectadas. ND5: Evitar, minimizar, restaurar y/o compensar los impactos sociales y económicos adversos derivados de la adquisición de tierras o las restricciones sobre el uso de la tierra, así como aquellos relacionados con la relocalización de personas y cuando sea necesario, garantizar que se repongan las viviendas e ingresos a niveles iguales o mejores que los anteriores al desplazamiento. ND6: Proteger y/o conservar la diversidad
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 biológica, los hábitats naturales y sus servicios ecosistémicos. ND7: Asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales en cuanto a los pueblos indígenas, y cuando sea posible, evitar impactos adversos sobre estas comunidades, minimizarlos o compensarlos adecuadamente. ND8: Proteger el patrimonio cultural de los impactos adversos de las actividades de las operaciones y respaldar su preservación, bajo un enfoque integral de desarrollo sostenible. ND9: Anticipar y prevenir riesgos e impactos adversos basados en género, y cuando no sea posible, evitarlos, mitigar y/o compensar dichos impactos. De manera transversal, a través de la aplicación de estas Normas, el BCIE también espera: • Considerar el riesgo climático a n i v e l d e p royecto, d e f o r m a transversal a las operaciones, y, • Fomentar la participación de las partes interesadas. • Considerar el riesgo climático a nivel de proyecto, de forma transversal a las operaciones. El Contratista deberá integrar en el diseño y construcción del proyecto las consideraciones de cambio climático incluyendo mitigación al cambio climático, resiliencia y vulnerabilidad climática y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre otros. El Contratista deberá realizar un exhaustivo análisis de los riesgos, vulnerabilidades, acción y la mitigación al cambio climático, abarcando todo el proyecto. Esto incluye la recolección de datos climáticos mediante las trayectorias del IPCC, evaluación de riesgos climáticos con propuestas de medidas de adaptación, y la evaluación de técnicas sostenibles en la construcción para reducir energía y emisiones. Además, se espera que establezcan la metodología más adecuada para este estudio, considerando todos los componentes del proyecto, desde elementos de ingeniería hasta soluciones planteadas. Concretamente se tomarán en consideración los siguientes aspectos: I. Utilizar información referente al clima para caracterizarlo con detalle en el marco del diseño del proyecto, identificando las tendencias climáticas observadas, así como la información secundaria existente. Se deberán utilizar las cuatro trayectorias de concentración representativa (RCP, por sus siglas
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 en inglés) adoptadas por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). En la medida de lo posible, la caracterización se adaptará a las condiciones de mesoescala de la zona de implantación. II. Evaluar los riesgos asociados al cambio climático, planteamiento de posibles escenarios de impactos económicos y sociales por daños en la infraestructura y medidas de actuación y adaptación ante posibles contingencias. III. Incorporar medidas de adaptación y mitigación derivadas del análisis. En este caso, evaluar detalladamente las mejores técnicas disponibles en la construcción de infraestructuras, procesos auxiliares y técnicas que reduzcan los requerimientos de energía y emisiones. Del mismo modo, también se considerarán medidas para la fase de operación. IV. Redactar un estudio, en aplicación de los puntos citados en esta aclaratoria, considerando el presupuesto requerido para ejecutar las medidas. Además, se espera que se identifiquen y propongan soluciones de adaptación técnicas, ambientales, sociales y económicamente viables para abordar las vulnerabilidades climáticas proyectadas. V. Evaluar el proyecto propuesto y su vulnerabilidad ante los impactos causados por el cambio climático durante su vida útil e identificar los parámetros climáticos de mayor interés para el proyecto, que a su vez generan dichos impactos. Se deberá incluir el análisis de exposición, sensibilidad y vulnerabilidad del proyecto para definir el Riesgo Climático, considerando la probabilidad de ocurrencia de los peligros climáticos identificados y sus impactos en el proyecto. En la medida de lo posible, el enfoque de la evaluación será cuantitativo. VI. Evaluar riesgos climáticos en la infraestructura y operación, así como también en el desempeño de la inversión del Proyecto. En colaboración con los equipos del desarrollo del proyecto, evaluar, recomendar y reportar las oportunidades para reducir riesgos a través de intervenciones de adaptación (aplica para todos los componentes del proyecto). Los resultados de este proceso se integrarán transversalmente en los documentos técnicos que se generen.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): El Contratista debe llevar a cabo la estimación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) durante las fases de construcción y operación del proyecto, incluyendo las emisiones anuales directas e indirectas. Asimismo, se requiere recomendar medidas específicas para reducir la Huella de Carbono del proyecto, integrándolas al diseño o la fase operativa según sea necesario. I. Estimar y evaluar el ciclo de vida de los materiales y elementos que se empleen en la infraestructura. Esto redundará en la reducción de emisiones de GEI y permitirá tener una visión global del potencial de reducción, desde la extracción hasta la disposición final. II. Estimar en mitigación del cambio climático, incluyendo el cálculo de potenciales emisiones evitadas GEI como resultado de la implementación del programa. (medidas de sostenibilidad y eficiencia energética, materiales ecológicos entre otras). Para el cálculo de reducción de emisiones GEI, se deberán utilizar las metodologías adecuadas y aprobadas por la Convención Marco De Las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático, empleando factores de emisión de unidades de obra adaptados a la realidad del proyecto. III. Incorporar el criterio de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la evaluación de los impactos ambientales del Proyecto. IV. Evidenciar el cumplimiento de los requisitos medioambientales, sociales, de seguridad y salud por parte de los contratistas, subcontratistas y proveedores principales, resultado de las obligaciones ambientales y sociales de la legislación nacional y las condiciones establecidas en el Plan SIEMAS del BCIE. V. Con la finalidad de evidenciar el cumplimiento de todos los planes vinculados al Proyecto, se solicitará de manera general. VI. Evidenciar en los informes mensuales de avance los requerimientos detallados en el Plan SIEMAS del BCIE con la respectiva emisión de Opinión Favorable
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 que verifica el cumplimiento en la implementación de los planes, manuales y demás condiciones ambientales y sociales incluidas en el Sistema de Gestión Ambiental y Social; los Programas de Manejo Ambiental del EIA; los permisos y licencias y el Plan de Acción SIEMAS. Apéndice 3: Formularios de Garantías Este Apéndice a las Condiciones del Contrato contiene modelos de formularios que, una vez completados, formarán parte del Contrato. Deben ser completados únicamente por el Contratista, cuando se requieran, después de la adjudicación del Contrato. F ormulario d e G arantía d e Cumplimiento (Garantía Bancaria - A primer Requerimiento) (El Oferente seleccionado deberá presentar está garantía de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía) (Membrete o Código de identificación SWIFT del Garante) (Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal u oficina que emite la garantía) Beneficiario: (indique el nombre y la dirección del Contratante) Llamado a Licitación No.: (Indique número de referencia del Llamado a Licitación) Fecha: (indique la fecha de emisión) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. (indique el número de referencia de la Garantía de Cumplimiento) Se nos ha informado que (indique el nombre del Contratista, el cual en caso de APCA será el nombre de esta asociación (legalmente constituida o por constituir) o los nombres de sus miembros)) (en adelante denominado “el Contratista”) ha recibido la Carta de Aceptación de fecha (indique la fecha) con su entidad para la ejecución de (indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras) en adelante “el Contrato”). Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento. A solicitud del Contratista, nosotros (indique el nombre del Banco), en calidad
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 de Garante, por este medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de (indique la cifra en números) (indique la cifra en palabras),3 la cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido. Esta Garantía expirará no más tarde de treinta días contados a partir de la fecha de la emisión del certificado de terminación de las obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el (indicar el día) día del (indicar el mes) mes del (indicar el año),4 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha. 3 Representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato. 4 Indique la fecha que corresponda treinta días des- pués de la Fecha de terminación Prevista. El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a (seis meses) / (un año), en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.” Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido. (Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco) Garantía Bancaria por Pago de Anticipo Garantía a primer requerimiento (El Banco / Oferente seleccionado que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago anticipado) (Membrete o código de identificación SWIFT del Garante) (Indique el Nombre del Banco, y la
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 dirección de la sucursal u oficina que emite la garantía) Beneficiario: (indique el Nombre y dirección del Contratante) Llamado a Licitación SDO No.: (indique número de referencia del Llamado a Licitación o del proceso de selección) Fecha: (indique la fecha de emisión) Garante: (Indique el nombre y la dirección del lugar de emisión salvo que esté indicado en el membrete) G ARANTÍA P O R PA G O D E ANTICIPO No.: (indique el número de referencia de la Garantía) Se nos ha informado que (indique nombre del Contratista) (en adelante denominado “el Contratista”, (el cual en caso de APCA será el nombre de esta asociación si está legalmente constituida o por constituir, o los nombres de sus miembros)) ha celebrado con ustedes el contrato No. (número de referencia del contrato) denominado (indique el nombre del contrato, en caso de existir) de fecha (indique la fecha del contrato), para la ejecución de (indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras) (en adelante denominado “el Contrato”). Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación. A solicitud del Contratista, nosotros (indique el nombre del Banco) por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total (indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras)5 contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque (i) el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras; o, ii) no ha reembolsado el anticipo con arreglo a las condiciones del Contrato. 5 El Garante deberá indique una suma repre- sentativa de la suma del Pago por Anticipo, y denominada en cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número (indique número) en el (indique el nombre y dirección del banco). El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el cien (100) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el (indique el número) día del (indique el mes) de (indique el año), lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha. Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a (seis meses o un año), en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía. Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 758. 33. “CONTRATO SIT-SUP-2221- BCIE 02-2025” para la prestación de servicios de consultoría para l a “ SUPERVISIÓN D E L A C ONS TRUCCIÓN D E L A S OBRAS PARA EL LIBRAMIENTO A N I L L O P ERIFÉRIC O CARRETERA CA-5 SUR”. PARA E MPRESAS C ONSULTORA S D E L A L I S TA C O RTA Q U E F U E R O N P RE CALIFICADA S E N E L P ROCESO N R O . E I - S I T - B C I E - 2 2 2 1 - 0 0 1 - 2 0 2 3 . s uscrito e n f e c h a 1 9 d e j u n i o del 2025, entre la SECRETARÍA D E I NFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) y la empresa ASOCIACIÓN DE CONSULTORES EN INGENIERÍA S. DE R. L. (ACI, S. DE R. L.) el que literalmente dice: Contrato de Prestación de Servicios de
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Consultoría. El presente Contrato de prestación de servicios de consultoría se celebra en la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días de junio del año 2025, entre la SECRETARÍA D E I NFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) en adelante El Contratante, representado por O C T AV I O J O S É P I N E D A PAREDES, hondureño, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con domicilio legal en el Barrio La Bolsa, Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, con Documento Nacional de Identificación (DNI) número 0801-1990-24191; actuando en mi condición de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS D E I NFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11- 2024, de fecha 03 de enero del año 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente y Asociación de Consultores en Ingeniería S. de R. L (ACI, S. de R. L.), en adelante el Consultor, representado por Ing. Roberto Arístides Andino Barahona. Ambos, en adelante y de forma conjunta se denominarán las Partes. DECLARA EL CONTRATANTE: 1. Que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) fue creada con la finalidad de desarrollar proyectos y Programas de Infraestructura, en lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las obras de infraestructura pública, el sistema vial, urbanístico y del transporte, los asuntos concernientes a las empresas públicas, así como el régimen concesionario de obras públicas. Según el PCM-005-2022 del 06 de abril de 2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 35,892 del 06 de abril de 2022, en el Artículo No. 7 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Decreto PCM-023- 2023, Sección Décima. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de mayo del 2023, donde se le asigna las competencias de esta Secretaría de Estado. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), gestiona el sistema de infraestructura en la red vial oficial y obras públicas secundarias facilitando la conectividad nacional y regional,
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 mediante el cumplimiento de estándares de calidad y transparencia, en beneficio de la población hondureña, representado p o r O C TAV I O J O S É P I N E D A PAREDES, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, hondureño, con DNI número 0801-1990-24191; actuando en su condición de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS D E I NFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11- 2024, de fecha 03 de enero del año 2024. 2. Que después de la realización de un procedimiento de adjudicación respecto de los servicios de consultoría consistentes en Supervisión de la Construcción de las Obras para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur ha aceptado la oferta del Consultor para la ejecución de estos servicios de consultoría, por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA C O N C INCUENTAYNUEV E CENTAVOS (US$1,250,228.59) (en adelante el “Precio del Contrato”). DECLARA EL CONSULTOR: 1. Que la firma consultora denominada ASOCIACIÓN DE CONSULTORES EN INGENIERÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, (A.C.I., S DE R.L.) con número de Registro Tributario Nacional (RTN) 05019002265663) y con domicilio legal en, Colonia El Prado, segunda avenida, 2da. calle, edificio Ámbar, teléfono 2239- 2470, aci@aci.hn, representada por el Ing. Roberto Arístides Andino Barahona, con DNI (0801-1950-00603) nombrado mediante instrumento número 17 el 1 de marzo de dos mil diecisiete (2017). 2. Que ha aceptado la adjudicación respecto de los servicios de consultoría consistentes en Servicios de Consultoría para la Supervisión de la Construcción de las Obras para el Libramiento Anillo Periférico - Carretera CA-5 Sur y que el Precio del Contrato declarado por el Contratante corresponde a su oferta por dichos servicios. LAS PARTES CONVIENEN LO SIGUIENTE: I. Interpretación 1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran. 2. Adicionalmente a lo dispuesto en el inciso 1, la interpretación del Contrato se regirá por lo dispuesto en las Condiciones Generales del Contrato. II. Orden de prelación de los documentos contractuales 1. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Contratante y el Consultor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato: a. Este Contrato, enmiendas y adendas; b. Las Condiciones Particulares del Contrato; c. Las Condiciones Generales del Contrato; d. Los Anexos del Contrato i. Anexo I – Términos de referencia concertados ii. Anexo II – Disposiciones de Integridad iii. Anexo III- Requisitos de Informes/ entregables y cronograma de entrega iv. Anexo IV- Personal Profesional Clave del Consultor y Subconsultores v. Anexo V: Desglose del precio del Contrato e. La Propuesta del Consultor; y, f. La Carta de Aceptación emitida por el Contratante. 2. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente. 3. Sujeto al orden de prelación establecido, todos los documentos que forman parte integral del Contrato son correlativos, complementarios y mutuamente explicativos. El contrato debe leerse en su conjunto de manera integral. III. Obligaciones del Consultor y del Contratante 1. En razón a los pagos que el Contratante hará al Consultor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Consultor se obliga a prestar los Servicios de consultoría para el Contratante de conformidad en todo respecto las disposiciones del Contrato. 2. El Contratante se compromete a pagar al Consultor como contrapartida de la ejecución de los servicios de consultoría,
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste. 3. Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos de la otra Parte en virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los objetivos de este Contrato. Enteradas de su contenido y alcance, las Partes suscriben el presente Contrato de conformidad con la legislación aplicable definida en las Condiciones Generales del Contrato en el día, mes y año antes indicados. Por y en nombre del Contratante (F/S) MSC. Ing. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS D E I NFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT). Por y en nombre del Consultor (F/S) ING. ROBERTO ARÍSTIDES ANDINO BARAHONA, representante legal de ASOCIACIÓN DE CONSULTORES EN INGENIERÍA S. DE R. L (ACI, S. DE R. L.). Condiciones Generales del Contrato Contenido Condiciones Generales del Contrato A. Disposiciones generales 1. Definiciones 2. Disposiciones de integridad 3. Interpretación 4. Idioma 5. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) 6. Origen del Subconsultor 7. Notificaciones y comunicaciones entre las Partes 8. Ley aplicable 9. Resolución de controversias 10. Independencia laboral 11. Representantes autorizados 12. Confidencialidad 13. Conflicto de interés 14. Caso fortuito o fuerza mayor 15. Supervisión y auditorías por parte del Banco 16. Cesión B. Alcance de los Servicios de consultoría y obligaciones del Consultor 17. Alcance d e l o s S ervicios d e consultoría 18. Responsabilidad y estándar de desempeño del Consultor
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 19. Lugar donde se prestarán los Servicios de consultoría 20. Entrada en vigor del Contrato e inicio de la prestación de los Servicios de consultoría. 21. Finalización del contrato 22. Obligación de presentar informes 23. Disposiciones sobre propiedad intelectual e indemnización por violación a los derechos de propiedad intelectual 24. Derechos de propiedad del Contratante sobre informes y registros elaborados durante el Contrato 25. Seguridad y riesgos 26. Seguros C. Personal profesional y subconsultores 27. Personal profesional clave 28. Especialista coordinador 29. Reemplazo de Especialistas clave 30. Subcontratación y subconsultores 31. R emoción d e E specia listas o Subconsultores D. Obligaciones del Contratante 32. Administrador de proyecto 33. Asistencia al Consultor 34. Acceso a los Sitios del Proyecto 35. Servicios, instalaciones y bienes del Contratante que se facilitarán al Consultor 36. Personal de la contraparte 37. Obligación de pago E. Pagos al Consultor 38. Precio del Contrato 39. Moneda(s) de pago 40. Impuestos y derechos 41. Modalidad de facturación y de pago 42. Intereses sobre pagos en mora F. Modificaciones, suspensión de pagos y terminación anticipada del Contrato 43. Modificaciones o Variaciones 44. Suspensión de pagos 45. Terminación anticipada 46. Conclusión de los servicios a la terminación anticipada 47. Pagos a la terminación G. Cese de los derechos y obligaciones del Contrato A. DISPOSICIONES GENERALES B. ALCANCE DE LOS SERVICIOS
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 D E C ONSULTORÍA Y O BLIGACIONES D E L CONSULTOR C. PERSONAL PROFESIONAL Y SUBCONSULTORES D. O BLIGACIONES D E L CONTRATANTE E. PAGOS AL CONSULTOR F. M OD IFI CACIONES , SUSPENSIÓN DE PAGOS Y TEMINACIÓN POR ANTICIPADO DEL CONTRATO Anexos del Contrato Anexo I: Términos de Referencia Concertados Anexo II: Disposiciones de Integridad Anexo III: Requisitos de Informes/ Entregables y Cronograma de Entrega Anexo IV: Personal Profesional Clave del Consultor y Subconsultores Anexo V: Desglose del precio del Contrato Condiciones Generales del Contrato El Contrato, las siguientes Condiciones Generales del Contrato (CGC), juntamente con las Condiciones Particulares del Contrato (CPC) y demás documentos enlistados en el contrato, constituyen un documento completo que establece los derechos y obligaciones de las Partes.
E. PAGOS AL CONSUTOR F. MODIFICACIONES, SUSPENSIÓN DE PAGOS Y TEMINACIÓN POR ANTICIPADO DEL CONTRATO Anexos del Contrato Anexo I: Términos de Referencia Concertados Anexo II: Disposiciones de Integridad Anexo III: Requisitos de Informes/Entregables y Cronograma de Entrega Anexo IV: Personal Profesional Clave del Consultor y Subconsultores Anexo V: Desglose del precio del Contrato Condiciones Generales del Contrato El Contrato, las siguientes Condiciones Generales del Contrato (CGC), juntamente con las Condiciones Particulares del Contrato (CPC) y demás documentos enlistados en el contrato, constituyen un documento completo que establece los derechos y obligaciones de las Partes. Condiciones Generales del Contrato Disposiciones generales Definiciones 5.2. En las Condiciones del Contrato - que incluyen estas Condiciones Generales y las Condiciones Particulares- las palabras y expresiones subsecuentes tendrán los siguientes significados:
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato v. APCA: Por “Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)” se entiende una asociación con personería jurídica distinta de la de sus integrantes o sin ella, conformada por más de un Consultor, en la que un integrante tiene la facultad para realizar todas las actividades comerciales para uno o para todos los demás integrantes de la asociación y en nombre de ellos, y cuyos miembros son solidariamente responsables ante el Contratante por el cumplimiento del Contrato. w. Asociado: se refiere a cada uno de los miembros integrantes de un APCA, en caso de que el Consultor sea un APCA. x. Asociado responsable significa el integrante del APCA, indicado la cláusula 5.1 de las CPC, para actuar en nombre del APCA y ejercitar los derechos y obligaciones del Consultor para con el Contratante derivadas del Contrato. y. Banco: es el Banco Centroamericano de Integración Económica. z. CGC: significa las Condiciones Generales del Contrato. aa. Contratante: es la entidad que contrata los servicios de consultoría, conforme se indica en las Condiciones Particulares del Contrato (CPC). bb. Consultor: es la persona jurídica, a quien se le encarga prestar sus servicios intelectuales para una consultoría, relacionada con una materia en la cual tiene conocimientos y experiencia especializados, cuya oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Contratante y es denominada como tal en el Contrato. cc. Contrato: se entiende el convenio escrito legalmente vinculante firmado por el Contratante y el Consultor y que incluye todos los documentos enumerados en el contrato
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato dd. CPC: significa las Condiciones Particulares del Contrato, mediante las cuales podrán modificarse o complementarse las CGC, pero nunca sustituirse. ee. Días: se refiere a días calendario; excepto cuando se especifique “días hábiles”. ff. Especialistas: se considera a cualquier profesional con capacidades, calificaciones, conocimientos y experiencia esenciales para la prestación de los Servicios de consultoría estipulados en el Contrato y cuya hoja de vida fue tomada en cuenta durante la evaluación técnica de la propuesta del Consultor. gg. Fecha de entrada en vigor: se entiende la fecha en la que el presente Contrato comience a regir y tenga efecto conforme a la subcláusula 20.1 de las CGC. hh. Gobierno: Se entiende el Gobierno del país del Contratante ii. Legislación / Ley Aplicable. Se entiende las leyes y otros instrumentos que tengan fuerza de ley conforme los especificado en la cláusula 8 de las CGC, que se dicten y entren en vigor oportunamente. jj. Moneda extranjera: es cualquier moneda que no sea la del país del Contratante. kk. Moneda nacional: es la moneda del país del Contratante. ll. Parte: significa el Contratante o el Consultor, según lo requiera el contexto. Partes: significa el Contratante y el Consultor. mm. Personal profesional clave: son, colectivamente, los Especialistas o cualquier otro integrante del personal del Consultor, integrantes de los subconsultores, o integrantes de los miembros del APCA (en su caso) con
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato capacidades, calificaciones, conocimientos y experiencia esenciales para la prestación de los Servicios de Consultoría o parte de ellos en virtud del Contrato. nn. Prestatario/Beneficiario: Persona jurídica, pública, indicada en las CPC, que ha suscrito un contrato o convenio para el financiamiento de una operación con el BCIE y que generalmente nombra un organismo ejecutor para su ejecución. oo. Servicios de consultoría: significa el trabajo a realizar por el Consultor de acuerdo con este Contrato, según se describe en el Anexo I (Términos de Referencia Concertados). pp. Subconsultor: se refiere a cualquier persona natural, jurídica, con quienes el Consultor ha subcontratado la ejecución parcial de cualquier parte de los Servicios de consultoría, sin por ello dejar de tener responsabilidad exclusiva por el Contrato. Disposiciones de integridad 6.1. El prestatario / Beneficiario, el contratante, el Consultor y todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones financiadas directa o indirectamente por el Banco y bajo cualquier condición, estarán sujetos al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Anexo II (Disposiciones de Integridad). 6.2. El Contratante exige al Consultor que proporcione información sobre comisiones u honorarios, si los hubiere, pagados o pagaderos a agentes o terceros en relación con el proceso de selección o la ejecución del Contrato. La información suministrada deberá incluir por lo menos el nombre y la dirección del agente o tercero, la cantidad y moneda, y el propósito de la comisión, la gratificación o
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato los honorarios. El incumplimiento de este requisito podrá dar lugar a la rescisión del Contrato o a sanciones impuestas por el Banco. Interpretación 7.1. Excepto cuando el contexto exija lo contrario: e. Palabras que indican el singular también incluyen el plural y las palabras que indican el plural también incluyen el singular; f. Palabras indicando un género incluyen todos los géneros g. Disposiciones que incluyen la palabra "aceptar", "acordado" o "acuerdo" requieren que el acuerdo se registre por escrito y firmadas por ambas partes; h. "escrito" o "por escrito" significa escrito a mano, escrito a máquina, impreso o producido electrónicamente siempre que dé como resultado un registro permanente; 7.2. Los títulos y encabezados utilizados en este Contrato son sólo para fines de referencia y no limitarán, alterarán o afectarán el significado o la interpretación del Contrato a ningún efecto. 7.3. Totalidad del acuerdo El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre Contratante y el Consultor y sustituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de celebración del Contrato. 7.4. Enmienda Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que sea hecha por escrito, esté fechada, se refiera expresamente al Contrato y esté
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado. 7.5. Divisibilidad SI cualquier disposición o condición del Contrato fuese prohibida declarada ilegal, nula, inválida o fuese inejecutable, en su totalidad o en parte, dicha prohibición, nulidad, invalidez o falta de ejecución no afectara la validez o el cumplimiento de las otras disposiciones o condiciones del Contrato. Idioma 8.1. El idioma que rige el Contrato y las comunicaciones entre las Partes será el idioma oficial del contratante, detallado en las CPC. 8.2. Los documentos relativos al Contrato y toda la documentación impresa que forme parte del Contrato podrán estar en otro idioma siempre que vayan acompañados de una traducción precisa de los contenidos pertinentes al idioma oficial detallado en la cláusula 4.1 de los CPC. En caso de conflictos de interpretación prevalecerá la traducción. 8.3. El Consultor asumirá todos los costos de la traducción (al idioma oficial detallado en la cláusula 4.1 de las CPC) de la documentación que proporcione en otro idioma, así como los riesgos derivados de las posibles imprecisiones de dichos documentos. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) 9.1. Si el Consultor es una APCA, los integrantes autorizan al integrante indicado en las CPC para que ejerza en su nombre todos los derechos y cumpla todas las obligaciones del Consultor frente al Contratante en virtud de este Contrato, incluso, entre otras cosas, recibir instrucciones y percibir pagos de este último.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato La composición o constitución del APCA no podrá ser alterada sin el previo consentimiento por escrito del Contratante. Origen del Subconsultor 6.1 Los subconsultores podrán ser originarios de cualquier país, a menos que se especifique diferente en las CPC. Notificaciones y comunicaciones entre las Partes 11.1. Cualquier notificación o comunicación entre las Partes de conformidad con el Contrato será por escrito en el idioma especificado en la cláusula 4.1 de las CGC. 11.2. La dirección física y electrónica para la recepción de notificaciones entre las partes será la especificada en las CPC. Esta dirección podrá cambiarse siempre y cuando la parte que modifique su dirección informe a la otra Parte por escrito sobre dicho cambio de dirección. 11.3. Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la fecha de entrega de la notificación y la fecha indicada en la notificación. Ley aplicable 8.1. El Contrato se regirá por las leyes del País del Contratante y se interpretará conforme a dichas leyes a menos que en las CPC se indique otra cosa. 8.2. El Consultor prestará los Servicios de acuerdo con el contrato y lo dispuesto en la cláusula 8.1 de las CGC, adoptará todas las medidas posibles para asegurar que todos sus Expertos y Subconsultores cumplan con la Legislación Aplicable. 8.3. Durante la ejecución del Contrato, el Consultor deberá cumplir con las leyes sobre prohibición de importación de bienes y servicios en el país del Contratante cuando en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de dicho organismo, el país del Prestatario prohíba la importación de productos de ese país o los pagos a un país, o a una persona o entidad de ese país. Resolución de controversias 9.1. Para fines de esta cláusula se entenderá como controversia cualquier discrepancia sobre aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales o de cualquier otra índole que surjan entre el Contratante y el Consultor, incluyendo las decisiones de las partes, como resultado de la ejecución del presente contrato. 9.2. En caso de cualquier diferencia o reclamación que surja de este Contrato o que guarde relación con él o con su incumplimiento, las partes harán todo lo posible por consultarse y negociar entre ellas y, reconociendo sus intereses en común, tratarán de alcanzar una solución satisfactoria a la controversia. En su caso, la resolución que adopten sobre el particular deberá constar por escrito y suscribirse por ambas partes. 9.3. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo conforme a la Sub Cláusula anterior la controversia se someterá a mecanismos de conciliación, mediación, amigable composición u otra alternativa de resolución extrajudicial de conflicto conforme se indica en las CPC. Estos mecanismos serán previos al arbitraje.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato 9.4. Si las partes no han podido resolver la controversia o diferencia dentro del plazo indicado en las CPC mediante las negociaciones establecidas en la Sub Cláusula 9.2 y el procedimiento indicado en la Sub Cláusula 9.3, entonces el Contratante o el Consultor podrá informar a la otra parte sobre sus intenciones de iniciar un proceso de arbitraje con respecto al asunto en disputa. No podrá iniciarse ningún arbitraje con respecto a dicho asunto a menos que se dé esta notificación. Cualquier disputa con respecto a la cual se haya dado un aviso de intención de iniciar un arbitraje de acuerdo con esta cláusula se resolverá finalmente por arbitraje. El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la conclusión de los servicios de consultoría. Los procedimientos de arbitraje se llevarán a cabo de conformidad con las normas de procedimiento especificadas en las CPC. 9.5. A pesar de cualquier referencia al arbitraje o cualquier otro mecanismo de solución de controversias en este documento, c. Las Partes continuarán cumpliendo con sus respectivas obligaciones en virtud del Contrato a menos que acuerden otra cosa; y d. El Contratante deberá pagar al Consultor cualquier dinero que se le adeude que no sea parte del objeto de la disputa. Independencia laboral 10.1. Nada de lo dispuesto en el presente Contrato podrá interpretarse en el sentido de que entre el Contratante y el Consultor existe una dependencia laboral o de mandante y agente. 10.2. El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios equipos y personal y con autonomía técnica y directiva. La responsabilidad de dicho personal será por cuenta exclusiva del Consultor. Ni el Consultor ni el personal empleado y
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato contratado por el Consultor para el desarrollo del Contrato tendrán relación laboral con el Contratante y, por tanto, conceptos tales como honorarios, salarios, prestaciones, subsidios, afiliaciones, indemnizaciones, etc., que sobrevengan por causa o con ocasión de los Servicios de consultoría o de dicho personal serán asumidos exclusivamente por el Consultor. Representantes autorizados 11.1. Las personas designadas como representantes autorizados indicadas en las CPC podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos cualquier documento que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse. Confidencialidad 12.1. Las Partes mantendrán la más estricta confidencialidad respecto de toda la información, indicada en las CPC como confidencial, a la que tendrán o han tenido acceso en virtud de la suscripción del Contrato y que incluye la información que haya sido proporcionada por una Parte a la otra de manera escrita, ya sea por medio electrónico y/o impreso, o aquella información a la que hayan tenido acceso directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en relación con el Contrato antes , durante o después de su ejecución. Esta obligación de confidencialidad se hace extensiva a todos los subconsultores, el personal y funcionarios que las Partes utilicen o estén vinculados con la prestación y ejecución de los Servicios de consultoría objeto del Contrato. 12.2. Las Partes garantizan que dicha información recibirá un tratamiento estrictamente confidencial, y el Consultor únicamente podrá utilizarla para
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato actividades o funciones directamente relacionadas con la prestación y ejecución de los Servicios de consultoría objeto del Contrato, quedando prohibida la divulgación, reproducción o disposición de cualquier forma de esa información suministrada o aquella a que tenga acceso o conocimiento en virtud del Contrato. 12.3. Las disposiciones de confidencialidad son aplicables, asimismo, a las recomendaciones formuladas por el Consultor durante la prestación de los Servicios de consultoría o a los resultados derivados de éstas. 12.4. La obligación de las Partes de conformidad con las Subcláusulas 12.1 y 12.3 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que: g. El Contratante o el Consultor requieran compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato, debiendo señalar el carácter confidencial de dicha información; h. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin infracción de ninguna de las Partes; i. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa Parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra Parte; o j. De otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa Parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad. k. Se acredite ha sido desarrollada independientemente por la Parte receptora de la información sin el uso de información confidencial. l. Requiera su divulgación por Ley u orden judicial emitida por una Corte con jurisdicción. 12.5. Las obligaciones de confidencialidad asumidas por las Partes en virtud de las disposiciones contenidas en la cláusula 12 subsistirán ininterrumpidamente por
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato un plazo de 2 años contados a partir de la finalización de los servicios o de la terminación del contrato (lo que ocurra primero) a menos que se establezca otro plazo en las CPC. Conflicto de interés 13.1. El Consultor deberá evitar rigurosamente todo conflicto de interés con otros trabajos asignados o con los intereses de su empresa y otorgar la importancia debida a los intereses del Contratante, sin consideración alguna respecto de cualquier labor futura, y comunicará esta obligación a sus subconsultores, a sus Especialistas, su personal y a toda persona autorizada para representarle o tomar decisiones a su nombre. 13.2. El Consultor tiene la obligación de revelar cualquier situación de conflicto de interés real o potencial que tenga impacto en su capacidad de servir a los intereses del Contratante, o que razonablemente pueda considerarse que tenga ese efecto, y garantizará que sus Especialistas y subconsultores respondan de la misma manera. El hecho de no revelar dichas situaciones podrá derivar en la terminación del Contrato. 13.3. Durante la vigencia del Contrato, ni el Consultor, incluyendo a todos sus Especialistas y su personal, ni sus subconsultores podrán: e. Participar directa o indirectamente en actividades comerciales o profesionales en el País del Contratante que sean incompatibles con sus obligaciones en virtud del Contrato, f. Contratar a empleados públicos en actividad o en cualquier tipo de licencia para que realicen actividades en virtud de este Contrato, g. El Consultor conviene en que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su terminación, ni el Consultor ni ninguno de sus afiliados,
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato como tampoco ningún Subconsultor ni afiliado de este, podrá suministrar bienes, construir obras o prestar servicios distintos de los de consultoría que deriven de los Servicios del Consultor para la preparación o ejecución del proyecto, o estén directamente relacionados con ellos. h. Cualquier otra actividad que se especifique en las CPC. 13.4. Al concluir el Contrato, ni el Consultor ni sus subconsultores podrán realizar las actividades que se especifican en las CPC. 13.5. Los pagos por realizarse al Consultor de conformidad con el apartado E de estas CGC (Cláusulas CGC 38 a 42) constituyen el único pago del Consultor en relación con este Contrato, por lo que el Consultor, ni sus subconsultores o Especialistas podrán aceptar para su provecho, ninguna comisión, descuento o pago similar en relación con las actividades relacionadas con este Contrato, ni en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el mismo. 13.6. Asimismo, si el Consultor, como parte los Servicios, tiene la responsabilidad de asesorar al Contratante en materia de adquisición de bienes, contratación de obras o prestación de servicios, deberá cumplir con las regulaciones de adquisiciones del Banco que correspondan y ejercer en todo momento dicha responsabilidad en favor de los intereses del Contratante. Cualquier descuento o comisión que obtenga el Consultor en el ejercicio de esas responsabilidades en las adquisiciones deberá redundar en beneficio del Contratante Caso fortuito o fuerza mayor 14.1. Para los efectos de este Contrato se entiende indistintamente como caso fortuito o de fuerza mayor a un acontecimiento que no podía haber sido previsto, pero aunque lo hubiera sido, no habría podido evitarse o resistirse, que es ajeno a la
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato voluntad de las Partes y que no se origina por descuido o negligencia de alguna de las Partes. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito hacen imposible o muy poco viable el cumplimiento de las obligaciones contractuales aun cuando se haya actuado con la mayor diligencia posible y a pesar de ello ha sucedido el hecho imprevisible que imposibilita el cumplimiento. Sin ser limitativos, tales eventos pueden incluir: actos y resoluciones gubernamentales en su calidad soberana, guerras o revoluciones, toma de rehenes, toma de instalaciones o del sitio del proyecto, crisis, actos terroristas, sabotaje, bloqueos, incendios, inundaciones, terremotos, explosiones, huracanes, epidemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. 14.2. Ninguna de las Partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito o fuerza mayor. Cualquier causa de fuerza mayor o caso fortuito, no obstante que sea del dominio público, deberá acreditarse documentalmente por la Parte que la padezca y notificarse a la otra Parte a la mayor brevedad y adoptar todas las precauciones razonables, puesto debido cuidado y tomado medidas alternativas convenientes a fin de cumplir de la mejor forma posible con los términos y condiciones de este Contrato. 14.3. La Parte afectada por un evento de fuerza mayor deberá continuar cumpliendo sus obligaciones en virtud del presente Contrato siempre que sea posible y deberá tomar todas las medidas que sean razonables para atenuar las consecuencias de cualquier evento de fuerza mayor 14.4. La Parte afectada por un evento de fuerza mayor notificará de dicho evento a la otra Parte con la mayor brevedad posible y, en todo caso, a más tardar catorce
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato (14) días calendario después de ocurrido el hecho, proporcionando pruebas de su naturaleza y origen; asimismo, notificará por escrito sobre la normalización de la situación tan pronto como sea posible. 14.5. El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual a aquel durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de fuerza mayor 14.6. Durante el período de incapacidad para prestar los Servicios como consecuencia de un evento de fuerza mayor, el Consultor, con instrucciones del Contratante, deberá: c. Retirarse, en cuyo caso el Consultor recibirá un reembolso por los costos adicionales razonables y necesarios en los que haya incurrido, y si lo requiriera el Contratante, por reactivar los servicios, o d. Continuar prestando los Servicios dentro de lo posible, en cuyo caso el Consultor será remunerado de acuerdo con los términos de este Contrato y reembolsado por los costos adicionales razonables y necesarios en que haya incurrido. 14.7. Cuando haya discrepancias entre las Partes sobre la existencia o magnitud del evento de fuerza mayor, estas deberán solucionarse siguiendo lo estipulado en la cláusula 9 de las CGC.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato Supervisión y auditorías por parte del Banco 15.1. El Consultor permitirá y realizará todas las gestiones para que sus Subconsultores permitan que el Banco y/o las personas designadas por el Banco realicen supervisiones conforme a los procedimientos vigentes en la materia y revisen las cuentas y registros contables del Consultor y sus subconsultores relacionados con el proceso de selección y la ejecución del contrato y, si así se requiere, lleve a cabo auditorías por medio de auditores designados por el Banco. 15.2. El Consultor mantendrá todos los documentos y registros relacionados con el Contrato de conformidad con la ley aplicable, pero, en cualquier caso, durante al menos el plazo establecido en las CPC a partir de la fecha de ejecución sustancial del Contrato. 15.3. El Consultor y sus subconsultores deberán considerar lo indicado en subcláusula CGC 2.1 que establece que las acciones encaminadas a impedir el ejercicio de los derechos del Banco de realizar auditorías y supervisiones constituyen una práctica prohibida sujeta a la rescisión del contrato además de la determinación de inelegibilidad con arreglo a los procedimientos de sanciones vigentes del Banco. Cesión 16.1. El Consultor no cederá, transferirá, comprometerá ni dispondrá del Contrato o de una parte de este o de los derechos, títulos o deberes en virtud del presente Contrato. El incumplimiento de esta obligación será causal para la terminación del contrato.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato Alcance de los Servicios de consultoría y obligaciones del Consultor Alcance de los Servicios de consultoría 17.1. Los Servicios de consultoría objeto del Contrato se describen en las CPC y se ejecutarán conforme se determina en el Anexo I (Términos de Referencia concertados). Responsabilidad y estándar de desempeño del Consultor 18.1. En la ejecución del Contrato, el Consultor deberá actuar en todo momento para servir a los intereses legítimos del Contratante y prestará los Servicios de consultoría con profesionalismo, objetividad, diligencia, eficiencia y economía. Con sujeción a las disposiciones adicionales establecidas en las CPC, si las hubiera, la responsabilidad del Consultor en virtud de este Contrato estará determinada por la Legislación Aplicable. 18.2. El Consultor cumplirá sus obligaciones en virtud del Contrato de acuerdo con lo más altos estándares de competencia e integridad ética y profesional y será el único responsable del resultado y calidad de sus trabajos, mismos que deberán realizarse según las especificaciones aprobadas y de acuerdo con la ley, normas y reglamentos aplicables utilizando prácticas profesionales generalmente aceptadas. Asimismo, observará prácticas de administración prudentes y empleará tecnología apropiada, así como equipos, materiales y métodos eficaces. 18.3. El Consultor tomará todas las medidas prácticas para garantizar que todos sus Especialistas y subconsultores se ajusten a los principios establecidos en esta cláusula CGC 18.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato Lugar donde se prestarán los Servicios de consultoría 19.1. Los Servicios de consultoría se prestarán en el (los) lugar(es) indicado(s) en las CPC. Cuando no haya sido posible indicar previamente el lugar en dónde habrá de ejecutarse una tarea específica, ésta se cumplirá en el lugar que apruebe el Contratante, ya sea en el país del Contratante o en otro lugar que se acuerde. Entrada en vigor del Contrato e inicio de la prestación de los Servicios de consultoría. 20.1. El presente Contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la fecha (la “fecha de entrada en vigor”) de la notificación en que el Contratante instruya al Consultor para que comience a prestar los Servicios. En dicha notificación deberá confirmarse que se han cumplido todas las condiciones para la entrada en vigor del Contrato, si las hubiera, indicadas en las CPC 20.2. A partir de la fecha de entrada en vigor y antes de que se cumpla el plazo especificado en las CPC, el Consultor deberá confirmar que se han cumplido todas las condiciones para la entrada en vigor del Contrato, si las hubiera, indicadas en las CPC, incluyendo la disponibilidad de los Especialistas Principales e iniciará la prestación de los Servicios de consultoría. 20.3. Si el presente Contrato no entrara en vigor dentro del plazo especificado en las CPC, contado a partir de la fecha de la firma, cualquiera de las Partes, mediante notificación escrita cursada a la otra con una antelación mínima de veintidós (22), podrá declararlo nulo, en cuyo caso ninguna de ellas podrá efectuar reclamación alguna a la otra con respecto a dicha decisión.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato Finalización del contrato 21.1. A menos que se dé por terminado anticipadamente el Contrato conforme a lo dispuesto en la cláusula 45 de estas CGC, la vigencia del Contrato finalizará al término del plazo especificado en las CPC, contado a partir de la fecha de entrada en vigor. Obligación de presentar informes 22.1. El Consultor elaborará y presentará al Contratante los informes y documentos que se indican en el Anexo III (Requisitos de informes / Entregables y Cronograma de Entrega), en la forma, números y dentro de los plazos que se indique en dicho Anexo. Disposiciones sobre propiedad intelectual e indemnización por violación a los derechos de propiedad intelectual 23.1. Los derechos de autor o de cualquier otro tipo de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información no derivados de la prestación de los Servicios de consultoría y que el Consultor proporcione al Contratante, seguirán siendo de propiedad del Consultor. Si esta información fue suministrada al Contratante directamente o a través del Consultor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros. El consultor deberá brindar al cliente sin necesidad de pago adicional, una licencia irrestricta para usar y copiar los planos, documentos y materiales de su propiedad, para cualquier propósito en conexión con el proyecto.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato 23.2. El consultor debe garantizar que la propiedad intelectual del consultor, en la medida incorporada en los servicios, no infrinja derechos de propiedad intelectual o cualquier otro tipo de derechos de terceros. En caso de infringir derechos de propiedad intelectual de terceros, el Consultor se obliga a dar continuidad a la prestación de los servicios de consultoría de este contrato. Derechos de propiedad del Contratante sobre informes y registros elaborados durante el Contrato 24.1. Salvo que se indique de otra manera en las CPC, lo listado bajo (a) y (b) tendrán carácter confidencial y pasarán a ser propiedad absoluta del Contratante: c. Todos los derechos transmisibles sobre los servicios prestados en virtud del presente Contrato; y d. La propiedad de todos los estudios, informes y los datos y documentos pertinentes, elaborados en el marco del Contrato tales como mapas, diagramas, planos, bases de datos, software creado o adaptado, registros/archivos de respaldo o material recopilado o elaborado por el Consultor o puestos a disposición del Contratante. Si no es posible la transmisión de derechos de conformidad con el inciso (a) de esta subcláusula CGC 24.1, el Consultor deberá conceder al Contratante de manera irrevocable los derechos de uso y de explotación ilimitados, no sujetos a limitación local o temporal, transmisibles, sublicenciables y exclusivos sobre los servicios de consultoría prestados. La transmisión de propiedad mencionada en el inciso (b) de esta subcláusula incluye el derecho del Contratante a modificar y revisar los contenidos. El Consultor velará por que los respectivos autores se abstengan de reclamar los
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato derechos en cuestión, liberando al Contratante de cualquier responsabilidad al respecto. 24.2. En caso de que, para el desarrollo de mapas, diagramas, planos, bases de datos, dibujos, especificaciones, diseños o documentos y software que sean necesarios o indicados contratos de licencia entre el Consultor y terceros, el Consultor deberá obtener la previa aprobación escrita del Contratante en dichos contratos y el Contratante podrá, a su discreción, exigir la recuperación de los gastos relacionados con el desarrollo del/los respectivo(s) programa(s). En las CPC se especificarán, en su caso, otras restricciones acerca del futuro uso de estos documentos y software. 24.3. El Consultor deberá entregar al Contratante la totalidad de los documentos elaborados, junto con un inventario detallado de ellos a más tardar al momento de la finalización o terminación anticipada de este Contrato. Podrá conservar una copia de tales documentos, datos o software, pero no los podrá utilizar para propósitos que no tengan relación con este Contrato sin la previa aprobación escrita del Contratante. Seguridad y riesgos 25.1. La responsabilidad de la seguridad del Consultor, de su personal y de su propiedad, así como de los bienes del Contratante que, en su caso, estén bajo la custodia del Consultor, recae en el Consultor. Por ello, el Consultor deberá: c. Establecer y mantener un plan de seguridad adecuado, teniendo en cuenta la situación de seguridad en el país en el que se prestan los Servicios de consultoría; y d. Asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionados con su seguridad y con la plena implementación del plan de seguridad.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato Seguros 26.1. El Consultor contratará a sus expensas y por el periodo de vigencia del Contrato todos los seguros que sean necesarios y habituales para cubrir sus riesgos profesionales y personales, entre ellos, al menos un seguro de responsabilidad profesional; y exigirá a todos sus subconsultores que hagan lo propio. Las coberturas, los términos y condiciones de aseguramiento se indican en las CPC. A pedido del Contratante, el Consultor deberá presentarle pruebas que demuestren que dichos seguros se mantienen vigentes y se han pagado las primas desde el inicio de los Servicios de consultoría y durante toda la ejecución del Contrato. Personal profesional y subconsultores Personal profesional clave 27.1. En el Anexo III se describen los cargos, funciones asignadas y calificaciones mínimas de cada uno de los integrantes del Personal Profesional Clave del Consultor, así como el tiempo estimado durante el que prestarán sus servicios. Especialista coordinador 28.1. Para el desarrollo de la consultoría el Consultor designa un Especialista coordinador de los trabajos cuyo nombre y dirección se especifican en las CPC, quien tendrá a su cargo la interlocución técnica de los Servicios de consultoría con el Contratante y que contará con el apoyo del grupo de especialistas que forman el personal profesional clave ofrecido por el Consultor.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato Reemplazo de Especialistas clave 29.1. La sustitución de cualquier Especialista clave durante la ejecución del Contrato únicamente podrá considerarse con base en la solicitud escrita del Consultor y debido a circunstancias fuera del control razonable del Consultor, incluida, más no limitada a, la incapacidad física o defunción de dicho Especialista. En tal caso, el Consultor deberá proveer de inmediato como reemplazo, a una persona de calificaciones y experiencia equivalentes o mejores. 29.2. En dado caso, los costos de reemplazo de Especialistas clave durante el periodo de vigencia del Contrato correrán por cuenta del Consultor. Subcontratación y subconsultores 30.1. El Consultor podrá subcontratar parte de los Servicios de consultoría con subconsultores o especialistas que el Contratante haya aprobado previamente por escrito y que se indican en el Anexo III. No se requerirá el consentimiento del Contratante cuando el nombramiento del subconsultor para la prestación de parte de los Servicios esté incluido en la oferta / propuesta del Consultor, si la hubiera, según se incorpore en el Contrato, o se prevea de otro modo en cualquiera de los documentos que constituyen el Contrato. No obstante, dicha aprobación de subconsultores o especialistas, el Consultor conservará la plena responsabilidad de los Servicios de consultoría objeto del Contrato. 30.2. El Consultor empleará y proporcionará los especialistas y subconsultores con la experiencia y la calidad profesional requerida para las funciones que realice como parte de los Servicios de Consultoría.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato 30.3. La sustitución de cualquier Especialista subcontratado o subconsultor durante la ejecución del Contrato únicamente podrá considerarse con base en la solicitud escrita del Consultor y acuerdo del Contratante, de conformidad con la cláusula CGC 31. 30.4. Todos los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones de la cláusula 2 de las CGC. Remoción de Especialistas o Subconsultores 31.1. Si el Contratante tiene conocimiento que alguno de los Especialistas o el Subconsultor ha cometido una falta grave o ha sido acusado de haber cometido un delito, o si determina que el Especialista del Consultor o el Subconsultor ha estado implicado en prácticas prohibidas durante la prestación de los Servicios de consultoría, a solicitud escrita del Contratante, el Consultor deberá presentar un reemplazo. 31.2. En caso de que el Contratante observe que alguno de los Especialistas Clave, otros especialistas del Consultor o alguno de los subconsultores es incompetente o incapaz de cumplir con los deberes que le hayan sido asignados, el Contratante podrá solicitar al Consultor que presente un reemplazo, siempre y cuando los hechos por los cuales se solicita la sustitución se soporten en razones objetivas, debidamente sustentadas y relacionadas con el cumplimiento de las calidades profesionales que les son exigibles a dicho personal. 31.3. El Consultor tendrá el plazo que se indica en las CPC para someter a la aprobación del Contratante la propuesta para el reemplazo de los Especialistas o Subconsultores removidos por las causales definidas en las subcláusulas 32.1 y 32.2.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato En todo caso, el reemplazo deberá poseer las calificaciones y experiencia iguales y/o superiores al especialista o subconsultor removido. 31.4. El Consultor deberá asumir los costos que resulten o que sean incidentales a la remoción y/o reemplazo de dichos Especialistas o Subconsultores. Obligaciones del Contratante Administrador de proyecto 32.1. El Contratante designa a la persona que se indica en las CPC como Administrador de proyecto, quien será responsable de la coordinación con el Consultor para las actividades contempladas en este Contrato, la aceptación y aprobación por parte del Contratante de los informes u otros elementos que deba proporcionar el Consultor y de la recepción y aprobación de las facturas para gestión de los pagos. Asistencia al Consultor 33.1. Salvo que en las CPC se especifique otra cosa, el Contratante hará todo lo posible a fin de: h. Apoyo al Consultor para la gestión de permisos de trabajo y demás documentos necesarios para que pueda prestar los Servicios de consultoría. i. Asistencia para la provisión de visas de entrada y salida, autorizaciones de cambio de moneda u otros documentos requeridos para la permanencia en el país del Contratante durante el tiempo que dure la prestación de los Servicios de consultoría. j. Apoyo en las gestiones para el pronto despacho de aduana de todos los bienes que se requieran para la prestación de los Servicios de consultoría y de los efectos personales de los Especialistas.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato k. Intervención ante los funcionarios, agentes y representantes del Gobierno de las instrucciones necesarias o pertinentes para la pronta y eficaz ejecución de los Servicios. l. Gestiones para la exención al Consultor y a los Especialistas y a los Subconsultores que emplee el Consultor por concepto de los Servicios de consultoría por cualquier requisito de registro o de obtención de cualquier permiso para ejercer su profesión o para establecerse bien sea en forma independiente o como entidad corporativa de acuerdo con la Ley Aplicable del país del Cliente. m. Gestiones para que se autorice, conforme a la Ley Aplicable, al Consultor, cualquier Subconsultor y a los Especialistas de cualquiera de ellos la posibilidad de ingresar al país del Contratante, sumas razonables de moneda extranjera para propósitos de los Servicios de consultoría o para uso personal de los Especialistas, así como de retirar de dicho país las sumas que los Especialistas puedan haber devengado allí por concepto de la prestación de los Servicios de consultoría.) n. Proporcionar al Consultor cualquier otro tipo de asistencia que se indique en las CPC. Acceso a los Sitios del Proyecto 34.1. Cuando así lo requiera la prestación de los Servicios de consultoría, el Contratante proporcionará libre y gratuito acceso al Consultor a los sitios del proyecto y le indicará las medidas de seguridad que, en su caso, sean necesarias para limitar el riesgo de daños que el mencionado acceso pueda ocasionar al sitio o a cualquier bien allí ubicado. El Contratante será responsable de los daños que el mencionado acceso pueda ocasionar al
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato emplazamiento o a cualquier bien allí ubicado, y eximirá de responsabilidad por dichos daños al Consultor y a todos los Expertos, a menos que esos daños sean causados por el incumplimiento intencional de las obligaciones o por negligencia del Consultor, de un Subconsultor o de los Expertos de cualquiera de ellos. Servicios, instalaciones y bienes del Contratante que se facilitarán al Consultor 35.1. El Contratante facilitará al Consultor para fines de los Servicios de Consultoría sin costo alguno, los servicios, instalaciones y bienes indicados en el Anexo I (Términos de Referencia Concertados) en el momento, condiciones y en la forma especificados en dicho Anexo. Personal de la contraparte 36.1. Solo si así se indica en el Anexo I (Términos de Referencia Concertados), el Contratante nombrará y pondrá a disposición sin costo para el Consultor personal profesional y de apoyo de la Contraparte para su participación en la ejecución de los Servicios de consultoría. El personal profesional y de apoyo de la Contraparte, excluido el Administrador de proyecto del Contratante, trabajará bajo la dirección exclusiva del Consultor. 36.2. En el supuesto de que algún integrante del personal de la Contraparte no cumpla satisfactoriamente con el trabajo que el Consultor encomiende, siempre y cuando sea acorde con el cargo que ocupe dicho integrante, el Consultor podrá solicitar el reemplazo de dicho integrante indicando las razones para ello. En tal caso, el Contratante tomará las medidas que considere pertinentes frente a tal petición.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato Obligación de pago 37.1. Por concepto de la prestación de los Servicios de consultoría conforme a lo acordado contractualmente, el Contratante pagará al Consultor la remuneración conforme se dispone en la Sección E de estas CGC. Pagos al Consultor Precio del Contrato 38.1. El precio del Contrato es fijo y se indica en las CPC. Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades para el Consultor, así como cualquier obligación tributaria a que éste pudiera estar sujeto. 38.2. El precio del Contrato al que se refiere la subcláusula 38.1 de las CGC solo podrá modificarse cuando las Partes hayan acordado el alcance revisado de los Servicios de consultoría de conformidad con la cláusula 43 de las CGC y hayan modificado por escrito dicho alcance en los Términos de Referencia que figuran en el Anexo I (Términos de Referencia Concertados). Moneda(s) de pago 39.1. Todo pago previsto por los Servicios de consultoría prestados se efectuará en la(s) moneda(s) que se indican en las CPC. Impuestos y derechos 40.1. El Consultor, los Subconsultores y los Expertos son responsables de cumplir todas las obligaciones tributarias que surjan del Contrato, a menos que se indique otra cosa en las CPC Como excepción a lo anterior y según se indica en las CPC, todos los impuestos indirectos identificables (detallados y finalizados en las negociaciones del
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato Contrato) serán reembolsados al Consultor o pagados por el Contratante en nombre del Consultor. 40.2. Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se producen cambios en la Legislación Aplicable al presente contrato, en relación con los impuestos y los derechos que den lugar al aumento o la reducción de los gastos en los que incurrirá el Consultor en la prestación de los Servicios, por acuerdo entre las Partes, se aumentarán o disminuirán la remuneración y los gastos reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato, según corresponda, y se efectuarán ajustes en los montos máximos estipulados en la cláusula 38 de estas CGC. Modalidad de facturación y de pago 41.1. El cronograma de pago es el que aparece en las CPC y los pagos se deberán realizar de acuerdo con ese cronograma. Los pagos totales que se realicen en el marco de este Contrato no deberán superar el precio del Contrato al que se refiere la cláusula 38.1 de las CGC 41.2. El pago de los Servicios de Consultoría se realizará en cuotas contra el cumplimiento de las prestaciones y/o la presentación y aprobación de los entregables que se especifican en el Anexo III (Requisitos de Informes / Entregables y Cronograma de Entrega) 41.2.1 Anticipo. Salvo indicación en contrario en las CPC, se pagará un anticipo contra una garantía bancaria por anticipo aceptable para el Contratante, por la suma (o sumas) y en la moneda (o monedas) que se indiquen en las CPC. Dicha garantía i) permanecerá vigente hasta que el anticipo se haya descontado por completo, y ii) se presentará en el formulario adjunto en el Anexo III (Requisitos de Informes / Entregables y Cronograma de
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato Entrega), o en otro que el Contratante hubiera aprobado por escrito. El Contratante descontará los anticipos en partes iguales de las cuotas correspondientes a la suma global especificadas en las CPC hasta alcanzar el monto total del anticipo en cuestión 41.2.2 Pago de las cuotas correspondientes a la suma global. El Contratante pagará al Consultor dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha en que se cumpla la prestación y reciba la factura para el pago de la cuota respectiva. El pago podrá retenerse si el Contratante no se muestra satisfecho con la prestación, en cuyo caso dicha Parte deberá enviar comentarios al Consultor dentro del mismo período de sesenta (60) días. El Consultor efectuará entonces sin demora las correcciones necesarias, tras lo cual se repetirá el procedimiento antes indicado 41.2.3 Pago final. El pago final dispuesto en esta cláusula se efectuará solamente después de que el Consultor presente el informe final y este sea aprobado y considerado satisfactorio por el Contratante. Se considerará entonces que los Servicios han sido completados y aceptados en forma definitiva por el Contratante. El pago de la última cuota correspondiente a la suma global se considerará aprobado por el Contratante dentro de los noventa (90) días corridos posteriores a la fecha en que este haya recibido el informe final, a menos que dentro de ese período el Contratante envíe al Consultor una notificación escrita en la que especifique en detalle las deficiencias que hubiera encontrado en los Servicios o en el informe final. El Consultor efectuará entonces sin demora las correcciones necesarias, tras lo cual se repetirá el procedimiento antes indicado.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato 41.2.4 Todos los pagos previstos en el presente Contrato se depositarán en la cuenta del Consultor especificada en las CPC. 41.2.5 Excepto por el pago final establecido en la cláusula 41.2.3 anterior, los pagos no constituyen aceptación de todos los servicios ni eximen al Consultor de ninguna de sus obligaciones en virtud de este Contrato. Intereses sobre pagos en mora 42.1. Si el Contratante ha demorado pagos más de quince (15) días después de la fecha de vencimiento que se indica en la cláusula 41.2.2 de las CGC, se pagarán intereses al Consultor sobre cualquier monto adeudado y no pagado en dicha fecha de vencimiento por cada día de mora, a la tasa anual que se indica en las CPC Modificaciones, suspensión de pagos y terminación anticipada del Contrato Modificaciones o Variaciones 43.1. Los términos y condiciones de este Contrato incluido el alcance de los Servicios de consultoría solo podrá modificarse o sufrir variaciones mediante acuerdo por escrito entre las Partes. No obstante, cada una de las Partes deberá dar la debida consideración a cualquier modificación o cambio propuesto por la otra Parte. 43.2. En casos de modificaciones o variaciones sustanciales de conformidad con la Política del Banco se requerirá la previa no objeción del Banco. Suspensión de pagos 44.1. El Contratante podrá suspender todos los pagos estipulados en este Contrato mediante una notificación de suspensión por escrito al Consultor si este no
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato cumpliera con cualquiera de sus obligaciones en virtud del presente. En dicha notificación, el Contratante deberá i) especificar la naturaleza del incumplimiento y ii) solicitar al Consultor que subsane dicho incumplimiento dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de dicha notificación. Terminación anticipada 45.1. Terminación por incumplimiento del Consultor Sin perjuicio de cualquier otro recurso por falta de cumplimiento a las obligaciones en virtud del Contrato, el Contratante podrá, mediante notificación escrita de incumplimiento enviada al Consultor con un plazo de anticipación no menor de treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha de terminación en los casos de los eventos mencionados en los párrafos a) a d), con al menos sesenta (60) días calendario de anticipación en el caso referido en la cláusula e) y con al menos cinco (5) días calendarios de anticipación en el caso referido en la cláusula f): g. Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato, según lo estipulado en la notificación de suspensión emitida conforme a la cláusula 44 de estas CGC h. Si el Consultor (o, en el caso de que el Consultor fuera más de una entidad, cualquiera de sus integrantes) llegara a declararse insolvente o fuera declarado en quiebra, o celebrara algún acuerdo con sus acreedores a fin de lograr el alivio de sus deudas, o se acogiera a alguna ley que beneficia a los deudores, o entrara en liquidación o administración judicial, ya sea de carácter forzoso o voluntario; i. Incumple con cualquier decisión final a que se llegue como resultado de un proceso de arbitraje de conformidad con las subcláusulas CGC 9.3 y 9.4.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato j. Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días calendarios; k. Si el Contratante, a su sola discreción y por cualquier razón, decidiera rescindir este Contrato; l. Si el Consultor no confirmara la disponibilidad de los Expertos Principales, como se exige en la cláusula 20.2 de las CGC. 45.2. Terminación por insolvencia El Contratante podrá, mediante comunicación por escrito al Consultor con un plazo de anticipación no menor a los días especificados en las CPC, dar por terminado el Contrato si el Consultor (o cualquier miembro del APCA si el Consultor es un APCA) es declarado por autoridad competente en concurso de acreedores, suspensión de pagos, quiebra o liquidación o en cualquier situación análoga que afecte su patrimonio. 45.3. Terminación por prácticas prohibidas El Contratante podrá, mediante notificación por escrito con una antelación de catorce (14) días, unilateralmente dar por terminado el Contrato si a su juicio considera que el Consultor ha incurrido en prácticas prohibidas, tal como se definen en la cláusula CGC 2, durante la competencia por el contrato o la ejecución de éste. 45.4. Terminación por razones de caso fortuito o fuerza mayor El Contratante o el Consultor podrán dar por terminado anticipadamente el Contrato mediante una notificación por escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación, cuando se produzca y acredite que el Consultor, como consecuencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor, no puede prestar
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato una parte importante de los Servicios durante un período no menor a sesenta (60) días. 45.5. Terminación por conveniencia del Contratante El Contratante podrá, a su exclusiva discreción y por cualquier motivo, terminar anticipadamente este Contrato mediante una notificación por escrito al Consultor con al menos cincuenta y seis (56) días de antelación, siempre que el contratante no tenga derecho a utilizar esta disposición con el fin de obtener los Servicios de terceros, o con el fin de realizar los Servicios por sí mismo. 45.6. Terminación anticipada del Contrato por el Consultor El Consultor podrá dar por terminado anticipadamente este Contrato mediante notificación escrita al Contratante con no menos de treinta (30) días de anticipación, en caso de que suceda alguno de los siguientes eventos: e. Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato, dentro de los cuarenta y cinco (45) días de haber recibido la notificación escrita del Consultor con respecto de la mora en el pago y dicha suma no es objeto de controversia conforme a la cláusula 9 de estas CGC, f. Si el Contratante incumple con cualquier decisión final a que se llegue como resultado de un proceso de arbitraje de conformidad con las subcláusulas CGC 9.3 y 9.4; g. Si el Contratante incurriera en una violación sustancial de sus obligaciones en virtud de este Contrato y no la subsanara dentro de los cuarenta y cinco (45) días (u otro plazo mayor que el Consultor pudiera haber aceptado posteriormente por escrito) siguientes a la recepción de la notificación del Consultor en la que se especifica respecto de dicha violación.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato h. Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; Conclusión de los servicios a la terminación anticipada 46.1. Inmediatamente después de la notificación de terminación anticipada de cualquiera de las Partes a la otra de conformidad con la Cláusula CGC 45, el Consultor deberá tomar todas las medidas necesarias para cerrar los Servicios de consultoría en forma pronta y ordenada y hará todo lo que esté a su alcance por mantener a un mínimo los gastos para este propósito. Con respecto a documentos elaborados por el Consultor y equipo y materiales entregados por el Contratante, el Consultor, procederá según se estipula, respectivamente, por la Cláusula CGC 24. Pagos a la terminación 47.1. A la terminación anticipada del Contrato, el Contratante deberá realizar los siguientes pagos al Consultor: c. Pago por concepto de Servicios de consultoría prestados a satisfacción antes de la fecha efectiva de la terminación; y d. En el caso de terminación de acuerdo con las subcláusulas 45.4 y 45.5, el reembolso de cualquier costo razonable incidental a la terminación pronta y ordenada de este Contrato incluido, en su caso, el costo del viaje de regreso de los Especialistas a su país de residencia.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Generales del Contrato Cese de los derechos y obligaciones del Contrato 48. Extinción de los derechos y obligaciones 48.1. Una vez que finalice el Contrato de acuerdo con la cláusula 23 o que se dé por terminado anticipadamente de conformidad con la cláusula 49, se extinguirán todos los derechos y obligaciones de las Partes en este Contrato con excepción de: e. Los derechos y obligaciones que puedan haberse causado antes de la fecha de terminación o vencimiento, f. La obligación de confidencialidad que se indica en la cláusula CGC 12, g. La obligación del consultor de permitir inspección, copia y auditoria de sus cuentas y registros según se indica en la cláusula CGC 15, y h. Cualquier derecho que una parte pueda tener según la ley aplicable.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Condiciones Particulares del Contrato Las siguientes Condiciones Particulares del Contrato (CPC) complementarán y/o variarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC. Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato DISPOSICIONES GENERALES 1.1 (f) El Contratante, organismo ejecutor es: Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). 1.1 (s) El Prestatario/Beneficiario es: La República de Honduras. 4.1 El idioma oficial es: español. 7.2 La dirección del Contratante para la recepción de notificaciones será: Atención: Msc. Ing. Octavio José Pineda Paredes Dirección física: Secretaría de Infraestructura y Transporte, Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras A C Ciudad: Comayagüela. Código Postal: 11101. País: Honduras. Dirección de correo electrónico: contrataciones@sit.gob.hn La dirección del Consultor para la recepción de notificaciones será:
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato Atención: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, (A.C.I., S DE R.L.) Dirección física: Colonia el Prado segunda avenida 2da calle edificio Ámbar Ciudad: Tegucigalpa. Código Postal: 11101 País: Honduras Dirección de correo electrónico: aci@aci.hn 8.1 La ley aplicable que rige el Contrato son las Leyes y el Reglamentos de la República de Honduras. 9.3 El proceso extrajudicial de resolución de conflictos al que pueden someterse las diferencias que puedan surgir entre las Partes con motivo de la ejecución del contrato será conforme a la Conciliación Amigable. Las Partes buscarán resolver cualquier conflicto en forma amigable mediante consultas mutuas. Si en alguna etapa de Negociación las Partes objetan a alguna acción o inacción de la otra Parte, la Parte que objeta podrá radicar una Notificación de Discrepancia escrita a la otra Parte, donde haga un resumen detallado de la base de la discrepancia. La Parte que reciba la Notificación la considerará y responderá por escrito dentro de catorce (14) días siguientes al recibo. Si esa Parte no responde dentro de catorce (14) días, o si la controversia no puede arreglarse en forma amigable dentro de
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato catorce (14) días siguientes a la respuesta de esa Parte, se aplicará la Cláusula CGC 9.4. 9.4 El plazo dentro del cual las partes deberán resolver la controversia o diferencia antes de informar a la otra parte sobre intenciones de iniciar un proceso de arbitraje será de veintiocho (28) días a partir de la fecha de la notificación de la controversia por cualquiera de las Partes. Las normas de procedimiento para los procesos de arbitraje serán: El Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI o ICC, por sus siglas en inglés) Todas las controversias que deriven de este contrato o que guarden relación con este serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados conforme a ese Reglamento. En caso de contratistas nacionales: Toda controversia surgida entre ellos en relación con el Contrato deberá ser sometida al arbitraje de acuerdo con las leyes del País del Contratante. 11.1 El representante autorizado del Contratante para fines de la ejecución del Contrato es: Ing. Msc. Octavio José Pineda Paredes / Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT).
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato El representante autorizado del Consultor para fines de la ejecución del Contrato es: Ing. Roberto Arístides Andino Barahona. 12.1 Indique la información considerada como estrictamente confidencial: No aplica. 12.5 En caso de que el plazo durante el cual subsistirán las disposiciones de confidencialidad por parte del consultor sea mayor de 2 años, incluir lo siguiente: No aplica. 13.3 (d) Las actividades que se consideran en conflicto de intereses durante la ejecución del Contrato son: (No aplica) 13.4 Las actividades prohibidas para el Consultor y los subconsultores consideradas como conflicto de intereses después de terminado el contrato son: No aplica. 15.2 El plazo mínimo durante el cual el Consultor y sus subconsultores deben mantener los registros y documentos relacionados con el Contrato será de 5 años.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 17.1 Alcance de los Servicios de consultoría: Contratación de Servicios de Consultoría Con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) El proyecto denominado “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO ANILLO PERIFÉRICO-CARRETERA CA-5 SUR” consiste en: A Construcción y Pavimentación de la Carretera de Cuatro Carriles del Tramo La Cañada – El Tizatillo (Estación 0+000 – 8+155.83), Incluye la Construcción de dos Intercambiadores en el Inicio y al final del tramo y un Túnel en la Estación 3+500, para el Libramiento Anillo Periférico-Carretera CA-5 Sur, Ubicado en el Departamento de Francisco Morazán. Ver Sección 4, Alcances de los Servicios de los Términos de Referencia (TDR). 18.1 No hay disposiciones adicionales. 19.1 El lugar donde se prestarán los Servicios de consultoría es: Municipio del Distrito Central (M.D.C).
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato 20.1 Las condiciones de entrada en vigor son las siguientes: a partir de la fecha indicada en la notificación de orden de inicio. 20.2 El Consultor deberá confirmar la disponibilidad de los Especialistas Principales e iniciar la prestación de los Servicios de consultoría a más tardar a los 10 días a partir de la entrada en vigor del Contrato. 20.3 Rescisión del Contrato por no haber entrado en vigor: El plazo será de tres 3 meses. 21.1 La vigencia del Contrato finalizará al término de 26 meses de la fecha de entrada en vigor. 24.1 ¨No aplican excepciones a esta disposición”. 24.2 El Consultor no utilizará para propósitos diferentes a este contrato sin la previa aprobación escrita del Cliente los siguientes documentos: estudios, informes y los datos y documentos pertinentes, elaborados en el marco del contrato, tales como mapas, diagramas, planos, bases de datos, software creado o adaptado, registros / archivos de respaldo o material recopilado o elaborado por el Consultor puestos a disposición del Contratante y todos los derechos transmisibles sobre los servicios prestados en virtud del presente contrato. 26.1 Los seguros que deberá contratar el Consultor son:
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato (d) Seguro de responsabilidad profesional, con una cobertura mínima del 100 % del monto del contrato de consultoría. (e) Seguro de vehículos automotores de terceros con respecto a vehículos automotores que el Consultor o sus Especialista o SubConsultores operen en el país del Contratante con una cobertura de $50,000.00 de acuerdo con la Ley Aplicable en el país del Contratante. (f) Seguro de responsabilidad civil, con una cobertura mínima del 5 % del monto del contrato de consultoría, de acuerdo con la Ley Aplicable en el país del Contratante. (g) Es responsabilidad proporcionar un Seguro de Compensación de trabajadores en relación con los Especialistas y Subconsultores de conformidad con las disposiciones relevantes de la Ley Aplicable en el país del Contratante, así como con respecto a dichos Especialistas, el seguro de vida, seguro médico, seguro de accidentes personales, seguro de viaje y/o cualquier otro seguro que puedan ser necesarios. (h) Seguro contra pérdida o daños en el equipo con cobertura de al menos el 100 % de los bienes asegurados a (i) equipo comprado total o parcialmente con recursos provistos bajo este Contrato, (ii) bienes del Consultor utilizados en la prestación de los Servicios de consultoría y (iii) documentos que sean preparados por el Consultor en la prestación de los Servicios de consultoría.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato PERSONAL PROFESIONAL Y SUBCONSULTORES 28.1 El Especialista coordinador designado por el Consultor es Ing. Walter Palencia. walterpalencia@aci.hn. 31.3 El plazo para someter a la aprobación del Contratante la propuesta para el reemplazo de los Especialistas clave o Subconsultores es de cinco (5) días. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 32.1 El Administrador de proyecto designado por el Contratante es (se indicará una vez formalizado el contrato). 33.1 (g) No aplica. PAGOS AL CONSUTOR 38.1 El precio del Contrato es: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (US$1,250,228.59) 40.1 El Consultor estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el contrato. El Consultor estará sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social bajo el contrato. 41.1 El cronograma de pagos es: a) 10% pago Inicial (a la revisión y aprobación de informe preliminar)
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato b) 10% pago Final (a la revisión y aprobación del informe final de calidad de obras) La certificación de los servicios será mensual y se realizará conforme la presentación de los informes previstos en los Términos de Referencia y a satisfacción del Contratante. El monto de pago mensual será calculado de acuerdo con el porcentaje de avance de la construcción mediante la siguiente fórmula: 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0.40 × 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀 + 0.60 × 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀 × 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀 Donde: ABREVIACIÓN DESCRIPCIÓN CM Cuota Mensual a pagar al supervisor durante el plazo de la ejecución de la obra Mcs Monto del contrato de supervisión menos el pago inicial y pago final Pcc Plazo contractual para la ejecución de la obra (plazo del contratista de obra) Emc Estimación mensual de obra correspondiente al mes a pagar al supervisor (Excluyendo Escalatoria, montos provisionales y trabajos por Administración Delegada)
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato Mcc Monto del contrato de obra (Excluyendo Escalatoria, montos provisionales y trabajos por Administración Delegada) Notas: 1. El primer término de la fórmula (1) es un valor fijo que representaría el 30% del monto máximo de supervisión (Mmo) dividido entre el plazo original del contrato, con lo cual se reconocería un valor fijo mensual al Consultor. 2. El segundo término de la fórmula (2) representa el 70% restante a ser pagado en proporción al avance de la construcción. 3. Si al finalizar el plazo contractual de la Supervisión no se ha finalizado la obra, y el plazo se amplía por cualquier razón (CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO), la CM de pago a la Supervisión se calculará con las nuevas variaciones acumuladas en monto y plazo de ambos contratos (Obra y Supervisión). 4. Al finalizar el plazo contractual a satisfacción del Contratante se le pagará el saldo total restante del contrato de Consultoría en la última solicitud de pago, por ser un contrato de Suma Alzada. 5. Adicionalmente a cada solicitud de pago el Consultor deberá estar al día con los informes correspondientes al período de cobro.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Ref. en las CGC Condiciones Particulares del Contrato La firma consultora deberá presentar para la certificación mensual al Contratante, la siguiente documentación: Informes mensuales Constancias de Pagos de Seguros Constancia de Pago de todas las obligaciones Fiscales, laborales y previsionales de su personal. De acuerdo con lo establecido en la Segunda Parte - Términos de Referencia 41.2.1 No aplica. 41.2.4 Los números de cuentas son: Para pagos en moneda extranjera: Cuenta de Ahorro 901012806 BAC Para pagos en moneda nacional: Cuenta de Ahorro 1071102417 Davivienda 42.1 La tasa de interés que se aplicará es de: no aplica. MODIFICACIONES, SUSPENSIÓN DE PAGOS Y TEMINACIÓN POR ANTICIPADO DEL CONTRATO 45.2 El plazo para notificación de terminación anticipada por insolvencia es de treinta (30) días. Anexos del Contrato
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Anexos del Contrato Anexo I: Términos de Referencia Concertados INTRODUCCIÓN El Gobierno de la República de Honduras suscribió con el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, el Contrato de Préstamo No. 2221 de fecha 17 de Diciembre 2018 el cual fue aprobado mediante Decreto Legislativo No. 7-2019, de fecha 08 de Mayo 2019 y publicado el día 19 de Junio de 2019, para financiar el “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO ANILLO PERIFÉRICO-CARRETERA CA-5 SUR”. La Red de Carreteras en Honduras es administrada por el Gobierno de la República de Honduras a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), como entidad rectora del sector transporte (carreteras, puentes, etc.), tiene la responsabilidad del planeamiento, estudio, diseño, construcción y conservación de la red vial nacional, incluyendo las vías interurbanas y rurales. La Secretaría de Infraestructura y Tr ansporte ( S I T ) , i niciará e l P royecto “ CONSTRUC CIÓ N D E L L IB RAMIENTO A N I L L O PERIFÉRICO-CARRETERA CA-5 SUR”, el proyecto consiste en la construcción de una nueva carretera de cuatro carriles que inicia en la ciudad capital, Tegucigalpa, partiendo con un intercambiador vial a emplazar en el Anillo Periférico, en la sección Sur de la ciudad, a la altura de la Aldea La Cañada, y finaliza en su intersección con la Carretera CA-5 Sur. Dicho proyecto se ejecutará mediante el Préstamo BCIE No. 2221, financiamiento otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a la República de Honduras. La Carretera CA-5 Sur, vía principal interurbana con la que se pretende conectar el nuevo Libramiento, es una parte fundamental de la red vial de Honduras, y pertenece al llamado Corredor Pacífico, siendo una de las vías de mayor importancia de la Red vial Primaria de nuestro país, proyecto a ser ejecutado por la SIT.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Con el Proyecto se prevé una mejora sustancial en el desarrollo económico inclusivo y ambientalmente sostenible del municipio de Francisco Morazán y alrededores, además de apoyar la reactivación económica y generación de empleo en toda la zona. Este proyecto se enmarca en el Plan Maestro de Inversión y Desarrollo Económico de la Capital de la República de Honduras; Incrementará la capacidad de infraestructura logística resultando un alivio al grave problema vehicular que se origina en la entrada y salida de los vehículos provenientes de las comunidades de la Zona Sur del país así como del tránsito de mercaderías que provienen de los países de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, zona y mejorará las condiciones de vida de la población generando oportunidades económicas inclusivas y sostenibles según el potencial del territorio; facilitando la circulación de personas y el intercambio de bienes y servicios. Para la realización de este proyecto, la SIT contratará los servicios de una firma o consorcio de firmas con gran experiencia en la supervisión de este tipo de obras. Este documento constituye las bases para que las firmas o consorcio de firmas consultoras que participen en el Concurso Público Internacional presenten Oferta Técnica y Oferta Económica de los servicios. ANTECEDENTES Honduras es un país con una Renta Media Baja en Centroamérica, con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de USD 2,300 en 2014 (USD 4,700 en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA)) y una población de 8,3 millones de habitantes. El total de la Red Oficial de las Carreteras en Honduras es de 15,369.68 km. De estos 3,705,39 (24.11%) están pavimentados, el resto 11,664.29 km (75.89%) sin pavimento. Funcionalmente, la Red de Carreteras consta de 3,320.12 km (21,60%) de las carreteras principales y 2,908.32 km (18.92%) de carreteras secundarias y los restantes 9,141.24 km (59.48%) forman la red local. Con este proyecto se busca impulsar el desarrollo económico y social y la sostenibilidad ambiental del área de influencia del Proyecto y del País,
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 incrementando la competitividad y mejorando las condiciones del acceso a mercados (comercio de exportaciones e importaciones extra regionales). Lo anterior, al disminuir los tiempos y costos de transporte de los productos y personas, y los costos de operación y mantenimiento vehicular del tráfico que circulará desde Zona Sur hacia la Capital. De esta manera, se proyecta impulsar la economía, mejorar la calidad de vida de las personas, y reducir los niveles de pobreza y desigualdad de la población. La administración de la Ejecución del Proyecto estará bajo la responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEBCIE), de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). E S TRUCTURA D E I MPLE MENTACIÓN D E L PROYECTO La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), es el Organismo Ejecutor del proyecto (el promotor). A través de la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEBCIE)), tiene entre otras, la misión de ejecutar las políticas del Estado en los temas de carretera y transporte, que implican inversiones previas, construcción y rehabilitación de obras públicas con el objetivo de desarrollar la movilidad Nacional y las necesidades de transporte. La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEBCIE), es la responsable de la coordinación e implementación del proyecto, tanto en la preparación, contratación, ejecución y supervisión general de las obras y elaboración del Informe Final para los Entes Financieros, para la Supervisión de las Obras se seleccionará Empresas Consultoras dedicadas a este tipo de construcción, a través de un proceso de Concurso Internacional. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO El proyecto denominado “Libramiento Anillo Periférico-Carretera CA-5 Sur”, consiste en la construcción de una nueva carretera de cuatro carriles que inicia en la ciudad capital, Tegucigalpa, partiendo con un intercambiador vial a construir en el Anillo Periférico en el sector denominado La Cañada, terminando en las comunidades del Sur
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 del Distrito Central a la altura de la Aldea El Tizatillo, (8.15 Km) interceptando la Carretera CA-5 Sur. El proyecto consistirá en la construcción del intercambiador vial a construir en el Anillo Periférico en el sector denominado La Cañada, túnel de acceso a la comunidad de Santa Rosa y construcción de 8.16 Kilómetros de 4 carriles, hasta interceptar la Carretera CA-5 Sur a la altura de la Aldea de Tizatillo y la construcción del intercambiador en El Tizatillo, dicho proyecto se ejecutará mediante el Préstamo BCIE No. 2221, financiamiento otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a la República de Honduras. La Carretera CA-5 Sur, es una vía principal interurbana con la que se pretende conectar el nuevo Libramiento, que es una parte fundamental de la red vial de Honduras, y pertenece al llamado Corredor Pacífico, siendo una de las vías de mayor importancia de la Red vial Primaria de nuestro país. La misma, según el Manual de Carretera de Honduras, es una carretera Principal- Troncal, y conforme la tipificación de la SIECA, Arterial-Principal, de aproximadamente 100 km. de longitud, que une a la capital Tegucigalpa con las ciudades de Sabanagrande, Pespire, Jícaro Galán y San Lorenzo en el departamento de Valle, y que sirve a un considerable volumen de tráfico que circula en la zona de influencia del proyecto. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA El objetivo general de esta consultoría es que la firma contratada debe realizar el seguimiento diario de actividades de campo y gabinete de las obras a construir, llevando un estricto control técnico, ambiental y social de las obras, cuidando que el proyecto se ejecute dentro del plazo contractual y con la calidad requerido por los estudios de diseño final, planos y especificaciones técnicas aprobadas, asegurando la aplicación de los códigos nacionales y normas internacionales de construcción aplicables. Así mismo como parte de la Supervisión se apoyará a la Unidad Ejecutora del Proyecto, en su labor de ejecución, seguimiento y fiscalización del proyecto.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Supervisar la ejecución de la obra de: Construcción de las Obras para el Libramiento Anillo Periférico Carretera CA-5 Sur a satisfacción del Contratante, conforme a los diseños, planos y especificaciones, del contrato de construcción, mediante la aplicación de las mejores prácticas de ingeniería, asumiendo la responsabilidad del aseguramiento de la calidad requerida de las obras, a fin de que sean construidas por el Contratista cumpliendo con el alcance, tiempo y costo, así como administrar el contrato de construcción. Supervisar la Implementación del Plan de Reasentamiento Involuntario, realizando el seguimiento de todas las actividades y cumplimiento de los plazos previstos, de conformidad con la Guía de Salvaguardas Ambiental y Social del BCIE, lineamientos de la Norma de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario d e l a C or poración F inancier a Internacional (CFI), considerando además los Estándares Ambientales y Sociales N° 5: Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra y Reasentamiento Involuntario del Banco Mundial, así como con la legislación nacional pertinente. Supervisar y garantizar la correcta implementación de todas las tareas del Plan de Gestión Ambiental y Social, así como, atender los compromisos ambientales y sociales requeridos por la legislación nacional y las condiciones establecidas en el Plan SIEMAS del BCIE. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA Revisión, evaluación del Diseño. Ejecutar las actividades de supervisión y dirección técnica de la obra, durante el período de ejecución de la misma, para lograr su construcción a satisfacción de la SIT, conforme a los diseños, especificaciones y planos elaborados, mediante la aplicación de las mejores prácticas de ingeniería, y asumir la responsabilidad técnica para asegurar la calidad requerido de las obras, y que sean ejecutados correctamente por el Contratista contratado para este propósito dentro del tiempo estipulado.
construcción aplicables. Así mismo como par apoyará a la Unidad Ejecutora del Proyecto, e seguimiento y fiscalización del proyecto. Supervisar la ejecución de la obra de: Constru el Libramiento Anillo Periférico Carretera CA- Contratante, conforme a los diseños, planos contrato de construcción, mediante la apli prácticas de ingeniería, asumiendo la aseguramiento de la calidad requerida de las construidas por el Contratista cumpliendo co costo, así como administrar el contrato de con Supervisar la Implementación del Plan Involuntario, realizando el seguimiento de t cumplimiento de los plazos previstos, de conf Salvaguardas Ambiental y Social del BCIE, lin de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reas de la Corporación Financiera Internaciona además los Estándares Ambientales y Social Tierras, Restricciones sobre el Uso de la T Involuntario del Banco Mundial, así como con pertinente. Supervisar y garantizar la correcta implementa del Plan de Gestión Ambiental y Social., compromisos ambientales y sociales reque nacional y las condiciones establecidas en el OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSU Revisión, evaluación del Diseño. Ejecutar las actividades de supervisión y direc durante el período de ejecución de la m construcción a satisfacción de la SIT, co especificaciones y planos elaborados, media Establecimiento y mantenimiento de los servicios de gestión del Proyecto durante el período de implementación y construcción de las obras, para costo, así como administrar el contrato de con Supervisar la Implementación del Plan Involuntario, realizando el seguimiento de to cumplimiento de los plazos previstos, de conf Salvaguardas Ambiental y Social del BCIE, lin de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reas de la Corporación Financiera Internaciona además los Estándares Ambientales y Sociale Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Ti Involuntario del Banco Mundial, así como con pertinente. Supervisar y garantizar la correcta implementa del Plan de Gestión Ambiental y Social., compromisos ambientales y sociales requer nacional y las condiciones establecidas en el P OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSUL Revisión, evaluación del Diseño. Ejecutar las actividades de supervisión y direc durante el período de ejecución de la m construcción a satisfacción de la SIT, con especificaciones y planos elaborados, median prácticas de ingeniería, asumiendo la aseguramiento de la calidad requerida de las o construidas por el Contratista cumpliendo co costo, así como administrar el contrato de con Supervisar la Implementación del Plan Involuntario, realizando el seguimiento de to cumplimiento de los plazos previstos, de conf Salvaguardas Ambiental y Social del BCIE, lin de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reas de la Corporación Financiera Internaciona además los Estándares Ambientales y Sociale Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Ti Involuntario del Banco Mundial, así como con pertinente. Supervisar y garantizar la correcta implementa del Plan de Gestión Ambiental y Social., compromisos ambientales y sociales requer nacional y las condiciones establecidas en el P OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSUL Revisión, evaluación del Diseño. Ejecutar las actividades de supervisión y direc durante el período de ejecución de la m construcción a satisfacción de la SIT, con especificaciones y planos elaborados, median
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 complementar la capacidad existente dentro de la Unidad de Ejecutora. Involuntario del Banco Mundial, así como con la legislación nacional pertinente. Supervisar y garantizar la correcta implementación de todas las tareas del Plan de Gestión Ambiental y Social., así como, atender los compromisos ambientales y sociales requeridos por la legislación nacional y las condiciones establecidas en el Plan SIEMAS del BCIE. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA Revisión, evaluación del Diseño. Ejecutar las actividades de supervisión y dirección técnica de la obra, durante el período de ejecución de la misma, para lograr su construcción a satisfacción de la SIT, conforme a los diseños, especificaciones y planos elaborados, mediante la aplicación de las Asegurar y verificar el cumplimiento en la Implementación de las medidas ambientales y sociales de la legislación hondureña y las condiciones ambientales y sociales establecidas en el Plan SIEMAS del BCIE. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS El Supervisor tendrá la responsabilidad de verificar, revisar, proponer, modificar si fuese necesario y justificadamente aspectos técnicos que a juicio y criterio de la Supervisión lo considere apropiado y beneficioso para el proyecto; todo con el objetivo de evitar en lo absoluto cualquier reclamo de parte del Contratista de obras evitándole al Contratante costos y tiempos adicionales al contrato de obras y al mismo contrato de supervisión. ALCANCES DE LOS SERVICIOS El Consultor se compromete y obliga a prestar a satisfacción de El Contratante los Servicios de Consultoría necesarios para la Supervisión de la ejecución de las obras del proyecto “Libramiento Anillo Periférico-Carretera CA-5 Sur”. En general, el Consultor tendrá todas las obligaciones de carácter técnico, económico y administrativo inherentes a este tipo de servicio, que de acuerdo con las mejores prácticas de ingeniería o como lo requiere la naturaleza de las obras, sean responsabilidad del Consultor a pesar de que no se haga mención específica de ellas en este Contrato. Es entendido que el Consultor suministrará todo el personal necesario especializado con la capacidad y experiencia necesaria, el suministro de equipos y accesorios de ingeniería, sistemas de computación, equipos de laboratorio de suelos, así como de impresiones, vehículos de transporte doble tracción y en general los suministros indispensables para llevar a cabo la Supervisión de la ejecución de las obras para el proyecto “Libramiento Anillo Periférico-Carretera CA-5 Sur”, y asumirá toda la responsabilidad técnica para supervisar las obras hasta la terminación de las mismas, así como en los diferentes procesos . Asimismo, proporcionará las facilidades disponibles de sus oficinas, en el sitio de la construcción a los representantes que asigne la Dirección General de
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Conservación Vial/SIT y al BCIE. El Consultor asistirá a El Contratante en la preparación de todos los documentos e informaciones que deberán ser suministrados al Banco, de acuerdo a los requerimientos del Convenio de Crédito. Cualquier consulta, notificación o intercambio de información de parte del Consultor al Banco deberá hacerse por medio de La SIT. Los alcances que a continuación se definen deben ser considerados por el oferente como el mínimo indispensable que El Contratante espera del servicio a contratar. La Firma o Consorcio de Firmas podrán en su oferta técnica ampliar el alcance propuesto si lo considera conveniente y necesario para los fines del presente concurso. En términos generales, los trabajos requeridos en el proyecto consisten: (i) Elaboración de Manuales de Operación y Mantenimiento del proyecto. (ii) Asesoría/Apoyo en la administración de los contratos de obra, incluido recepción y puesta en marcha, (iii)Verificar el cumplimiento de los requisitos medioambientales, sociales, de seguridad y salud por parte de los contratistas, subcontratistas y proveedores principales, resultado de las obligaciones ambientales y sociales de la legislación nacional y las condiciones establecidas en el Plan SIEMAS del BCIE. (iv) Verificar y Asegurar la implementación de los Planes: • Plan de Participación de las Partes Interesadas. • Plan de Reasentamiento involuntario. • Plan de Gestión Ambiental y Social. • Planes de Remediación. • Plan de Higiene, Salud y Seguridad Ocupacional. • Planes de Emergencia. • Planes de Manejo de Tránsito y Seguridad Vial. • Plan de Compensación Forestal y manejo de biodiversidad. • Plan de Gestión Integrada de Residuos Sólidos y Aguas Residuales. • Plan de Gestión de afluencia de Mano de Obra. • Plan de Capacitación Socio ambiental al Personal de Obra. • Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos. • Código de Conducta para los trabajadores. • Gestión de protección del suelo y Aguas Superficiales y subterráneas.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 • Procedimiento de hallazgos fortuitos arqueológicos, paleontológicos y arquitectónicos. • Y cualquier otro resultante del Plan de Gestión Ambiental (PGA). (v) Asesoría/Apoyo en el período de notificación de defectos, (vi) Control de costos incluido un Plan Integral de costos y financiamiento y sus respectivas actualizaciones, (vii) Revisar todas las herramientas de gestión de proyectos elaborados por la UNIDAD REHABILITACIÓN RED VIAL FONDOS EXTERNOS/ NACIONALES, entre ellos: Cronograma de Trabajo del Programa y Plan Operativo Anual (POA). Revisar el cronograma para el proyecto, utilizando MS Project siguiendo los componentes del Plan Global de Inversiones (PGI) del Contrato de Préstamo. Dicho plan debe elaborarse para toda la vida del proyecto y con suficiente detalle en cuanto a actividades, sub-actividades, costos, fechas de inicio y fin, hitos para cada indicador, entre otros, con Microsoft Project de todos los componentes del proyecto, utilizando un Experto en Monitoreo y Evaluación que la Unidad Rehabilitación Red Vial Fondos Externos/Nacionales maneje el instrumento y advierta mediante una ruta crítica programada los posibles retrasos de las obras y servicios incluidos en el Plan Global de Inversiones del Proyecto, (viii) Apoyo en los procedimientos de desembolso (control de facturas presentadas por los Contratistas, verificación del cumplimiento de las normas del procedimiento de desembolso acordado, etc.), (ix) Elaboración de un concepto de Operación y Mantenimiento y eventual actualización del plan de gestión operacional, ambiental y social, (x) Elaboración de los informes mensuales de avance del Proyecto, incluyendo la evolución de los indicadores del Proyecto establecidos en la matriz I-BCIE, (xi) Evidenciar en los informes mensuales de avance los requerimientos detallados en el Plan SIEMAS del BCIE con la respectiva emisión de Opinión Favorable que verifica el cumplimiento en la implementación de los planes, manuales y demás condiciones ambientales y sociales incluidas en el Sistema de Gestión Ambiental y Social; los Programas de Manejo Ambiental del EIA; los permisos y licencias y el Plan de Acción SIEMAS.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Actividades que se desarrollarán en Todas las Etapas del Proyecto: a) Administrar con responsabilidad y adecuadamente su personal, sus equipos y los recursos financieros para llevar a cabo sus servicios de supervisión. b) Asesorar a la SIT en el establecimiento de los procedimientos a seguir en las relaciones SIT - Supervisión - Contratista de obras, a fin de que la administración del contrato de construcción y equipamiento sea realizada en la forma más armoniosa posible, sin menoscabo de los intereses de ninguna de las partes. El Supervisor tendrá la función de agente o representante de la SIT con autoridad suficiente para resolver todos los asuntos de índole técnico y administrativo en relación con el contrato de construcción, salvo en aquellos casos de mayor trascendencia en que será necesaria la aprobación de la SIT. Emitirá por escrito las recomendaciones necesarias para que el contratista haga los cambios requeridos e incluya el equipo necesario para finalizar las obras dentro del plazo contractual establecido. c) La Supervisión debe incluir un Programa de Administración de Supervisión de obras (software), con el fin de alcanzar los objetivos presupuestarios en tiempo, alcance y costo, el cronograma de Obra y desembolsos; el cual permita controlar adecuadamente las actividades del Contratista de obras detalladas en el cronograma del proyecto y de la ruta crítica. El Programa servirá para la gestión del Supervisor en las etapas de Preconstrucción, Construcción y Post construcción. • Es decir, debe implementar un software y/o sistema automatizado que permita el seguimiento y control físico-financiero de la ejecución de las diferentes actividades y/o etapas del proceso constructivo, tomando como base, el Programa de Trabajo oficial del Contratista de obras, considerando una efectiva utilización de herramientas tales como diagramas de barras, Gantt, etc. para tal efecto, la Supervisión debe proporcionar equipos (hardware), accesorios modernos que estén acorde con los software que va utilizar para el seguimiento y/o monitoreo físico- financiero del proyecto. d) Proporcionar Servicios Profesionales Especializados cuando las condiciones de
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 los trabajos lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de los trabajos; este servicio debe ser previamente solicitado oportunamente y autorizado por la SIT. e) El Supervisor efectuará un seguimiento y control externo sobre la ejecución del proyecto y realizará informes de avance de obra de manera mensual. f) Tramitar con diligencia todos los asuntos sometidos a su consideración por la SIT y/o la Contratista de obras. g) Preparar informes mensuales de progreso de las obras que deberán suministrar a la SIT, incluyendo los informes especiales e informe final del proyecto. h) P reparar i nformes m en su ale s evidenciando el cumplimiento de las Medidas de Control Ambiental y de Seguridad, compromisos ambientales y sociales requeridos por la legislación nacional y las condiciones establecidas en el Plan SIEMAS del BCIE, debiendo ser remitidas a la UGACC-SIT mediando correo electrónico, posterior a la aprobación de la UEP de un especialista ambiental de dicha Unidad, la empresa supervisora deberá de hacer entrega de un informe impreso. SIT. i) Preparar cualquier otro informe especial solicitado por la SIT en relación con las obras, en el momento que se requieran. j) El Supervisor estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe la SIT quienes verificarán la permanencia total en la obra del personal del Supervisor asignado al proyecto. Los informes mensuales de estos funcionarios respaldarán el pago de los avalúos mensuales del Supervisor. Actividades a desarrollar en la Etapa de Preconstrucción a) Colaborará en el mejoramiento continuo de la ejecución del contrato y la propuesta de solución de problemas, la prevención, mitigación o control de riesgos contractuales; y velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos entre la entidad ejecutora y las fuentes de financiamiento. b) Preparar todos los procedimientos y papelería que servirá para administrar a decuada mente e l c on trato d e construcción, entre ellos, formas para
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 control de mano de obra, equipo y materiales empleados en las obras y trabajos realizados para cada día, formas para directivas, y acuerdos suplementarios, preparación de cuadros y gráficos de avances físicos y financieros de acuerdo con los requerimientos de la SIT y otras formas de control e informes. c) Participar con la SIT y el contratista en la conferencia de preconstrucción en la que se fijarán las relaciones entre las partes durante la ejecución de las obras, tanto en los aspectos administrativos como técnicos. d) Elaborar una agenda preliminar con los temas a abordar en la reunión de preconstrucción, la que deberá someter al contratante para su aprobación. Así mismo, tendrá la responsabilidad de redactar el Acta Final de lo discutido y de lo acordado en dicha reunión. e) Revisar y aprobar o desaprobar el Programa de Trabajo del Contratista de obras. f) Revisar todos los subcontratos propuestos por el contratista y hacer recomendaciones pertinentes, considerando lo estipulado en los documentos del contrato con el mismo. g) En general El consultor deberá revisar detalladamente toda la información existente del Proyecto, esto incluirá revisión de todos los planos, las especificaciones técnicas generales y especiales, estudio geométrico, estructural, hidráulico e hidrológico, geológico, suelos, pavimentos, tráfico, económico, ambiental, social y de Seguridad Vial; y la resolución que acompaña las licencias ambientales emitidas por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), y cualquier otra documentación del proyecto, hasta lograr un total dominio de la misma, trabajo que será realizado al inicio de la consultoría. h) Antes de que el contratista inicie las obras, con la finalidad de registrar la situación del Derecho de Vía y la condición existente del tramo. Además, deberá incluir un Álbum Fotográfico del tramo con las condiciones antes de la ejecución de los trabajos. i) El consultor deberá verificar que el Contratista coloque el o los rótulos de
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 identificación del Proyecto cuyo formato será proporcionado por el Contratante, en los sitios que se consideren más adecuados, con el propósito de ubicarlos estratégicamente de manera que la mayor parte de los usuarios de la vía identifiquen las características de la obra y los nombres de los organismos responsables en la Ejecución de los trabajos Actividades a desarrollar en la Etapa de Construcción a) Validar solicitudes de desembolso, v erificar e l c umplimiento d e especificaciones, condiciones u obligaciones a cargo del Contratista de obras. b) Reunión de Inicio de Ítem El Contratista deberá notificar al supervisor, con al menos una semana de anticipación, cada vez que se vaya a iniciar la construcción de un nuevo ítem/ concepto de obra. Una vez recibida la notificación del Contratista de obras, El Supervisor convocará a una reunión de inicio de ítem/concepto de obra, de la que participarán el ingeniero del Contratista de obras (Consultor de Gestión de Proyectos, PCM) y subcontratista (si lo hubiera), el Gerente de Obra por parte de la Supervisión y el representante de SIT si fuese necesario. El mecanismo de la reunión será el siguiente: • El PCM expondrá su método, horarios y frentes de trabajo, equipo a utilizar, materiales a utilizar y personal asignado. • El Supervisor y representante de la SIT verifican que la estrategia y metodología presentada está en cumplimiento con las especificaciones y con prácticas de ingeniería aceptables y hacen las observaciones y aclaraciones al respecto. • El Supervisor describe los procedimientos de control de calidad que va a implementar para el seguimiento de la construcción del ítem/Concepto de obra, comunicando los aspectos relevantes de dicho control de calidad y del personal de inspección asignado. • El Supervisor y SIT definen los aspectos de seguridad laboral, aspectos de bioseguridad, de protección ambiental y de gestión social que serán implementados y exigidos para la adecuada ejecución de los trabajos.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 • Se elabora un acta con los puntos tratados, acuerdos establecidos y aclaraciones correspondientes, la que acompañará la instrucción de bitácora para inicio de los trabajos del ítem en consideración. c) Aprobar o desaprobar los avalúos de acuerdo con el contrato presentados por el contratista antes de su presentación a la SIT para su tramitación. d) Inspeccionar y verificar permanentemente la cantidad y calidad de los materiales, equipos y el sistema de trabajo, así como el control físico de los mismos. e) Exigir que el Contratista cumpla con todas las estipulaciones del contrato y sus anexos y hacérselo saber cada vez que se aparte de los mismos, particularmente en cuanto al ritmo de avance, calidad de las obras, costos y aspectos relevantes ambientales y sociales. f) Revisar, dar sugerencias y readecuar si fuera necesario sobre los cronogramas físicos y financieros de la ejecución de las obras, de acuerdo con lo presentado por el contratista, considerando las limitaciones que pudieran existir por razones de clima u otras circunstancias previsibles. Verificar periódicamente el cumplimiento de este cronograma y efectuar las actualizaciones necesarias cuando fuese el caso. g) Verificar la disponibilidad de personal técnico del Contratista de obras y exigir que éstos cumplan los requisitos de idoneidad y experiencia necesarias en planificación y control de proyectos, así como para realizar el trabajo dentro de los estándares de calidad establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto, y en la planificación. h) Celebrar sesiones periódicas con el personal de la SIT y con el contratista de obras para evaluar el avance de los trabajos, analizar los problemas que pudieran haber surgido y proponer acciones correctivas. i) E l C onsultor d e b e r á l l e v a r u n registro del control de las garantías y seguros establecidos en el Contrato de Construcción con sus respectivas vigencias, asegurando mantener siempre vigentes dichas garantía y seguros. Deberá informar el Supervisor con dos meses de anticipación al Contratante y al Contratista sobre la fecha de vencimiento de las Garantías y Seguros.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 j) Revisar y hacer recomendaciones anticipadas relacionadas con posibles reclamos de parte del contratista para prórrogas del plazo contractual, entre otros. k) Presentar los informes mensuales técnicos y financieros proporcionando información sobre los pagos efectuados y los saldos por ejecutar. l) Proponer cualquier cambio que se estime necesario en los planos de taller y/o lista de cantidades de obra para corregir eventuales errores u omisiones en los documentos del proyecto o para adecuar los diseños a cualquier variación que pudiera haber ocurrido en las condiciones existentes, en el tiempo transcurrido entre la elaboración de los diseños y la ejecución de las obras. m) Velar por que se complete el proyecto dentro de los números de meses a partir de la fecha de recepción del anticipo y Crédito Documentario, tal como especificado en el contrato del Contratista de obras y la SIT. n) El Supervisor deberá actuar siempre anticipadamente, en previsión de problemas de construcción, financieros y/o ambientales y sociales que puedan surgir eventualmente en el proyecto, de tal forma, que siempre de soluciones a los mismos, cumpliendo con las condicionantes de calidad, tiempo y costos de las obras. o) El Consultor deberá revisar y recomendar al contratante la aprobación del programa de trabajo que presente El Contratista y llevar el control y seguimiento mensual de dicho programa verificando si cumple con el mismo y si se están utilizando los recursos con el cual planifica llevar a cabo la construcción del proyecto en sus diferentes actividades. Identificar los posibles desfases que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto y conforme al avance de los trabajos informar oportunamente al Contratante sobre estos atrasos a fin de solicitar los ajustes correspondientes a contratista y evitar demoras en lo posible en el proyecto, para lo cual le solicitará al Contratista las metas mensuales a realizar, indicando hitos importantes de las obras a construir y ser monitoreadas, indicando los kilómetros de trabajos concluidos en las actividades de pavimentación, y presentar las
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 recomendaciones para recobrar desfases si se presentara, lo cual será revisado con el Contratista, El Consultor deberá verificar el cumplimiento de los Hitos establecidos por el Contratista, en el caso de desvíos se deberá cuantificar el desfase del avance real en relación al programado y evaluar la aplicación de retenciones de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Diseño y Construcción. p) Asegurar la adecuada implementación de un plan de seguridad y control vial por parte del contratista de obra, incluyendo el diseño de desvíos temporales sobre anillo periférico y carretera CA5 Sur, los cuales deben estar pavimentados y señalizados, en función del tráfico y periodo durante el cual serán utilizados. q) Conforme al avance del proyecto y si resulta necesario, elaborar modificaciones de contrato conforme al formato que proporcione el Contratante incluyendo las respectivas justificaciones de las variaciones, análisis de precios unitarios de nuevos ítems, a fin de que sean aprobadas por el Contratante y el Organismo financiador. Dichas modificaciones de contrato u órdenes de cambio aplican tanto a los contratos de obra como los de supervisión. Supervisión Ambiental y Social El Consultor deberá realizar la supervisión de las obras contratadas, mediante los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control de los siguientes aspectos: • Ambiental y social: vigilar que el Contratista dé seguimiento y estricto cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental y Social, Plan de Reasentamiento involuntario y cualquier otra actividad señalada en el Plan SIEMAS del BCIE, además de dar acuerdo a la documentación técnica, recomendando las modificaciones, mejoras y complementaciones que se consideran necesarias, para su mejor ejecución y control de estos al momento de la construcción de las obras; y, • Seguimiento de la implementación del PR: verificar el cumplimiento de las actividades de campo y gestiones de conformidad con la Guía de Salvaguardas A mbiental y S o c i a l d e l B C I E , lineamientos de la Norma de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario de la Corporación Financiera
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Internacional (CFI), considerando además los Estándares Ambientales y Sociales N° 5: Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra y Reasentamiento Involuntario del Banco Mundial, así como con la legislación nacional pertinente. El Consultor prestará especial atención al cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes, informando sobre el mismo en los informes semanales y mensuales. Deberá garantizar el cumplimiento por parte del Contratista, de las tareas descritas de acuerdo con las especificaciones relacionadas contenidas en el contrato de obra y el programa de obra aprobado, informando sobre el mismo en los informes semanales y mensuales. Principales Actividades Por medio de sus especialistas Ambiental y Social, con apoyo del Ing. Residente y a través de un efectivo proceso de control y seguimiento, el Consultor será responsable de: - Verificar que el Contratista cuente con todos los permisos y licenciamientos ambientales y sociales requeridos por la legislación nacional para la ejecución de esta obra. - Elaborar y presentar una matriz y un formato de seguimiento mensual a las medidas establecidas en las resoluciones y permisos ambientales y sociales otorgados para este proyecto. - Verificar y aprobar que en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), presentado por los Contratistas sea coherente con las exigencias y recomendaciones indicadas en la Resolución Ambiental brindada junto con la Licencia, el Plan SIEMAS y las Salvaguardas Ambientales y Sociales del BCIE. - Elaborar y presentar una matriz y un formato para dar seguimiento mensual al PGAS presentado por los Contratistas; así como la metodología para el cumplimiento de las actividades previstas en estos términos de referencia. - Elaborar y presentar una matriz y un formato para dar seguimiento mensual al PR presentado por los Contratistas en consonancia con las normas y salvaguardas pertinentes. - Hacer la verificación del cumplimiento por parte de los Contratistas de la implementación del Plan de Gestión
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Ambiental y Social (PGAS), en consonancia a los procedimientos y mecanismos del sistema de gestión ambiental desarrollados para el Programa y este tipo de proyecto, las exigencias y/o recomendaciones de la Resolución Legal y Licencia Ambiental otorgada para el proyecto por SERNA, y las recomendaciones generadas por el BCIE durante los procesos de supervisión ambiental y social. El Consultor revisará en detalle los programas de trabajo de obras presentados por los Contratistas, este programa de trabajo de cada una de las obras deberá incluir: Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI). Diseñar e implementar el uso de fichas de control de actividades de campo, incluyendo reportes de avance de obras ambientales, control de calidad, incidentes de afectación ambiental, incidentes ocupacionales, con sus respectivos indicadores y acordes a las medidas ambientales dispuestas por la Legislación Nacional Ambiental y Social de Honduras, las medidas de Mitigación Ambiental y Social del Plan de Gestión Ambiental y Social (del EIAS) Plan SIEMAS y las Salvaguardas Ambientales y Sociales del BCIE. Actividades para desarrollar en la Etapa de Postconstrucción Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: a) Revisión física del 100% de la infraestructura para validar los aspectos siguientes: i. Cumplimiento de Especificaciones Técnicas. ii. Que las cantidades estén de conformidad a lo contratado. iii. Verificación que toda la infraestructura y obras conexas corresponden con las especificaciones técnicas contratadas. b) R ealizar l a i nspección p a r a l a recepción final de las obras, hacer las observaciones pertinentes y comprobar que se han cumplido a cabalidad con las especificaciones técnicas, y las medidas ambientales y sociales, antes de emitir la certificación definitiva para la aceptación de esos trabajos. c) Velar por el cumplimiento de todos los planes ambientales, sociales incluidos en el PGA y de seguridad referente a la ejecución.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 d) Elaborar los informes finales de obra, que incluya el cierre de aspectos ambientales y sociales. e) Revisará y aprobará los planos finales (como construido) elaborados y presentados por el contratista, los cuales deben mostrar todos los elementos del proyecto, tal como hayan sido construidos, planos que deben ser entregados por el contratista, quince (15) días antes de la Recepción Final de las obras. f) Organizar y planificar en conjunto con el Contratista todas aquellas actividades que se listan en el muestreo y ensayos de la calidad de las obras. TRABAJOS DE CAMPO Actividades para desarrollar en la Etapa de Preconstrucción a) Será responsabilidad de la Supervisión, hacer todas las adecuaciones y coordinaciones necesarias con El Contratante para evitar atrasos en el proyecto, por instalaciones de servicios públicos (alumbrado público, agua potable, teléfono, entre otros), que no se indicaron en los planos o se construyeron después de la realización de los diseños. b) Revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción proporcionado por el contratista, el cual deberá ser compatible con el ritmo de ejecución propuesto el número de equipos y su rendimiento, el personal y su calificación. c) Revisará los Estudios Ambientales y Sociales incluyendo el EIA, Plan de Manejo Gestión Ambiental y Social (PMASPGA) y el Plan de Reasentamiento Involuntario y emitirá observaciones y recomendaciones. d) Comprobar que el contratista está cumpliendo todas las disposiciones relativas a la protección del medio a mbiente, c on tenidos e n l a s especificaciones técnicas del proyecto y en la legislación vigente del país, considerando las observaciones y recomendaciones emitidas a los Estudios Ambientales y Sociales incluyendo el EIA, Plan de Gestión Ambiental y Social (PGA) y el Plan de Reasentamiento Involuntario. Actividades para desarrollar en la Etapa de Construcción a) Debida supervisión e inspección de las obras civiles para la. “Construcción de las Obras del Libramiento del Anillo Periférico - Carretera CA-5 SUR” b) Supervisión y control de instalaciones,
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 equipos de construcción, Ensayos de laboratorio, así como del personal del Contratista de obras. Deberá controlar que, durante la ejecución de las Obras, el contratista mantenga vigente las pólizas de Seguro para su personal y que cumpla con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial. Así como de las Garantías y/o Fianzas solicitadas contractualmente. c) También revisará las memorias de cálculo, planos constructivos, ensayos de suelos y presupuestos de acuerdo con lo convenido contractualmente. d) Corroborar que el Contratista realice las actividades de control de calidad, según los lineamientos técnicos y condiciones contractuales establecidas, revisando las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales empleados y a las obras mismas, así como todas aquellas que conlleven al aseguramiento de la calidad. e) Efectuar una inspección continua y completa en conjunto con el contratista todos los trabajos que éste entregue como terminados. f) considerando las observaciones y recomendaciones emitidas a los Verificar el cumplimiento de los requisitos medioambientales, sociales, de seguridad y salud por parte de los contratistas, subcontratistas y proveedores principales, resultado de las obligaciones ambientales y sociales de la legislación nacional y las condiciones establecidas en el Plan SIEMAS del BCIE. g) Realizar mensualmente las mediciones y cálculos necesarios para determinar las cantidades de obras ejecutadas por el contratista, revisar y dar el visto bueno a las solicitudes de pago presentadas por éste. h) Analizar las órdenes de cambio y m od ifi caciones d e c on trato s (ampliaciones de plazo, incrementos o disminuciones de los montos, etc.), validando las justificaciones técnicas de las variaciones en las cantidades y plazo preparadas por el Contratista del proyecto para los ítems del contrato y llevar el control de las variaciones con respecto al presupuestos originales y al presupuesto vigente, monitoreando su elaboración oportuna. Todas las modificaciones al Contrato requerirán la previa autorización de la SIT y la No Objeción del BCIE. i) Se dispondrá de una Bitácora y un Diario Ambiental durante todo el período de ejecución del proyecto, para que se facilite la comunicación técnica en las
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 obras entre el Contratista, el Consultor y el Contratante, quienes serán los únicos autorizados para hacer uso de esta. Esta Bitácora deberá ser sellada y firmada por las partes al inicio del proyecto, será adquirida por el Consultor en el el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), quien será el encargado de la custodia de la misma. Le corresponde al Consultor hacer el cierre de la Bitácora cuando finalice el Proyecto y entregar el original de la misma al Contratante. La información que deberá contener la bitácora deberá ser al menos la siguiente: - Estado del tiempo - Reporte de Equipo en mal estado, o retirado del proyecto - Inventario y estado físico del equipo - Equipo faltante en relación con el equipo mínimo; - Tiempo trabajado - Horas-Máquina autorizadas - Ensayos realizados - Instrucciones al Contratista - Atrasos y justificaciones - Visitas al Proyecto - Cualquier suceso importante que esté relacionado con la ejecución del proyecto, que pueda representar un atraso o una demora en la construcción de las obras. j) Controlar permanentemente la calidad de los materiales locales a ser usados en el proyecto tanto en los bancos de préstamo como en el sitio de la obra, siguiendo estrictamente los procedimientos de ensayos de materiales que establecen las normas vigentes para cada caso. Exigir los autocontroles de calidad al contratista. k) Controlar permanentemente la calidad del trabajo realizado a fin de que se ajuste a lo especificado en los planos y especificaciones, tales como la compactación, humedad, resistencia y fraguado de estructuras de concreto, detalles de armado de refuerzo, encofrado, acabado y conformidad con las líneas y niveles. Exigir los autocontroles de calidad al contratista. l) El Supervisor deberá hacer pruebas de calidad de contraste con las efectuadas por el contratista m) La Supervisión llevará un estricto control de los métodos y procedimientos de trabajo del Contratista de obras a fin de evitar en lo mínimo, la alteración del Medio Ambiente.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 n) Asegurar la adecuada implementación de un plan de seguridad y control vial por parte del contratista de obra, incluyendo el diseño de desvíos temporales sobre anillo periférico y carretera CA5 Sur, los cuales deben estar pavimentados y señalizados, en función del tráfico y periodo durante el cual serán utilizados. o) El Consultor deberá preparar y mantener en la oficina de campo durante la ejecución del proyecto y desde el inicio un álbum fotográfico en forma impresa y digital que muestre el historial constructivo de los proyectos, las cuales deben tener una alta resolución. Al pie de cada foto debe haber una descripción de lo que muestra la imagen, la ubicación (coordenadas) y la fecha en que fue tomada. Este deberá ser entregado junto con el Informe Final de la Consultoría en el cual se deberán referenciar el antes y el después en sus fotografías respectivas en ese sitio. Las fotografías digitales en buena resolución deberán estar disponibles para ser enviadas al Contratante en cualquier momento. INFORME TÉCNICO PARA LA RECEPCIÓN DE OBRA Actividad para desarrollarse en la Etapa de Construcción a) La Supervisión de obra deberá elaborar un informe Técnico que señale la metodología empleada en cada etapa de la construcción, sus correcciones, r esultados, r ecom en daciones y conclusiones. El Informe Técnico será presentado a la SIT y será requisito indispensable para la Recepción de la Obra. b) Elaborar los Informes Finales en las áreas específicas de Pavimentos, Estructuras, Ambiental, Hidrológico - Hidráulico, Geología y Mecánica de /Estabilidad de Taludes. ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE LA OBRA, INFORME FINAL. REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA Y PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN Actividad para desarrollarse en la Etapa de Postconstrucción a) La SIT en conjunto con la supervisión designará, dentro de un plazo máximo
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 de cinco (5) días calendario después de recibida la solicitud del Contratista de obras para la Recepción Final de la Obra, un Comité de recepción, que estará integrado entre otros profesionales por: el Gerente de Obra, Ingeniero Residente, Ingeniero estructural, y Especialista Ambiental de la Supervisión, los Especialistas Ambientales y funcionarios designados por la SIT, y por parte del Contratista de obras participarán en principio, el PCM y Especialista Ambiental. b) El Supervisor dentro de los cinco (5) días calendario a solicitud del Contratista de obras para la Recepción de la Obra, dará cuenta de este pedido a la SIT, con su opinión clara y precisa sobre si terminó o no la Obra y en qué fecha se produjo el término de la misma; y de ser el caso, informará sobre las observaciones que tuviera al respecto. c) El Supervisor presentará al Comité, antes de la Recepción Previa, un Informe de Situación de la Obra ejecutada (Inspección Previa) en el que incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la Obra terminada y la evaluación del cumplimiento de las medidas y especificaciones técnicas, y ambientales aplicadas. d) Quince días antes de la Recepción final de las obras, el Contratista deberá haber presentado al Supervisor, los Planos Post Construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de la construcción de las obras) y la memoria descriptiva valorizada de la misma, para su respectiva revisión. El Supervisor está habilitado a exigir el cumplimiento de estas fechas. e) E l S upervisor r evisará y d a r á conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, cantidades finales y Planos Post-Construcción (como construido) que el Contratista de obras presentará. f) El Supervisor remitirá la documentación a la SIT con su debida aprobación y comentarios pertinentes, debidamente firmada por el Gerente de obras de Supervisión, así como del PCM del Contratista de obras. Para la cancelación del último pago del contrato de supervisión, este deberá de haber entregado los planos “Como construido” a la SIT, que contengan las correcciones incorporadas. g) El Supervisor será el responsable de hacer entrega a la SIT de los originales y tres copias de los planos y sus respectivos archivos electrónicos.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 h) El Comité de Recepción junto con el Contratista procederá a verificar el Fiel Cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y ambientales, y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar la calidad de la obra terminada, en un plazo no mayor de veinte (20) días calendario posterior a la entrega de los documentos señalados en el numeral c) al g). i) Culminada la verificación del estado de las obras, se levantará un acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, la Supervisión y el Contratista. En el acta se incluirán las observaciones pertinentes si las hubiese. j) De no existir observaciones, se procederá a la Recepción Final de la obra, teniéndose por concluida en la fecha indicada por el Contratista en la bitácora del proyecto, salvo sustento del Supervisor en contrario. k) El Supervisor mantendrá informado a la SIT del levantamiento de observaciones de las obras ejecutadas para su debida subsanación de parte del Contratista de obras, cuyo plazo máximo es de 15 días calendario. l) Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la Recepción Final de la obra. El Comité de recepción verificará la subsanación de observaciones formuladas en el acta. m) E l S upervisor r evisará y d a r á conformidad a la liquidación de Contrato de Obra presentada y suscrita por el Representante Legal del Contratista de obras y la remitirá a la SIT dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de Recepción de Obra, con la presentación del Acta de Recepción Final. n) Una vez que la liquidación del contrato de obra haya quedado consensuada, la SIT procederá a la firma del Acta de Recepción Final para posteriormente emitir la Resolución correspondiente aprobando la Liquidación del Contrato de Obra, dentro del término de treinta (30) días calendario posterior a la presentación del Supervisor. o) El primer borrador del Informe Final elaborado por El Supervisor deberá ser entregado impreso y en archivos digitales, dentro de los 20 (veinte) días calendarios siguientes a la Recepción de Obra. p) El Supervisor presentará la Liquidación de su Contrato y Ata de Recepción Final dentro de los treinta (30) días calendarios posteriores a la presentación de la Liquidación del Contrato de Obra, la
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 misma que para ser aprobada por la SIT, será revisada, corregida y/o modificada según sea el caso. q) En caso de que el Contratista no entregue la liquidación de Contrato de Obra en el plazo previsto, es responsabilidad del Supervisor elaborar la liquidación correspondiente y presentarla a la SIT dentro de los 60 días calendario de la Recepción de la Obra. PROCEDIMIENTO DE CONTROL a) El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico, ambiental, económico, administrativo y legal de las actividades del Contratista de obras, relacionadas con la ejecución del Proyecto. b) El Supervisor propondrá a la SIT para su aprobación al finalizar el mes de preconstrucción, los formatos que se usarán para el Control de las Obras. c) En los casos en que no se cumplan l a s c ondiciones s o licitadas e n las Especificaciones Técnicas y Ambientales, la Supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos. M U LTA S A CREDIT ADAS A L SUPERVISOR: a) Se aplicará una multa del 0.5% por día del valor del contrato, por autorizar el pago sin ceñirse a las bases de pago contempladas en el contrato. b) Se aplicará una multa del 0.1% por día al valor del contrato, por no rebajar y regularizar en la estimación del contratista siguiente, cualquier partida de un pago observado o rechazado por la SIT. c) Se aplicará una multa del 0.3% del valor bruto del reembolso del periodo correspondiente por cada día de atraso, por los siguientes conceptos: • Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o incompleta, los siguientes documentos: El Calendario de Avance o por no presentar oportunamente el Calendario de Avance de Obra Actualizado. • Por no absolver las consultas y/o requerimientos del Contratista de obras, en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles, El Contratante en la primera oportunidad, suspenderá y/o diferirá por 30 días calendario el pago de su valorización del mes que corresponda y si es reincidente, se le aplicara adicionalmente una multa del 0.25% del monto de su contrato reajustado, por cada retraso. d) Se aplicará una multa del 0.1% por día al valor del contrato, si El Supervisor
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 no comunicara a la SIT dentro de los cuatro días de haber recibido de parte del Contratista de obras, la solicitud de Recepción de Obra. e) Las multas por todos los conceptos serán aplicadas hasta un máximo indicado (es decir el número de multas máximas permisible que en su momento determinara El Contratante) y será causa que le impedirá participar en otros concursos que convoque la SIT. Si durante el periodo de validez de la garantía de vicios ocultos (contratista) surgen defectos en la calidad de las obras; producto de omisión, deficiencia o irresponsabilidad del Contratista de obras o El Supervisor; y el Contratista de obras no atendiese el problema para darle solución; previa notificación de la SIT, la institución procederá a: • Comunicación de su desempeño p rofesional a : D irección d e Contrataciones del Estado al BCIE y la SIT. Todas las sanciones previstas a nte riormente l a s a plicar á administrativamente la SIT procediéndose a su descuento en el reembolso del mes correspondiente. Será potestad del Contratante aumentar los porcentajes de las sanciones. Estas sanciones podrán ser regresadas si así lo amerita El Contratante; siempre y cuando se subsane correctamente los incumplimientos anteriores. DURACIÓN DE LOS SERVICIOS La Supervisión será contratada por un período igual al tiempo de ejecución de las obras más un mes previo al inicio de obras y un mes posterior a la culminación de las obras, por un periodo total de 26 meses calendario. El plazo de los servicios de supervisión será contado después de haber emitido, El Contratante, la respectiva Orden de Inicio de los servicios de consultoría. El trabajo de Supervisión de Obras y su costo aproximado se detallará en el documento de concurso respectivo. En caso de que el plazo de ejecución de la obra se ampliara, la vigencia del contrato de supervisión podrá extenderse, de acuerdo con los requerimientos necesarios del saldo de obra y sobre la base de las condiciones generales originales del contrato, previo acuerdo entre las partes. En el caso de paralizaciones de la obra, El Supervisor deberá proponer alternativas inmediatas para su continuación o la
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 reducción del contrato de obra; de no haber arreglo, procederá de inmediato a la liquidación de la obra y del contrato. La Supervisión será contratada por un periodo preestablecido, tiempo durante el cual se requerirán los servicios de los especialistas de la Firma /Consorcio en periodos diferentes, previa solicitud y autorización del Contratante. INFORMACIÓN DE LA SIT QUE SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL SUPERVISOR ADJUDICADO EN CD • Planos constructivos. • E specific aciones t écnicas d e Construcción de la Obra contratada. • Se entregará copia del contrato de construcción, copias de las diferentes Garantías y Seguros contractuales entregadas por el contratista. • Medidas de Control Ambiental referentes a la licencia ambiental SLAS-0000327- 2021. • Licencia Ambiental SLAS-0000327- 2021. ACTIVIDADES AMBIENTALES El Especialista Ambiental y Seguridad y el Especialista Social, serán contratado para un período igual al cien por ciento del período de los servicios de supervisión. Tiempo durante el cual deberá estar en disponibilidad del proyecto, ya que tendrá la responsabilidad verificar y documentar cumplimiento de todas las medidas ambientales, sociales y de seguridad (preventivas, de mitigación, de compensación, entre otras) a implementarse en el proyecto. Hacer cumplir las Normativas Ambientales en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales que requiera el proyecto (bancos de materiales, fuente de abastecimiento de agua, etc.) Velar por el Cumplimiento de las orientaciones y disposiciones en materia ambiental y social, emitidas por la SIT, SERNA, ALCALDÍAS, COPECO, INHGEOMIN, ICF y otras instituciones estatales. Participar con la SIT y el contratista en la conferencia de pre-construcción y de la Reunión de entendimiento y coordinación ambiental que el caso amerite. Preparar informes ambientales y sociales mensuales de las obras que incorporen
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 el estado de cumplimiento de las condiciones incluidas en el Plan SIEMAS del BCIE y demás aspectos ambientales y sociales relevantes que deberán suministrar a la SIT y a la División de Gestión Ambiental, incluyendo los informes especiales e informe final del proyecto. El Informe Ambiental mensual deberá incorporarse a los informes de avance del proyecto y que están a cargo de la Supervisión. Realizar una valoración ambiental de todos aquellos cambios de orden técnico propuestos en el proyecto con el fin de verificar su viabilidad ambiental y social. Comprobar que el contratista está cumpliendo con todas las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, contenidos en las especificaciones técnicas del proyecto, en la legislación Ambiental vigente del país; y en las medidas cauteladas en el documento de Evaluación de Impacto Ambiental, y el Plan SIEMAS del BCIE para ello deberá realizar sus inspecciones y monitoreo ambiental y social. Participar en la inspección, recepción final de las obras, hacer las observaciones pertinentes y comprobar que se han cumplido las obras, compromisos y medidas ambientales y sociales especificadas en el proyecto y en la EIA y el Plan SIEMAS del BCIE. Supervisión y control de las condiciones ambientales, higiene, bioseguridad, seguridad ocupacional de instalaciones, equipos de construcción, laboratorio suelos y materiales, botaderos, bancos de materiales, fuentes de agua y oficinas del personal de proyecto. Será responsabilidad del Supervisor lograr que el contratista cumpla con las condiciones establecidas en el Plan SIEMAS y en las medidas establecidas por la legislación nacional en materia ambiental y social. Deberá controlar que, durante la ejecución de las obras, el contratista mantenga vigente las pólizas de Seguro para su personal y que cumpla con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial. Así como de las Garantías y/o Fianzas solicitadas contractualmente.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Llevar un registro de todas las incidencias del proyecto y las acciones correctivas, a través del Diario Ambiental, implementado para tal efecto. La Supervisión llevará un estricto control de los métodos y procedimientos de trabajo del Contratista de obras a fin de evitar alteraciones significativas al ambiente y los recursos naturales, es decir, evitar acciones del Contratista de obras que vaya en contra de las condiciones reales existentes del medio ambiente. Los Supervisores Ambientales y Sociales deberán redactar un Plan de Trabajo que incluya una programación de las actividades, el cual debe ser compatible con el desarrollo de las obras y consideraciones con las obligaciones ambientales y sociales, con el del Contratista de obras; dicho Plan servirá para que la SIT conozca y de seguimiento a las actividades desarrolladas por El Supervisor Ambiental y el Supervisor Social. Elaborar el Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) con la periodicidad que indica SERNA. CERTIFICACION DE CALIDAD Una vez finalizado el proyecto y aprobado el informe final y planos “como construido” por la Supervisión y por la SIT la Firma Supervisora emitirá una Certificación firmada y sellada en relación a la Calidad de sus servicios de consultoría prestados, dentro de la buena y sana práctica de ingeniería, que permita avalar los trabajos y los materiales utilizados por el contratista durante la ejecución de las obras, todo esto independiente de la responsabilidad contractual que tiene el contratista en la realización del proyecto. Para el finiquito, la Supervisión extenderá a la SIT un certificado de calidad en el cual quede establecido lo siguiente: • Que El Supervisor ha hecho cumplir a cabalidad con todos los controles de calidad para garantizar que el proyecto tenga la durabilidad correspondiente con los términos del contrato del contratista de obras. • El plazo de validez del Certificado de Calidad será de dos años a partir de la recepción final del Proyecto
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 R EQUISITOS P A R A L A PRESENTACIÓN DE INFORMES El Supervisor entregará a la SIT, los informes siguientes: INFORME INICIAL. Deberá contener el plan que implementará el Consultor para el desarrollo de los servicios de supervisión, con el calendario de actividades, indicando la duración de cada actividad, programa de asignación de personal profesional y expertos, tiempo previsto que el personal dedicará a las labores encomendadas y fotografías de las condiciones en que se recibe el proyecto antes de la intervención. La entrega de este informe será a más tardar 30 días calendarios después de la fecha de inicio contractual de los servicios de supervisión. Además, deberá incluir la revisión del diseño, planos constructivos, informes técnicos y ambientales y hacer una evaluación del proyecto, con el propósito de verificar que las cantidades de obra licitadas son adecuadas y suficientes, efectuando una priorización de los trabajos a ejecutar, localización y análisis de bancos de materiales, memorias de cálculo y especificaciones, situación del derecho de vía, aspectos ambientales y sociales relevantes, etc. Informe mensual de avance Dada la ORDEN DE INICIO de los Servicios de Supervisión, la SIT suministrará al Consultor o Consorcio Supervisor, el modelo o índice del contenido mínimo de los Informes de Avance Mensual que presentará El Consultor. Mensualmente, en las fechas de cierre establecidas, se enviará este informe, detallando la labor realizada durante el período, incluyendo las conclusiones que se hayan obtenido, así como el programa de trabajo para el período siguiente. Se enviará original más dos (2) copias y una en digital (USB). El informe mensual debe contener de forma más detallada, lo siguiente: PRIMER VOLUMEN (máximo 40 páginas) Información General (05 páginas) Debe contener lo siguiente: Un Resumen Ejecutivo de la información general del documento, el cual permita a todas aquellas instancias de la SIT, relacionadas al proyecto, tener acceso a información comprensible y detallada de todo el desarrollo de las obras.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Con datos referidos a la obra, firma del contrato con Contratista de obras; monto actual del contrato; fecha de suscripción del contrato, entrega del adelanto, entrega del sitio del proyecto, etapa actual de la obra, fecha de finalización actualizada; montos valorizados del contrato principal, porcentaje de avance valorizado, programado y avance físico- financiero ejecutado en el período el acumulado; situación de la obra (normal, adelantada, o atrasada). También se incluirán datos referidos a la Supervisión ampliada, contrato; montos de propuesta económica negociada, adicionales, deducciones y/o amortizaciones, fechas de firma de contrato, orden de inicio de los servicios, fecha de finalización, etc.; entrega del adelanto, valorizado contrato principal y adicionales; porcentaje de avance valorizado. Además, se incluirá referencia de la coordinación del proyecto de parte de la SIT, Contratista y Supervisión, con indicación de direcciones, teléfonos, e-mail, tanto en Honduras, como en obra. Gráfico de resumen de obra: Se presentará en tamaño legal, un gráfico de Gantt indicando el avance del proyecto, y los hitos alcanzados en el periodo; pagos al Contratista y Supervisión, porcentaje de avance valorizado, principales recursos utilizados (equipo, personal y materiales) por el contratista y el personal de la Supervisión ampliada. Información de obras (20 páginas) Debe contener lo siguiente: Resumen del trabajo efectuado en el mes y de las principales incidencias ocurridas: incluirá descripción ordenada de los trabajos efectuados en cada rubro de obra o partida genérica, dificultades (problemas) y soluciones, juicio crítico sobre la actuación del Contratista de obras en su conjunto y toda la información que contribuya a que la SIT y el BCIE tengan un conocimiento cabal del estado de la obra. Estado de avance físico de la obra: Incluirá una breve descripción de los métodos de construcción propuestos y/o ejecutados por el contratista, incluidas las obras de mitigación, medidas de protección y de recuperación ambiental y un registro de índices de seguridad y accidentes de obra.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 También deberá incluir el estado de avance de acuerdo con la etapa en que se encuentre el proyecto. Estado de avance financiero de la obra. Incluirá los avances económicos, cuadro y diagrama de barras de avance mensual; gráfico que muestre el avance real valorizado y el avance programado vigente. Estado financiero de la obra: Incluirá un cuadro de resumen de pagos a cuenta del Contratista de obras, relación de cartas fianzas vigentes Recursos utilizados por el contratista: Incluirá un organigrama del Contratista de obras, relación del personal, del equipo y los materiales utilizados en la obra. Información de Supervisión (10 páginas) Debe contener lo siguiente: Actividades desarrolladas por El Supervisor: Incluirá una breve d es cripción d e l a s a cti vida de s desarrolladas por El Supervisor, en cuanto al control técnico, control de calidad y control físico-financiero, dificultades y soluciones adoptadas; informe de las actividades de Supervisión ambiental realizadas durante el mes; plan y frentes de trabajo para el mes siguiente. Así como el cumplimiento del plan de auto control de calidad del Contratista de obras y las pruebas de calidad de contraste. Estado financiero de la Supervisión: Incluirá cuadro resumen de pagos a cuentas efectuadas al Supervisor, relación de cartas fianzas vigentes: pronóstico del costo final de la Supervisión ampliada, recursos utilizados por El Supervisor: incluirá organigrama del Supervisor, relación del personal profesional técnico y auxiliar, relación de vehículos y equipos. Hojas de fotografías (05 páginas) Deberá contener fotografías del trabajo en ejecución y del trabajo terminado, de aquellas actividades y ocurrencias que revistan características especiales. Adicionalmente, se adjuntarán vídeos que muestren el estado de avance de las obras.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 SEGUNDO VOLUMEN (ANEXOS) Anexo de informe ambiental y social Incluirá el informe con evidencia fotográfica de todas las actividades realizadas en concepto de mitigación ambiental y social en el entorno de la obra y las comunidades afectadas por la ejecución del proyecto; indicar el porcentaje de cumplimiento de las condiciones ambientales y sociales emitidas por el Plan SIEMAS del BCIE y la legislación nacional, así como en los casos que aplique las orientaciones emitidas por El Supervisor, SERNA y el BCIE. Informar acerca del cumplimiento de las orientaciones emitidas por El Supervisor y SERNA en cuanto al uso del personal del Contratista de obras de los equipos de protección personal, como cascos, gafas, mascarillas, orejeras y equipo de bioseguridad. Para tal efecto, se debe llevar un libro de registro de todas las incidencias y recomendaciones ambientales que se den durante la ejecución de las obras y que servirá de base para la elaboración del Informe Final de Aspectos Ambientales . INFORMES ESPECIALES El Supervisor preparará informes especiales que la SIT le solicite y el informe trimestral requerido por el BCIE y los informes requeridos en el plan SIEMAS y los que se requieran durante la ejecución del proyecto. Así mismo, elaborar informes ejecutivos semanales sin necesidad que los solicite la SIT, en los casos que requieran decisiones o resoluciones de la SIT, llevando un expediente administrativo, o se trate de hacer conocer a la SIT importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que serán cursadas dentro del término del contrato. INFORMES SEMANALES. Contendrá un breve Resumen Ejecutivo de las actividades más relevantes ejecutadas por el Contratista durante la semana. Este informe deberá contener: cantidades de obra realizadas, días trabajados, estado del tiempo, trabajos de AD, personal y equipos del Contratista y fotografías, entre otros. El formato del informe deberá ser propuesto por el
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Consultor a la SIT para su aprobación y posterior utilización en el proyecto. Estos informes deberán ser presentados a la SIT en forma impresa a más tardar cada martes subsiguiente a la semana reportada. Borrador de informe final Veinte (20) días después de terminado el proyecto, El Supervisor presentará a la SIT el borrador del Informe Final y de los planos “como construidos” presentados por el contratista para su debida aprobación, este deberá resumir todo el trabajo realizado por el contratista, los detalles de cierre del proyecto, así como los planos “conforme a obra”. Este informe se presentará en original y una copia, los planos en original para su revisión. Este informe y planos serán revisados por la SIT y deberán contar con la debida aprobación. Así mismo, se debe presentar un anexo concerniente a todas las obras de protección y mitigación ambiental. El informe final incluirá vídeo en DVD en calidad HD, editada profesionalmente, en el cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalización de la obra, en dos copias, una para la SIT y otra para el BCIE. Informe final Una vez aprobado el borrador del informe final y de los planos por la SIT, El Supervisor deberá entregar, a más tardar, quince días después dicho documento. El informe final definitivo que contenga todas las observaciones que estime conveniente y sean necesarias a fin de reflejar todo lo relacionado durante la ejecución del proyecto y las recomendaciones para el mantenimiento futuro. Se enviará original más dos copias (SIT, BCIE). Este informe será revisado por la SIT y deberá contar con la debida aprobación. Los planos “como construido” se entregarán en original y en una USB, así mismo se debe entregar toda aquella información necesaria de todo el proceso constructivo en archivo electrónico. El Supervisor entregará a la SIT los siguientes documentos: Documentación Técnica-Administrativa de la obra, juntamente con la liquidación final del contrato de servicio de consultoría y los libros de bitácora. Al final de los servicios de Supervisión, mientras el consultor no haya entregado
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 toda la documentación a satisfacción de la SIT, toda la documentación concerniente al proyecto y no se tenga la objeción del BCIE respecto al informe final y los planos “como construido” de las obras (entregado por el contratista, revisado y aprobado por el consultor) correspondientes, El Contratante no podrá hacer efectivo el pago final por los servicios prestados. Nota importante: Todos los informes solicitados por la SIT, deberán ser entregados con su respectiva copia en archivo electrónico (USB) los cuales deben contener conclusiones técnicas, administrativas y recomendaciones. Todos los informes y/o documentos técnicos entregados por El Supervisor deberán de diferenciarse entre los originales y las copias y deberán entregarse impresos y en archivos electrónicos. El modelo y formatos de cada uno de los informes deberán ser previamente sometidos a la aprobación de la SIT diez días después de firmado el contrato entre la SIT y el Contratista de obras. I NSTA LA CIONES D E L CONSULTOR El Supervisor proporcionará y contará con todas las instalaciones físicas necesarias, así como los medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones. La provisión de oficinas, mobiliario, transporte, equipos, sistemas de comunicación, fotocopiado, informática, topografía, laboratorios, equipos de protección-seguridad e higiene ocupacional (cascos, chalecos, conos, banderillas, etc.), equipo de bioseguridad, y logística en general, etc., que requiera El Supervisor para cumplir con sus compromisos contractuales, deberá proveer todos los insumos necesarios y esto será responsabilidad única de la firma consultora. Todas las instalaciones de oficinas centrales y de campo, deben estar ubicadas físicamente dentro y/o en las cercanías de la zona de influencia del proyecto. El oferente ganador, cualquiera que sea y que establezca oficinas fuera de la ubicación señalada anteriormente, los costos y/o gastos que incurran por esa acción, será
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 responsabilidad del consultor, por lo tanto, la SIT no está en la obligación de reconocerle dichos gastos. PERSONAL CLAVE A ASIGNAR AL PROYECTO: El personal Clave con perspectiva de género con que deberá contar el Consultor durante la ejecución del proyecto en el tiempo que sea requerido conforme a los TDR es el Siguiente: Perfil del personal a proponer: Gerente de Proyecto • Profesional Universitario con título en Ingeniería Civil, Ing. Vial, Ing. De Caminos u otro afín. Con Post grado, maestría, con certificación del Project Manager Institute (PMI) o estudios superiores, postgrado o maestría en Gerencia o Administración de Proyectos. • Experiencia general mínima de 20 años • Haberse desempeñado en los últimos 10 años, como Gerente o Director de Proyectos Viales, en por lo menos tres proyectos de Supervisión, y tres Estudios y/o Diseños de obras viales. Ingeniero Residente • Profesional Universitario con título de Ingeniero(a) Civil, Vial, de Caminos u otro afín, preferiblemente con maestría en ingeniería civil o ciencias de la ingeniería o administración y/o de proyectos o empresas. • Tener una experiencia profesional general mínima de 15 años. • Haberse desempeñado como Ingeniero Residente de la Supervisión en por lo menos tres (3) proyectos de Supervisión de Obras de Construcción y tres (3) Estudios y Diseños de Rehabilitación o Mejoramientos de Carreteras Pavimentadas con longitud mayor de 10 kilómetros. Especialista en Pavimentos • Profesional Universitario con título de Ingeniero(a) Civil, Geotecnia, Ingeniería de Transporte o título equivalente referido a obras civiles viales. • Con estudios superiores, maestría o especialización en pavimento.
Cargo Personal Clave Tiemp o requerid Gerente de Proyecto Parcial Ingeniero Residente Completo Especialista en Pavimentos Parcial Especialista en Geotecnia Parcial Especialista en Hidráulica Parcial Especialista en Diseño y Seguridad Parcial Especialista en Estructuras Parcial Especialista Ambiental Completo Especialista Social Parcial Perfil del personal a proponer: Gerente de Proyecto Profesional Universitario con título en Ingeniería Civil, Ing. Vial, Ing. De Caminos u otro afín. Con Post grado, maestría, con certificación del Project Manager Institute (PMI) o estudios superiores, postgrado o maestría en Gerencia o Administración de Proyectos. Experiencia general mínima de 20 años Haberse desempeñado en los últimos 10 años, como Gerente o Director de Proyectos Viales, en por lo menos tres proyectos de Supervisión, y tres Estudios y/o Diseños de obras viales. Ingeniero Residente Profesional Universitario con título de Ingeniero(a) Civil, Vial, de Caminos u otro afín, preferiblemente con maestría en ingeniería civil o ciencias de la ingeniería o administración y/o de proyectos o empresas.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 • Experiencia mayor de 15 años como especialista en pavimento. • Haberse desempeñado como Especialista en Pavimentos al menos 3 proyectos de diseños, construcción y/o supervisión de pavimentos asfálticos y de concreto hidráulico, con longitudes mayores de 10 kilómetros. Especialista en Geotecnia • Profesional Universitario con título de Ingeniero(a) Civil o título equivalente referido a Geotecnia, con estudios superiores, de maestría o especialización en geotecnia. • Experiencia mayor de quince (15) años como especialista en geotecnia. • Haberse desempeñado como Especialista en Geotecnia realizando estudios, diseño, revisión y/o supervisión de en estabilización de taludes y/o terraplenes en al menos 3 proyectos de construcción y/o rehabilitación de carreteras, que incluya la supervisión de soluciones geotécnicas. Especialista en Hidráulica • Profesional Universitario con título de Ingeniero(a) Civil o título equivalente referido a obras viales, preferentemente con estudios superiores, de maestría o especialización en hidráulica, hidrología o hidrogeología. • Experiencia mayor de siete (7) años como especialista en hidráulica. • Haber realizado estudios, diseño, revisión y/o supervisión en al menos tres (3) proyectos de carreteras con obras hidráulicas de drenajes mayores y menores para mitigar impacto de inundaciones. Especialista en Diseño y Seguridad Vial • Profesional Universitario con título de Ingeniero(a) Civil, o de Transporte, o título equivalente referido a obras civiles viales. • Con estudios superiores, postgrado o maestría en el rubro de la Ingeniería con énfasis en obras viales. • Experiencia profesional general de al menos quince (15) años. • Haberse desempeñado como Especialista en Diseño y Seguridad Vial en al menos 3 proyectos en estudios, diseños y/o supervisión de carreteras con longitudes mayores a 10 km. Especialista en Estructuras • P rofesional U niversitario c o n título de Ingeniero(a) Civil o título
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 equivalente referido a obras civiles viales, preferentemente con estudios superiores, de maestría o especialización en estructuras y/o puentes. • Experiencia mayor de quince (15) años como especialista de estructuras. • Haberse desempeñado como Especialista en Estructuras realizando estudios, diseño, revisión y/o supervisión en al menos cinco (5) proyectos de puentes vehiculares o Intercambiadores Viales a desnivel Especialista Ambiental • Título de Licenciado/Ingeniero Ambiental (no se requiere especialización) o bien de Ingeniero Civil, Ingeniero Químico, Ingeniero Forestal, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agrícola, Ingeniero de Recursos Hídricos, Ecólogo o Biólogo, u otra carrera afín con especialización en materia ambiental. • Experiencia general de al menos 7 años, se calificará de la siguiente manera: si es Licenciado/Ingeniero ambiental se contarán los años a partir de la obtención de su título de grado, si se trata de algún otro de los profesionales descritos en el criterio anterior, se contarán los años a partir de la obtención del título de la especialización en materia ambiental. • Experiencia en el cargo de Especialista Ambiental en dirección, planificación, control o coordinación de estudios ambientales de proyectos de carreteras o en la gestión ambiental durante la supervisión o construcción u operación de estos. • Experiencia específica en Honduras en el cargo de Especialista Ambiental en proyectos de Diseño o Supervisión de Obras Viales al menos un (1) proyecto. Especialista Social • Título en Ciencias Sociales en áreas relacionadas como Sociólogo, Trabajador Social, Economista, Pedagogo, Abogado, Psicólogo, Periodista, Desarrollo Local y Antropólogo, Ingeniero Civil o cualquier carrera afín, vinculado con a la ciencia social. • Experiencia general, se calificará por los años contados a partir de la obtención del título universitario. • Experiencia en 3 proyectos en el cargo de Coordinador Social o Especialista Social en Diseños de planes de Reasentamiento Involuntario en proyectos de obras viales donde se hayan aplicado políticas de reasentamiento de organismos internacionales.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Experiencia específica en Centroamérica en el cargo de Especialista Social en temas de Reasentamiento Involuntario en al menos un (1) proyecto. El Consultor a su criterio podrá proponer en su oferta el personal que juzgue necesario y conveniente, por encima de estos valores mínimos de asignación. El Consultor deberá poner a la disposición sus instalaciones, equipo, bienes, colaboración e información, tanto al Coordinador del Proyecto asignado por la SIT como a cualquier otro funcionario autorizado por el Gobierno de Honduras. La SIT a través de la Unidad Ejecutora tendrá la responsabilidad de proveer únicamente al Consultor la asistencia que sea necesaria para obtener información existente relacionada con el proyecto, incluyendo estudios, informes y cualquier documentación que pueda estar disponible y los existentes para obtener cualquier información en otras dependencias públicas o privadas. IGUALDAD DE GÉNEROS: Es importante para SIT que el Consultor tome en cuenta en la preparación de su oferta, la integración de la dimensión de género en los proyectos de infraestructura, a fin de asegurar la igualdad de oportunidades de empleo entre hombres y mujeres. FORMA DE PAGO El contrato será pagado por suma global, y solamente se podrá ampliar el monto del contrato de supervisión por obra adicional al contrato de obra, autorizada por el Contratante, o por fuerza mayor. Por otras razones solo se ampliará el plazo. El pago se hará de acuerdo con las disposiciones indicadas a continuación: a) 10% pago Inicial con la entrega del Informe Inicial. b) 10% pago Final con la entrega del Informe Final. El monto de pago mensual será calculado de acuerdo con el porcentaje de avance de la construcción mediante la siguiente fórmula: Donde; CM Cuota mensual a pagar al supervisor
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0.40 × 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀 + 0.60 × 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀 × 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀 Donde; CM Cuota mensual a pagar al supervisor durante el plazo de la ejecución de la obra Mcs Monto del contrato de supervisión menos el pago inicial y pago final Pcc Plazo contractual para la ejecución de la obra (plazo del contratista de obra)
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 durante el plazo de la ejecución de la obra. Mcs M o n t o d e l c on trato d e supervisión menos el pago inicial y pago final. Pcc Plazo contractual para la ejecución de la obra (plazo del contratista de obra) Emc Estimación mensual de obra correspondiente al mes a pagar al supervisor (Excluyendo Escalatoria, montos provisionales y trabajos por Administración Delegada). Mcc Monto del contrato de obra (Excluyendo Escalatoria, montos p rovisionales y t ra bajos p o r Administración Delegada). Notas: 1. El primer término de la fórmula (1) es un valor fijo que representaría el 30% del monto máximo de supervisión (Mmo) dividido entre el plazo original del contrato, con lo cual se reconocería un valor fijo mensual al Consultor. 2. El segundo término de la fórmula (2) representa el 70% restante a ser pagado en proporción al avance de la construcción. 3. Si al finalizar el plazo contractual de la Supervisión no se ha finalizado la obra, y el plazo se amplía por cualquier razón (CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO), la CM de pago a la Supervisión se calculará con las nuevas variaciones acumuladas en monto y plazo de ambos contratos (Obra y Supervisión). 4. Al finalizar el plazo contractual a satisfacción del Contratante se le pagará el saldo total restante del contrato de Consultoría en la última solicitud de pago, por ser un contrato de Suma Alzada. 5. Adicionalmente a cada solicitud de pago el Consultor deberá estar al día con los informes correspondientes al período de cobro.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 NOTA: CONDICIONANTE DE PAGO Y REPONSABILIDAD DE EL CONTRATANTE: - Si se redujera los alcances del Contrato de Obra, se reducirá en la misma proporción en monto y tiempo del Contrato de Consultoría con respecto a la oferta presentada. - Por inicio tardío de las obras por parte de El Contratista. Si El Contratista no comienza las actividades constructivas dentro de los cinco días calendario después de emitida su Orden de Inicio. El Consultor no podrá tener remuneración alguna hasta el inicio real de las obras. Esto sin perjuicio y responsabilidad de El Contratante. Quedando establecido que no habrá reconocimiento monetario por parte de El Contratante, por el tiempo y recursos asignados por El Consultor durante este período de inactividad. En caso de que se suscriba El Contrato de Consultoría y que no se haya emitido una Orden de Inicio, EL CONTRATANTE quedará liberado de cualquier responsabilidad, dado que las obligaciones recíprocas enunciadas en el Contrato no surtieron efecto alguno. - Si las actividades constructivas se llegan a detener; por abandono, incompetencia o negligencia continuada de El Contratista, SOLAMENTE se reconocerá a El Consultor el tiempo y pago correspondientes a las obras ejecutadas, previa notificación de El Contratante y entrega de los productos correspondientes a la fecha por parte de El Consultor. - En el ANEXO 2- ESTIMADO DE COSTOS, se desglosa el Costo de Personal (Hombres – Mes), Beneficios Sociales, Costos Operativos, gastos Generales y Honorarios de cada Componente Anexo II: Disposiciones de Integridad A. Contrapartes y sus Relacionados: Todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones, ya sea en su condición de oferentes, prestatarios, subprestatarios, organismos ejecutores, c oordinador es, s upervisores , contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus empleados, representantes y agentes), así como cualquier otro tipo
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 de relación análoga, en adelante referidos como Contrapartes y sus Relacionados, deberán abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o pueda catalogarse como Práctica Prohibida conforme lo establece el literal (B) del presente Apéndice. B. Prácticas Prohibidas: El BCIE ha establecido un Canal de Reportes como el mecanismo para denunciar e investigar irregularidades, así como la comisión de cualquier Práctica Prohibida, en el uso de los fondos del BCIE o de los fondos administrados por éste. Para efectos del presente contrato, entiéndase por Prácticas Prohibidas las siguientes: i. Práctica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia, engañe o intente engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o de un tercero o para evadir una obligación a favor de otra parte. ii. Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte. iii. Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño; o amenazar con perjudicar o causar daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte. iv. Práctica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de alcanzar un propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte. v. Práctica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para una investigación, o hacer declaraciones falsas en las investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias; y/o amenazar, acosar o intimidar a cualquiera de las partes para evitar que ellas revelen
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 el conocimiento que tienen sobre temas relevantes para la investigación, o evitar que siga adelante la investigación; o (b) emprender intencionalmente una acción para impedir físicamente el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría y acceso a la información que tiene el BCIE. C. Declaraciones y Obligaciones de las Contrapartes: La(s) Contraparte(s) trasladará(n) a sus Relacionados (subprestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, oferentes, beneficiarios de donaciones y similares) las siguientes declaraciones debiendo establecerlas de forma expresa en la documentación contractual que rija la relación entre la(s) Contraparte(s) con sus Relacionado(s). Lo anterior será aplicable a operaciones financiadas con recursos del BCIE o administrados por éste, con el fin de prevenir que éstos incurran en la comisión de Prácticas Prohibidas, obligándose tanto la Contraparte como sus Relacionados a acatar las acciones y decisiones que el BCIE estime pertinentes, en caso de comprobarse la existencia de cualesquiera de las Prácticas Prohibidas descritas en el literal (B) del presente Apéndice. Declaraciones Particulares de las Contrapartes Las Contrapartes declaran que: i. Conocen el Canal de Reportes del BCIE, como un mecanismo para denunciar e investigar irregularidades o la comisión de cualquier Práctica Prohibida en el uso de los fondos del BCIE o de los fondos administrados por éste. ii. C onservarán t o d o s l o s documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el BCIE por un período de diez (10) años, contados a partir de la finalización del presente contrato. iii. A la fecha del presente contrato no se han cometido de forma propia ni a través de relacionados (empleados, representantes y agentes) o cualquier otro tipo de relación análoga, Prácticas Prohibidas. iv. Toda la información presentada es veraz y por tanto no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho durante los procesos de elegibilidad, selección, negociación, licitación y ejecución del presente contrato.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 v. Ni ellos, ni sus directores, su personal, contratistas, consultores y supervisores de proyectos (i) se encuentran inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, o (ii) hayan sido declarados culpables de delitos vinculados con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente. vi. Ninguno de sus directores y funcionarios ha sido director, funcionario o accionista de una entidad (i) que se encuentre inhabilitada o declarada inelegible por cualquier otra entidad, (ii) o haya sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente. Obligaciones de las Contrapartes Son obligaciones de las Contrapartes las siguientes: i. No incurrir en ninguna Práctica Prohibida en los programas, proyectos u operaciones financiados con fondos propios del BCIE o fondos administrados por éste. ii. Reportar durante el proceso de selección, negociación y ejecución del contrato, por medio del Canal de Reportes, cualquier irregularidad o la comisión de cualquier Práctica Prohibida relacionada con los proyectos financiados por el BCIE o con los fondos administrados por éste. iii. Reembolsar, a solicitud del BCIE, los gastos o costos vinculados con las actividades e investigaciones efectuadas en relación con la comisión de Prácticas Prohibidas. Todos los gastos o costos antes referidos deberán ser debidamente documentados, obligándose a reembolsarlos a solo requerimiento del BCIE en un período no mayor a noventa (90) días naturales a partir de la recepción de la notificación de cobro. iv. Otorgar el acceso irrestricto al BCIE o sus representantes debidamente autorizados para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones físicas, utilizadas en relación con los proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo, permitirán y facilitarán la realización de entrevistas a sus accionistas, directivos, ejecutivos o empleados de cualquier estatus o relación salarial. De igual forma, permitirán el acceso a los archivos físicos y digitales relacionados con dichos proyectos u operaciones,
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 debiendo prestar toda la colaboración y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discreción del BCIE. v. Atender en un plazo prudencial las consultas relacionadas con cualquier, indagación, inspección, auditoría o investigación proveniente del BCIE o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado, ya sea por medio escrito, virtual o verbal, sin ningún tipo de restricción. vi. Atender y observar cualquier recomendación, requerimiento o solicitud emitida por el BCIE o a cualquier persona debidamente designada por éste, relacionada con cualesquiera de los aspectos vinculados a las operaciones financiadas por el BCIE, su ejecución y operatividad. Las Declaraciones y Obligaciones efectuadas por las Contrapartes contenidas en este literal C son veraces y permanecerán en vigencia desde la fecha de firma del presente contrato hasta la fecha en que las sumas adeudadas en virtud de él sean satisfechas en su totalidad. D. Proceso de Auditoría e Investigación: Previamente a determinarse la existencia de irregularidades o la comisión de una Práctica Prohibida, el BCIE se reservará el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación que le asisten pudiendo emitir una notificación administrativa derivada de los análisis, evidencias, pruebas, resultados de las investigaciones y cualquier otro elemento disponible que se relaciona con el hecho o Práctica Prohibida. E. Recomendaciones: Cuando se determine la existencia de irregularidades o la comisión de una Práctica Prohibida, el BCIE emitirá las acciones y recomendaciones que se enumeran a continuación, sin que sean limitativas, siendo éstas de observancia y cumplimiento obligatorio. Lo anterior, sin perjuicio de que el BCIE tenga la facultad de denunciar el caso correspondiente a las autoridades locales competentes: i. Emisión de una amonestación por escrito. ii. Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados. iii. Suspensión de desembolsos. iv. Desobligación de recursos.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 v. Solicitar el pago anticipado de los recursos. vi. Cancelar el negocio o la relación contractual. vii. Suspensión de los procesos o de los procedimientos de contratación. viii. Solicitud de garantías adicionales. ix. Ejecución de fianzas o garantías. x. Cualquier otro curso de acción aplicable conforme el presente contrato. F. Lista de Contrapartes Prohibidas: El BCIE podrá incorporar a las Contrapartes y sus Relacionados en la Lista de Contrapartes Prohibidas, que, para tal efecto, ha instituido. La inhabilitación de forma temporal o permanente en dicha Lista de Contrapartes Prohibidas será determinada caso por caso por el BCIE. El BCIE otorgará a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad para presentar sus argumentos de descargo, a través de la realización de un procedimiento administrativo. Esto incluye, sin estar limitado solo a ello, el derecho del BCIE de compartir o hacer público el contenido de esa lista. Este Apéndice forma parte integral del presente contrato, por lo que la Contraparte acepta cada una de las disposiciones aquí estipuladas. Anexo III: Requisitos de Informes/ Entregables y Cronograma de Entrega Como parte del desarrollo de sus actividades y obligaciones, el Consultor deberá elaborar y presentar en los plazos que se indican a continuación, en forma digital, tanto en PDF como modificable (en dispositivo USB) y en forma impresa un (1) original y dos (2) copias en idioma español, los cuales serán entregados en las oficinas de la Coordinación del Proyecto de la Unidad Ejecutora Fondos BCIE de la SIT, de los siguientes informes y documentos: A. INFORME INICIAL Y DE REVISIÓN. Deberá contener, pero no limitarse a: 1. Descripción del proyecto 2. Antecedentes 3. Localización del proyecto: 3.1. A nivel nacional 3.2. A nivel departamental 4. Datos del contrato 5. El plan que implementará el Consultor para el desarrollo de los servicios de supervisión 6. Calendario de actividades, indicando la duración de cada actividad 7. Programa de asignación de personal profesional y expertos
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 8. Tiempo previsto que el personal dedicará a las labores encomendadas 9. Fotografías de las condiciones en que se recibe el proyecto antes de la intervención 10. Resultado de la revisión del diseño, planos constructivos, informes técnicos, ambientales y demás documentos proporcionados por el Contratante 11. Evaluación del proyecto: 11.1. Obras viales y/o estructuras requeridas 11.2. Inventario de obras complementarias 11.3. Y demás elementos que el consultor considere importante 11.4. Análisis de las fichas de costo unitario presentadas por el Contratista 12. Verificar que las cantidades de obra licitadas son adecuadas y suficientes 13. Priorización de los trabajos a ejecutar 14. Localización y análisis de bancos de materiales 15. Revisión de memorias de cálculo y especificaciones 16. Plan de seguimiento del control de calidad de los materiales, el cual debe de ser descrito a detalle y debe de incluir, pero no limitarse a: 16.1. Normas para implementar y la descripción de estas. 16.2. Tipos de ensayos y equipo requerido 16.3. Indicar la frecuencia con la cual se realizarán los controles de calidad. 17. Seguimiento de la situación del derecho de vía 18. Aspectos ambientales y sociales relevantes 19. Conclusiones y Recomendaciones 20. Anexos La entrega de este informe será a más tardar un (1) mes después de la fecha de inicio contractual de los servicios de supervisión indicada en la orden de inicio. A. INFORME MENSUAL DE AVANCE Dada la ORDEN DE INICIO de los Servicios de Supervisión, la Firma Consultora o Consorcio Consultor, deberá, presentar mensualmente, a más tardar el día cinco (5) del mes siguiente su informe del mes anterior, detallando la labor realizada durante el período, incluyendo las conclusiones que se hayan obtenido, así como el programa de trabajo para el período siguiente. El informe mensual debe contener de forma más detallada, lo siguiente:
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 PRIMER VOLUMEN Índice General Índices con numeración de página de cada uno de sus componentes que deben de ser divididos de la siguiente manera: 1. Índice de Contenido 2. Índice de Tablas 3. Índice de Imágenes 1. Resumen ejecutivo 1.1. Cuadro del estado financiero de los contratos de construcción y supervisión. 2. Información General Debe contener lo siguiente, pero no limitarse a: 2.1. Un Resumen Ejecutivo de la información general del proyecto, el cual permita a todas aquellas instancias del Contratante, relacionadas al mismo, tener acceso a información comprensible y detallada de todo el desarrollo de las obras. 2.2. Generalidades 2.3. Fuente de financiamiento 2.4. Unidad ejecutora 2.5. Ubicación del Proyecto 2.6. Cuadro de Cantidades de Obra 2.7. Cuadro de empleos directos e indirectos, población beneficiada 3. Información del Contratista Debe contener, pero no limitarse a: 3.1. Información del contrato de obra: • Monto del contrato y adicionales • Fecha de suscripción del contrato • Fecha de finalización actualizada • Vigencia de garantías y seguros. • Anticipo y amortización del anticipo • Orden de inicio y entrega del sitio del proyecto • Etapa actual de la obra 3.2. Descripción de actividades del periodo y principales incidencias ocurridas • Este apartado consiste en una descripción ordenada de los trabajos efectuados en cada rubro de obra o partida genérica, dificultades (problemas) y soluciones, juicio crítico sobre la actuación del Contratista de obras en su conjunto y toda la información que contribuya a que el Contratante y el BCIE tengan un conocimiento completo del estado de la obra. 3.3. Porcentaje de avance programado 3.4. Avance físico-financiero ejecutado en el período y el acumulado: • Avances económicos, cuadro y diagrama
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 de barras de avance mensual; gráfico que muestre el avance real valorizado y el avance programado vigente. • Cuadro de resumen de los pagos del Contratista de obras, revisión y vigencia de garantías bancarias y seguros • Estado de amortización del anticipo • Deducciones y/o multas 3.5. Situación de la obra (normal, adelantada, o atrasada). En el caso de que el desfase sea negativo, justificar el motivo y proponer las medidas que el Contratista debería de implementar para revertir el desfase. 3.6. Programación de los trabajos a ejecutarse en el siguiente periodo 3.7. Personal y equipo del Contratista que incluirá, pero no se limitará a: • Organigrama del Contratista de obras con relación al proyecto. • Listado del personal que incluya su cargo, DNI, género y procedencia. • Listado del equipo que contenga, tipo de equipo, código de identificación, las condiciones o estado físico, fecha de ingreso al proyecto, fecha de egreso del proyecto (si aplica) y horómetros. • Materiales utilizados en la obra durante el periodo, indicando las cantidades utilizadas. 3.8. Estado del tiempo en el periodo 3.9. Días trabajados por el Contratista en el periodo. 3.10. Estimaciones presentadas aprobadas por la Supervisión 3.11. Conciliación de obra ejecutada en el periodo 3.12. Gráfico de resumen de obra presentado en tamaño Tabloide y en Digital: • Gráfico de Gantt indicando el avance del proyecto • Los hitos alcanzados en él periodo • Pagos al Contratista y Supervisión • Porcentaje de avance 3.13. Resumen de las medidas ambientales implementadas por el contratista en el periodo y todas las incidencias relacionadas, que incluya, pero no se limite a: 3.13.1. Obras de mitigación 3.13.2. Medidas d e p rotección y d e recuperación ambiental 3.13.3. Registro de índices de seguridad y accidentes de obra 4. Información del Consultor Deberá incluir, pero no limitarse a: 4.1. Datos del contrato de consultoría: 4.1.1. Monto del contrato y adicionales 4.1.2. Fecha de suscripción del contrato 4.1.3. Fecha de finalización actualizada
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 4.1.4. Vigencia de garantías y seguros 4.2. Actividades desarrolladas por el Consultor, deberá incluir, pero no limitarse a: 4.2.1. Descripción de las actividades realizadas en el periodo 4.2.2. Control técnico del seguimiento de las obras 4.2.3. Soluciones adoptadas 4.3. Control de calidad 4.3.1. Pruebas de laboratorio que deberán incluir, pero no limitarse a: • Resultados de ensayos de laboratorio • Resumen de pruebas de densidad, Proctor y pruebas de concreto en general. • Comentarios a los resultados de las pruebas de laboratorio. • Cumplimiento del plan de auto control de calidad del Contratista de obras y las pruebas de calidad de contraste. • Control de calidad de la señalización horizontal y vertical si aplica. 4.4. Personal y equipo del Consultor que incluirá, pero no se limitará a: • Organigrama del Consultor con relación al proyecto. • Listado del personal que incluya su cargo, DNI, género y procedencia. • Listado del equipo del consultor incluyendo vehículos. 4.5. Avance financiero del Consultor 4.6. Deducciones y/o multas 4.7. Plan y frentes de trabajo para el mes siguiente. 5. Comentarios y recomendaciones 6. Visitas al proyecto durante el periodo 7. Ayuda de memoria de las reuniones de trabajo 8. Fotografías Deberá contener fotografías del trabajo ejecutado en el periodo, las que deberán contener nombre de la actividad, coordenadas, estación y fechas. Adicionalmente, se adjuntarán vídeos que muestren el estado de avance de las obras tomadas por un Dron. 9. Anexos 9.1. Correspondencia enviada y recibida 9.2. Copia debidamente firmada del cuadro de cantidades de obra de la estimación del periodo. 9.3. Ordenes de cambio y/o modificaciones aprobadas en el periodo 9.4.Copia de hojas de bitácora correspondientes al periodo
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 9.5. Fichas técnicas semanales 9.6. Otros. Además, se incluirá referencia de la coordinación del proyecto de parte del Contratante, Contratista y Supervisión, con indicación de direcciones, teléfonos, e-mail, tanto en su país de origen, como en el país donde se ejecuta la obra. SEGUNDO VOLUMEN (ANEXOS) i. Anexo de informe ambiental y social Incluirá el informe de todas las actividades realizadas en concepto de mitigación ambiental en el entorno de la obra; indicar el porcentaje de cumplimiento de las orientaciones emitidas por SERNA y el plan SIEMAS del BCIE. Para tal efecto, se debe llevar un registro fotográfico y un libro de todas las incidencias y recomendaciones ambientales que se den durante la ejecución de las obras y que servirá de base para la elaboración del Informe Final de Aspectos Ambientales. Adicionalmente se llevará un registro fotográfico diario (que deberán contener nombre de la actividad, coordenadas, estación y fechas) del cumplimiento de las medidas ambientales. Incluirá copia de las anotaciones del Diario Ambiental, anotaciones efectuadas en el mes correspondiente al informe, resaltando las que se consideren más importantes. Evidenciar el cumplimiento de los requisitos medioambientales, sociales, de seguridad y salud por parte de los contratistas, subcontratistas y proveedores principales, resultado de las obligaciones ambientales y sociales de la legislación nacional y las condiciones establecidas en el Plan SIEMAS del BCIE. Con la finalidad de evidenciar el cumplimiento de todos los planes vinculados al Proyecto, se solicitará de manera general. Evidenciar en los informes mensuales de avance los requerimientos detallados en el Plan SIEMAS del BCIE con la respectiva emisión de Opinión Favorable que verifica el cumplimiento en la implementación de los planes, manuales
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 y demás condiciones ambientales y sociales incluidas en el Sistema de Gestión Ambiental y Social; los Programas de Manejo Ambiental del EIA; los permisos y licencias y el Plan de Acción SIEMAS. ii. Anexo Inspección y Control de Calidad Incluirá el estado de las aprobaciones por etapa de los ítems de la obra, según lo requerido en el contrato de obra. En caso de que los resultados no cumplieran con lo requerido en el contrato se deberá indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere. iii. Anexo Libro de Bitácora Incluirá copia de las anotaciones del libro de bitácora, anotaciones efectuadas en el mes correspondiente al informe, resaltando las que se consideren más importantes, relación que incluya la numeración de las anotaciones y hojas del libro en mención y entregadas en informe mensuales anteriores. Tiene carácter obligatorio el uso debido del libro de bitácora. iv. Anexo Resumen de las Principales Comunicaciones recibidas o emitidas por la Supervisión Incluirá comunicaciones recibidas por el Contratante, del Contratista de obras y de terceros, también incluirá comunicaciones emitidas por el Contratante, contratista y a terceros. v. Anexo información miscelánea que tenga relación con la obra. B. INFORMES ESPECIALES El Consultor preparará informes especiales que el Contratante le solicite y los que se requieran durante la ejecución del proyecto. Así mismo, elaborar informes ejecutivos semanales sin necesidad que los solicite el Contratante, en los casos que requieran decisiones o resoluciones del Contratante, llevando un expediente administrativo, o se trate de hacer conocer al Contratante importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que serán cursadas dentro del término del contrato.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 C. FICHA TÉCNICA SEMANAL. Contendrá un breve Resumen Ejecutivo de las actividades más relevantes ejecutadas por el Contratista durante la semana. El formato del informe deberá ser propuesto por el Consultor al Contratante para su aprobación y posterior utilización en el proyecto. Estos informes deberán ser presentados al Contratante en forma impresa a más tardar cada martes subsiguiente a la semana reportada. La cual deberá incluir, pero no limitarse a: a. Estado del tiempo b. Inventario del equipo c. Estado del equipo d. Personal que labora e. Tiempo trabajado f. Ordenes al Contratista g. Ensayos realizados h. Visitas al proyecto i. Actividades ejecutadas y sus respectivas estaciones j. Cualquier suceso importante que esté relacionado al proyecto. k. Notificar vigencia de bitácoras. l. Control de plazos y recursos financieros m. Incidentes n. Registro fotográfico Cualquier otra información que el Consultor considere importante. D. INFORME FINAL El Consultor deberá entregar el Informe Final junto con los planos finales (como construidos) aprobados, a más tardar, un (1) mes después de la fecha de finalización de obras. Se enviará original más dos copias. Este informe será revisado por el Contratante y deberá contar con la debida aprobación. Los planos “como construido” se entregarán en original y en una USB, así mismo se debe entregar toda aquella información necesaria de todo el proceso constructivo en archivo electrónico. El Consultor entregará al Contratante los siguientes documentos: Documentación técnica-administrativa de la obra, conjuntamente con la liquidación final del contrato de servicio de consultoría y los libros de bitácora. Al final de los servicios de Supervisión, mientras el consultor no haya entregado toda la documentación a satisfacción del Contratante, toda la documentación
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 concerniente al proyecto y no se tenga la no objeción del BCIE respecto al informe final y los planos “como construido” de las obras (entregado por el Contratista, revisado y aprobado por el Consultor) correspondientes, el Contratante no podrá hacer efectivo el pago final por los servicios prestados. Nota: Todos los informes solicitados por el Contratante deberán ser entregados con su respectiva copia en archivo electrónico (USB) los cuales deben contener conclusiones técnicas, administrativas y recomendaciones. Todos los informes y/o documentos técnicos entregados por el Consultor deberán de diferenciarse entre los originales y las copias y deberán entregarse impresos y en archivos electrónicos (USB). El modelo y formatos de cada uno de los informes deberán ser previamente sometidos a la aprobación del Contratante diez días después de firmado el contrato entre del Contratante y el Contratista de obras. Junto con el Informe Final y los planos finales (como construidos), el Consultor deberá agregar un Plan de Mantenimiento de la Obra en donde se incluyan los tiempos de intervención y las actividades a ejecutar para poder garantizar la preservación del tramo. Índice General Índices con numeración de página de cada uno de sus componentes que deben de ser divididos de la siguiente manera: 1. Índice de Contenido 2. Índice de Tablas 3. Índice de Imágenes Contenido del Informe 1. Resumen Ejecutivo 1.1. Cuadro del estado financiero de los contratos de construcción y supervisión. 2. Información General Debe contener lo siguiente, pero no limitarse a: 2.1. Un Resumen Ejecutivo de la información general del proyecto, el cual permita a todas aquellas instancias del Contratante,
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 relacionadas al mismo, tener acceso a información comprensible y detallada de todo el desarrollo de las obras. 2.2. Generalidades 2.3. Fuente de financiamiento 2.4. Unidad ejecutora 2.5. Ubicación del Proyecto 2.6. Cuadro de Cantidades de Obra 2.7. Cuadro de empleos directos e indirectos, población beneficiada 2.8. Inventario final 2.8.1. Alcantarillas 2.8.2. Puentes 2.8.3. Señalización horizontal y vertical 2.8.4. Muros 2.8.5. Cunetas 2.8.6. Lavaderos 2.8.7. Barreras de protección 2.8.8. Componente eléctrico 2.8.9. Otros. 2.9. Resumen del tráfico promedio diario 3. Información del Contratista Debe contener, pero no limitarse a: 3.1. Información del contrato de obra: • Monto del contrato y adicionales • Fecha de suscripción del contrato • Fecha de finalización actualizada • Vigencia de garantías y seguros. • Anticipo y amortización del anticipo • Orden de inicio y entrega del sitio del proyecto • Estado de las obras. 3.2. Descripción de actividades y principales incidencias ocurridas en el proyecto • Este apartado consiste en una descripción ordenada de los trabajos efectuados en cada rubro de obra o partida genérica, dificultades (problemas) y soluciones, juicio crítico sobre la actuación del Contratista de obras en su conjunto y toda la información que contribuya a que el Contratante y el BCIE tengan un conocimiento completo del estado de la obra. 3.3. Avance físico-financiero acumulado: • Avances económicos, cuadro y diagrama de barras de avance mensual; gráfico que muestre el avance real valorizado en comparación con el avance programado. • Cuadro de resumen de los pagos del Contratista de obras, revisión y vigencia de garantías bancarias y seguros. • Historial de la amortización del anticipo acumulado. • Historial de las deducciones y/o multas acumuladas.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 3.4. Situación final de la obra. Historial de las medidas implementadas en el caso de que el desfase haya sido negativo. 3.5. Personal y equipo del Contratista que incluirá, pero no se limitará a: • Organigrama del Contratista de obras con relación al proyecto. • Memoria histórica del personal que incluya su cargo, DNI, género y procedencia. • Memoria histórica del equipo que contenga, tipo de equipo, código de identificación, las condiciones o estado físico, fecha de ingreso al proyecto, fecha de egreso del proyecto (si aplica) y horómetros. • Memoria histórica de los materiales utilizados en la obra, indicando las cantidades utilizadas. 3.6. Resumen general del estado del tiempo durante la ejecución. 3.7. Días trabajados por el Contratista. 3.8. Estimaciones presentadas aprobadas por la Supervisión. 3.9. Gráfico general de obra presentado en tamaño Tabloide y en Digital: • Gráfico de Gantt indicando el avance del proyecto. • Los hitos alcanzados en él periodo. • Pagos al Contratista y Supervisión. 3.10. Cumplimiento de las medidas ambientales implementadas por el contratista y todas las incidencias relacionadas, que incluya, pero no se limite a: 3.10.1. Obras de mitigación 3.10.2. Medidas d e p rotección y d e recuperación ambiental 3.10.3. Registro de índices de seguridad y accidentes de obra 4. Información del Consultor Deberá incluir, pero no limitarse a: 4.1. Datos del contrato de consultoría: 4.1.1. Monto del contrato y adicionales 4.1.2. Fecha de suscripción del contrato 4.1.3. Fecha de finalización actualizada 4.1.4. Vigencia de garantías y seguros
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 4.2. Actividades desarrolladas por el Consultor, deberá incluir, pero no limitarse a: 4.2.1. Descripción de las actividades realizadas 4.2.2. Control técnico del seguimiento de las obras 4.2.3. Soluciones adoptadas 4.3. Control de calidad 4.3.1. Pruebas de laboratorio que deberán incluir, pero no limitarse a: • Resultados de ensayos de laboratorio • Resumen de pruebas de densidad, Proctor y pruebas de concreto en general. • Comentarios a los resultados de las pruebas de laboratorio. • Cumplimiento del plan de auto control de calidad del Contratista de obras, y las pruebas de calidad de contraste. • Control de calidad de la señalización horizontal y vertical. 4.4. Personal y equipo del Consultor que incluirá, pero no se limitará a: • Organigrama del Consultor con relación al proyecto. • Memoria histórica del personal que incluya su cargo, DNI, género y procedencia. • Memoria histórica del equipo del consultor incluyendo vehículos. 4.5. Historial financiero del Consultor 4.6. Historial de deducciones y/o multas 5. Conclusiones de acuerdo con la experiencia del proyecto 6. Recomendaciones para futuros proyectos. 7. Historial de las ayudas de memoria de las reuniones de trabajo 8. Fotografías 8.1. Deberá contener fotografías del trabajo en sus tres fases (antes, durante y después de los trabajos ejecutados), las que deberán contener nombre de la actividad, coordenadas, estación y fechas. 8.2. Fotografías de los trabajos ejecutados por administración delegada (antes, durante y después de los trabajos ejecutados).
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 8.3. Fotografías de las visitas y actividades llevadas a cabo por cada uno de los especialistas. 8.4. Fotografías de las actividades llevadas a cabo por el personal de apoyo de la supervisión en el campo (ingenieros, laboratoristas, inspectores, topógrafos, etc.), así como de los recursos utilizados para llevar a cabo la consultoría ejemplo: equipo de laboratorio, equipo de topografía cuando estaban siendo utilizados en actividades de campo. 8.5. Fotografía de rótulos móviles o fijos donde se aprecie el logo del Contratante y la identificación del proyecto en las diferentes zonas de trabajo. 8.6. Fotografías de las estructuras construidas de drenaje mayor y menor (incluir las más relevantes). 9. Documentos Legales 9.1. Del contratista 9.1.1. Contrato 9.1.2. Orden de inicio 9.1.3. Garantías 9.1.4. Modificaciones 9.1.5. Ordenes de Cambio 9.1.6. Estimaciones presentadas al Contratante (adjuntar cuadro de estimación de cada periodo y acumulados). 9.2. Del Consultor 9.2.1. Contrato 9.2.2. Orden de inicio 9.2.3. Garantías 9.2.4. Modificaciones 9.2.5. Solicitudes de pago presentadas al Contratante (adjuntar cuadro de estado financiero de cada periodo y acumulados). Nota: Todos los documentos legales c ita dos a nte riormente d e b e n presentarse con las respectivas firmas y sellos de quienes corresponda. 10. Plan de mantenimiento del proyecto 11. Anexos 11.1. Copia del acta de recepción final del proyecto. 11.2. Copia de la modificación de cierre del contrato de construcción 11.3. Copia del cierre de la Bitácora del proyecto
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 11.4. Cualquier otra información que aporte mayor conocimiento del proyecto y no sea solicitada en este formato. El informe final incluirá videos en formato Digital en calidad HD entregado en USB y/o disco duro (tres unidades conteniendo todos los vídeos), editados profesionalmente cumpliendo los siguientes requerimientos: • Vídeo en el cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalización de la obra. • Vídeo del recorrido del tramo terminado tomado desde la perspectiva vehicular. • Vídeo del recorrido del tramo terminado tomado desde la perspectiva de un Dron. El informe final definitivo contendrá todas las observaciones que estime conveniente y sean necesarias a fin de reflejar todo lo relacionado durante la ejecución del proyecto y las recomendaciones para el mantenimiento futuro. E. INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO DE CALIDAD Después del término del periodo de defectos, El Consultor deberá elaborar informes de cumplimiento de la corrección de defectos durante el periodo de la Garantía de Calidad, para lo cual requiere una visita conjuntamente con el Contratista y funcionarios del Contratante, y recomendar si se le devuelve las garantías. Los informes de cumplimiento se deberán presentar en los siguientes tiempos: 6, 12 y 22 meses posterior a la recepción final del proyecto o durante la etapa de garantía de calidad de la obra, los cuales deberán de incluir, pero sin limitarse a los siguientes aspectos: • Estado de la carpeta. • Estado del drenaje mayor y menor. • Estado de las estructuras, pasos a desnivel, muros. • Estado de las bermas y taludes. • Señalización horizontal y vertical. • Otras estructuras. Anexo IV: Personal Profesional Clave del Consultor y Subconsultores (Cargos, funciones asignadas y calificaciones mínimas)
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Anexo V: Desglose del precio del Contrato Formulario ECO-1: Presentación de la Oferta Económica Oferta Económica de ASOCIACIÓN DE CONSULTORES EN INGENIERÍA, S. DE R.L. (ACI) Valor: US$ 1,197,958.75 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 75/100) Anexo IV: Personal Profesional Clave del Consultor y Subconsultores (Cargos, funciones asignadas y calificaciones mínimas) Especialistas clave y asignación de funciones No. Nombre Cargo a desempeñar 1 Ing. Walter Palencia Gerente de Proyecto 2 Ing. Fredy Omar Solano Ingeniero Residente 3 Ing. Luis Guillermo Loria Especialista en Pavimentos 4 Ing. Carlos Adolfo Rivera Especialista en Geotecnia 5 Ing. Eddy Nelson Larios Especialista en Hidráulica 6 Ing. Ovidio Florentino Salgado Especialista en Diseño y Seguridad Vial 7 Ing. Joaquín Torre Moncada Especialista en Estructura 8 Ing. Gilda Mercedes Ordoñez Especialista en Ambiental 9 Ing. Rosa María Dalama Especialista Social
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Formulario ECO-2: Resumen de Costos Concepto Costos en (US$) Costo de la Oferta Económica 1 Remuneraciones 888,225.00 2 Gastos reembolsables 176,500.00 3 Honorarios/Utilidades 133,233.75 Costo total de la Oferta Económica (**): 1,197,958.75 Montos estimados de los impuestos indirectos locales, que se analizarán y se terminarán de determinar durante las negociaciones si se adjudica el Contrato (***) 1 IVA o impuesto a las ventas 26,475.00 2 Impuesto sobre la renta para los Expertos no residentes 9,140.63 3 Impuesto 12.50% de Retención Sobre Honorarios 16,654.22 Total, estimado de impuestos indirectos locales: 52,269.84 Formulario ECO-3: Desglose de la Remuneración
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
N o Nombre Cargo Tarifa de remuneració n meses- persona Dedica ción en meses Tomar del TEC-5 Total (US$) Personal profesional clave (Evaluado en los criterios de evaluación) 1 Walter Palencia Gerente de Proyecto Base : $3,25 0.00 2 $6,500.
Cam po: $3,25 0.00 2 $6,500.
2 Fredy Omar Solano Ingeniero Residente Base : $3,25 0.00 2 $6,500.
Cam po: $3,25 0.00 24 $78,000 .00 3 Luis Guillermo Loria Especialista en Pavimentos Base : $4,06 2.50 4 $16,250 .00 Cam po: $4,06 2.50 5 $20,312 .50 4 Carlos Rodolfo Rivera Especialista en Geotecnia Base : $3,25 0.00 4 $13,000 .00 Cam po: $3,25 0.00 5 $16,250 .00 5 Eddy Nelson Larios Especialistas en Hidráulica Base : $3,73 7.50 3 $11,212 .50 Cam po: $3,73 7.50 2.4 $8,970.
6 Ovidio Florentino Salgado Base : $3,25 0.00 3 $9,750.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
N o Nombre Cargo Tarifa de remuneració n meses- persona Dedica ción en meses Tomar del TEC-5 Total (US$) Especialista en Diseño y Seguridad Vial Cam po: $3,25 0.00 2.4 $7,800.
7 Joaquín Torre Moncada Especialistas en Estructuras Base : $4,06 2.50 3 $12,187 .50 Cam po: $4,06 2.50 4.2 $17,062 .50 8 Gilda Mercedes Ordoñez Especialista Ambiental Base : $3,25 0.00 4 $13,000 .00 Cam po: $3,25 0.00 6.5 $21,125 .00 9 Rosa Maria Dalama Especialista Social Base : $3,25 0.00 2 $6,500.
Cam po: $3,25 0.00 2 $6,500.
Otro personal propuesto (No evaluado en los criterios de evaluación)
0 Ingeniero Asistente Base : $2,43 7.50 2 $4,875.
Cam po: $2,43 7.50 24 $58,500 .00
Especialista en Economía del Transporte Base : $3,25 0.00 2 $6,500.
Cam po: $3,25 0.00 2 $6,500.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 Formulario tipo I Desglose de tarifas acordadas en el Contrato del Contratante Por el presente, confirmamos que hemos acordado pagar a los siguientes Expertos, que participarán en la prestación de los Servicios, los honorarios básicos y los viáticos por trabajo fuera de la sede (según corresponda) que se indican a continuación: (Expresados en [indique la moneda]*)
N o Nombre Cargo Tarifa de remuneració n meses- persona Dedica ción en meses Tomar del TEC-5 Total (US$)
Cuadrillas de Laboratorio de Suelos Cuadrillas de Laboratorio de Suelos Base : $5,85 0.00 0 $0.00 Cam po: $5,85 0.00 24 $140,40 0.00
Cuadrillas de Inspectoría de Obra Cuadrillas de Inspectoría de Obra Base : $6,04 5.00 0 $0.00 Cam po: $6,04 5.00 24 $145,08 0.00 Costos totales $888,22 5.00 Formulario tipo I Desglose de tarifas acordadas en el Contrato del Contratante Por el presente, confirmamos que hemos acordado pagar a los siguientes Expertos, que participarán en la prestación de los Servicios, los honorarios básicos y los viáticos por trabajo fuera de la sede (según corresponda) que se indican a continuación: (Expresados en [indique la moneda]*)
N o Nombre Cargo Tarifa de remuneració n meses- persona Dedica ción en meses Tomar del TEC-5 Total (US$)
Especialista en Seguridad e Higiene en el Trabajo Base : $2,43 7.50 2 $4,875.
Cam po: $2,43 7.50 2 $4,875.
3 Ingeniero Eléctrico Base : $3,25 0.00 3 $9,750.
Cam po: $3,25 0.00 4.2 $13,650 .00
Especialista Legal en Temas de Reasentamiento Base : $3,25 0.00 2 $6,500.
Cam po: $3,25 0.00 2 $6,500.
5 Dibujante Calculista Base : $1,62 5.00 0 $0.00 Cam po: $1,62 5.00 24 $39,000 .00
Equipo de Personal Administrativo de Oficina Central Equipo de Personal Administrativo de Oficina Central Base : $5,85 0.00 4 $23,400 .00 Cam po: $5,85 0.00 0 $0.00
Cuadrilla de Topografía Cuadrilla de Topografía Base : $5,85 0.00 0 $0.00 Cam po: $5,85 0.00 24 $140,40 0.00
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 Nom bre Cargo Tarifa de remu neraci ón básic a por día/m es/añ o de trabaj o Tiemp o Extra Excep to Ingeni eros y perso nal admin istrati vo Car gas soc iale s 1 Gast os gen eral es 1 Su b - tot al Honorario s/Utilidad es 2 Asig naci ón por traba jo fuera de la sede Tarif a fija pro pue sta por mes de trab ajo 1 20% de 1
% de 1+2 ) (25 % de 1+2+ 3) 1+2 +3+
15% de 5 5+6 +7 Personal profesional clave (Evaluado en los criterios de evaluación) Walte r Palen cia Gerent e de Proyec to 2,000. 00 - 600.
650.
3,2 50.
487.50 - 3,73 7.50 2,000. 00 - 600.
650.
3,2 50.
487.50 - 3,73 7.50
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 Nom bre Cargo Tarifa de remu neraci ón básic a por día/m es/añ o de trabaj o Tiemp o Extra Excep to Ingeni eros y perso nal admin istrati vo Car gas soc iale s 1 Gast os gen eral es 1 Su b - tot al Honorario s/Utilidad es 2 Asig naci ón por traba jo fuera de la sede Tarif a fija pro pue sta por mes de trab ajo 1 20% de 1
% de 1+2 ) (25 % de 1+2+ 3) 1+2 +3+
15% de 5 5+6 +7 Fredy Omar Solan o Ingenie ro Reside nte 2,000. 00 - 600.
650.
3,2 50.
487.50 - 3,73 7.50 2,000. 00 - 600.
650.
3,2 50.
487.50 - 3,73 7.50 Luis Guille rmo Loria Especi alista en Pavim entos 2,500. 00 - 750.
812.
4,0 62.
609.38 - 4,67 1.88 2,500. 00 - 750.
812.
4,0 62.
609.38 - 4,67 1.88
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 Nom bre Cargo Tarifa de remu neraci ón básic a por día/m es/añ o de trabaj o Tiemp o Extra Excep to Ingeni eros y perso nal admin istrati vo Car gas soc iale s 1 Gast os gen eral es 1 Su b - tot al Honorario s/Utilidad es 2 Asig naci ón por traba jo fuera de la sede Tarif a fija pro pue sta por mes de trab ajo 1 20% de 1
% de 1+2 ) (25 % de 1+2+ 3) 1+2 +3+
15% de 5 5+6 +7 Carlo s Rodol fo River a Especi alista en Geotec nia 2,000. 00 - 600.
650.
3,2 50.
487.50 - 3,73 7.50 2,000. 00 - 600.
650.
3,2 50.
487.50 - 3,73 7.50 Eddy Nelso n Larios Especi alistas en Hidrául ica 2,300. 00 - 690.
747.
3,7 37.
560.63 - 4,29 8.13 2,300. 00 - 690.
747.
3,7 37.
560.63 - 4,29 8.13
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 Nom bre Cargo Tarifa de remu neraci ón básic a por día/m es/añ o de trabaj o Tiemp o Extra Excep to Ingeni eros y perso nal admin istrati vo Car gas soc iale s 1 Gast os gen eral es 1 Su b - tot al Honorario s/Utilidad es 2 Asig naci ón por traba jo fuera de la sede Tarif a fija pro pue sta por mes de trab ajo 1 20% de 1
% de 1+2 ) (25 % de 1+2+ 3) 1+2 +3+
15% de 5 5+6 +7 Ovidi o Flore ntino Salga do Especi alista en Diseño y Seguri dad Vial 2,000. 00 - 600.
650.
3,2 50.
487.50 - 3,73 7.50 2,000. 00 - 600.
650.
3,2 50.
487.50 - 3,73 7.50 Joaqu ín Torre Especi alistas en 2,500. 00 - 750.
812.
4,0 62.
609.38 - 4,67 1.88
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 Nom bre Cargo Tarifa de remu neraci ón básic a por día/m es/añ o de trabaj o Tiemp o Extra Excep to Ingeni eros y perso nal admin istrati vo Car gas soc iale s 1 Gast os gen eral es 1 Su b - tot al Honorario s/Utilidad es 2 Asig naci ón por traba jo fuera de la sede Tarif a fija pro pue sta por mes de trab ajo 1 20% de 1
% de 1+2 ) (25 % de 1+2+ 3) 1+2 +3+
15% de 5 5+6 +7 Monc ada Estruct uras 2,500. 00 - 750.
812.
4,0 62.
609.38 - 4,67 1.88 Gilda Merce des Ordoñ ez Especi alista Ambie ntal 2,000. 00 - 600.
650.
3,2 50.
487.50 - 3,73 7.50 2,000. 00 - 600.
650.
3,2 50.
487.50 - 3,73 7.50 Rosa Maria Especi alista Social 2,000. 00 - 600.
650.
3,2 50.
487.50 - 3,73 7.50
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 Nom bre Cargo Tarifa de remu neraci ón básic a por día/m es/añ o de trabaj o Tiemp o Extra Excep to Ingeni eros y perso nal admin istrati vo Car gas soc iale s 1 Gast os gen eral es 1 Su b - tot al Honorario s/Utilidad es 2 Asig naci ón por traba jo fuera de la sede Tarif a fija pro pue sta por mes de trab ajo 1 20% de 1
% de 1+2 ) (25 % de 1+2+ 3) 1+2 +3+
15% de 5 5+6 +7 Dala ma 2,000. 00 - 600.
650.
3,2 50.
487.50 - 3,73 7.50 Otro personal propuesto (No evaluado en los criterios de evaluación) Ingenie ro 1,500. 00 - 450.
487.
2,4 37.
365.63 - 2,80 3.13
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 Nom bre Cargo Tarifa de remu neraci ón básic a por día/m es/añ o de trabaj o Tiemp o Extra Excep to Ingeni eros y perso nal admin istrati vo Car gas soc iale s 1 Gast os gen eral es 1 Su b - tot al Honorario s/Utilidad es 2 Asig naci ón por traba jo fuera de la sede Tarif a fija pro pue sta por mes de trab ajo 1 20% de 1
% de 1+2 ) (25 % de 1+2+ 3) 1+2 +3+
15% de 5 5+6 +7 Asisten te 1,500. 00 - 450.
487.
2,4 37.
365.63 - 2,80 3.13 Especi alista en Econo mía del Transp orte 2,000. 00 - 600.
650.
3,2 50.
487.50 - 3,73 7.50 2,000. 00 - 600.
650.
3,2 50.
487.50 - 3,73 7.50 Especi alista en 1,500. 00 - 450.
487.
2,4 37.
365.63 - 2,80 3.13
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 Nom bre Cargo Tarifa de remu neraci ón básic a por día/m es/añ o de trabaj o Tiemp o Extra Excep to Ingeni eros y perso nal admin istrati vo Car gas soc iale s 1 Gast os gen eral es 1 Su b - tot al Honorario s/Utilidad es 2 Asig naci ón por traba jo fuera de la sede Tarif a fija pro pue sta por mes de trab ajo 1 20% de 1
% de 1+2 ) (25 % de 1+2+ 3) 1+2 +3+
15% de 5 5+6 +7 Seguri dad e Higien e en el Trabaj o 1,500. 00 - 450.
487.
2,4 37.
365.63 - 2,80 3.13 Ingenie ro Eléctric o 2,000. 00 - 600.
650.
3,2 50.
487.50 - 3,73 7.50 2,000. 00 - 600.
650.
3,2 50.
487.50 - 3,73 7.50
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 Nom bre Cargo Tarifa de remu neraci ón básic a por día/m es/añ o de trabaj o Tiemp o Extra Excep to Ingeni eros y perso nal admin istrati vo Car gas soc iale s 1 Gast os gen eral es 1 Su b - tot al Honorario s/Utilidad es 2 Asig naci ón por traba jo fuera de la sede Tarif a fija pro pue sta por mes de trab ajo 1 20% de 1
% de 1+2 ) (25 % de 1+2+ 3) 1+2 +3+
15% de 5 5+6 +7 Especi alista Legal en Temas de Rease ntamie nto 2,000. 00 - 600.
650.
3,2 50.
487.50 - 3,73 7.50 2,000. 00 - 600.
650.
3,2 50.
487.50 - 3,73 7.50 Dibuja nte 1,000.
300.
325.
1,6 25.
243.75 - 1,86 8.75
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 Nom bre Cargo Tarifa de remu neraci ón básic a por día/m es/añ o de trabaj o Tiemp o Extra Excep to Ingeni eros y perso nal admin istrati vo Car gas soc iale s 1 Gast os gen eral es 1 Su b - tot al Honorario s/Utilidad es 2 Asig naci ón por traba jo fuera de la sede Tarif a fija pro pue sta por mes de trab ajo 1 20% de 1
% de 1+2 ) (25 % de 1+2+ 3) 1+2 +3+
15% de 5 5+6 +7 Calculi sta 1,000.
300.
325.
1,6 25.
243.75 - 1,86 8.75 Equipo de Personal Administrativo de Oficina Central 5,8 50.
877.50 - 6,72 7.50 5,8 50.
877.50 - 6,72 7.50 Admi nistra dor Admini strador 1,000. 00 - 300.
325.
1,6 25.
243.75 - 1,86 8.75
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 Nom bre Cargo Tarifa de remu neraci ón básic a por día/m es/añ o de trabaj o Tiemp o Extra Excep to Ingeni eros y perso nal admin istrati vo Car gas soc iale s 1 Gast os gen eral es 1 Su b - tot al Honorario s/Utilidad es 2 Asig naci ón por traba jo fuera de la sede Tarif a fija pro pue sta por mes de trab ajo 1 20% de 1
% de 1+2 ) (25 % de 1+2+ 3) 1+2 +3+
15% de 5 5+6 +7 Secre taria Secret aria 700.0 0 - 210.
227.
1,1 37.
170.63 - 1,30 8.13 Motori sta Motoris ta 700.0 0 - 210.
227.
1,1 37.
170.63 - 1,30 8.13 Asea doras Asead oras 600.0 0 - 180.
195.
.00 146.25 - 1,12 1.25 Vigila ntes Vigilant es 600.0 0 - 180.
195.
.00 146.25 - 1,12 1.25
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 Nom bre Cargo Tarifa de remu neraci ón básic a por día/m es/añ o de trabaj o Tiemp o Extra Excep to Ingeni eros y perso nal admin istrati vo Car gas soc iale s 1 Gast os gen eral es 1 Su b - tot al Honorario s/Utilidad es 2 Asig naci ón por traba jo fuera de la sede Tarif a fija pro pue sta por mes de trab ajo 1 20% de 1
% de 1+2 ) (25 % de 1+2+ 3) 1+2 +3+
15% de 5 5+6 +7 Cuadrilla de Topografía 5,8 50.
877.50 - 6,72 7.50 5,8 50.
877.50 - 6,72 7.50 Topó grafo (1) Topógr afo (1) 1,000. 00 200.00 360.
390.
1,9 50.
292.50 - 2,24 2.50 Cade neros (1) Caden eros (1) 700.0 0 140.00 252.
273.
1,3 65.
204.75 - 1,56 9.75
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 Nom bre Cargo Tarifa de remu neraci ón básic a por día/m es/añ o de trabaj o Tiemp o Extra Excep to Ingeni eros y perso nal admin istrati vo Car gas soc iale s 1 Gast os gen eral es 1 Su b - tot al Honorario s/Utilidad es 2 Asig naci ón por traba jo fuera de la sede Tarif a fija pro pue sta por mes de trab ajo 1 20% de 1
% de 1+2 ) (25 % de 1+2+ 3) 1+2 +3+
15% de 5 5+6 +7 Motori sta (1) Motoris ta (1) 700.0 0 140.00 252.
273.
1,3 65.
204.75 - 1,56 9.75 Peon es (1) Peone s (1) 600.0 0 120.00 216.
234.
1,1 70.
175.50 - 1,34 5.50 Cuadrillas de Laboratorio de Suelos 5,8 50.
877.50 - 6,72 7.50 5,8 50.
877.50 - 6,72 7.50
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 Nom bre Cargo Tarifa de remu neraci ón básic a por día/m es/añ o de trabaj o Tiemp o Extra Excep to Ingeni eros y perso nal admin istrati vo Car gas soc iale s 1 Gast os gen eral es 1 Su b - tot al Honorario s/Utilidad es 2 Asig naci ón por traba jo fuera de la sede Tarif a fija pro pue sta por mes de trab ajo 1 20% de 1
% de 1+2 ) (25 % de 1+2+ 3) 1+2 +3+
15% de 5 5+6 +7 Labor atorist a (1) Labora torista (1) 1,000. 00 200.00 360.
390.
1,9 50.
292.50 - 2,24 2.50 Ayud ante de Labor atorio (1) Ayuda nte de Labora torio (1) 700.0 0 140.00 252.
273.
1,3 65.
204.75 - 1,56 9.75 Motori sta Motoris ta 700.0 0 140.00 252.
273.
1,3 65.
204.75 - 1,56 9.75
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 Nom bre Cargo Tarifa de remu neraci ón básic a por día/m es/añ o de trabaj o Tiemp o Extra Excep to Ingeni eros y perso nal admin istrati vo Car gas soc iale s 1 Gast os gen eral es 1 Su b - tot al Honorario s/Utilidad es 2 Asig naci ón por traba jo fuera de la sede Tarif a fija pro pue sta por mes de trab ajo 1 20% de 1
% de 1+2 ) (25 % de 1+2+ 3) 1+2 +3+
15% de 5 5+6 +7 Peón de Labor atorio (1) Peón de Labora torio (1) 600.0 0 120.00 216.
234.
1,1 70.
175.50 - 1,34 5.50 Cuadrillas de Inspectoría de Obra 6,0 45.
906.75 - 6,95 1.75 6,0 45.
906.75 - 6,95 1.75
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 Nom bre Cargo Tarifa de remu neraci ón básic a por día/m es/añ o de trabaj o Tiemp o Extra Excep to Ingeni eros y perso nal admin istrati vo Car gas soc iale s 1 Gast os gen eral es 1 Su b - tot al Honorario s/Utilidad es 2 Asig naci ón por traba jo fuera de la sede Tarif a fija pro pue sta por mes de trab ajo 1 20% de 1
% de 1+2 ) (25 % de 1+2+ 3) 1+2 +3+
15% de 5 5+6 +7 Inspe ctores (3) Inspect ores (3) 2,400. 00 480.00 864.
936.
4,6 80.
702.00 - 5,38 2.00 Motori sta (1) Motoris ta (1) 700.0 0 140.00 252.
273.
1,3 65.
204.75 - 1,56 9.75 1 Expresado como porcentaje de 1. 2 Expresado como porcentaje de 4. * Si se emplea más de una moneda, agregue un cuadro.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 ________________________________________________ Firma Fecha Nombre y cargo: ______________________” 34. “La MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO No. SIT-SUP-2221- B C I E - 0 2 - 2 0 2 5 S ERVICIO S D E C ONSULTORÍA P A R A L A “ SUPERVISIÓN D E L A C ONS TRUCCIÓN D E L A S OBRAS PARA EL LIBRAMIENTO A N I L L O P ERIFÉRIC O CARRETERA CA-5 SUR”. PARA E MPRESAS C ONSULTORA S D E L A L I S TA C O RTA Q U E F U E R O N P RE CALIFICADA S EN EL PROCESO Nro. EI-SIT- BCIE-2221-001-2023, que literalmente dice: Nosotros, OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES, hondureño, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con domicilio legal en el Barrio La Bolsa, Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, con Documento Nacional de Identificación (DNI) No. 0801-1990-24191, actuando en mi condición de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS D E I NFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11- 2024 de fecha 3 de enero del año 2024 y que en este acto se designará como “EL CONTRATANTE” por una parte y ROBERTO ARISTIDES ANDINO BARAHONA, hondureño, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, con Documento Nacional de Identificación (DNI) No. 0801-1950- 00603, con domicilio en Tegucigalpa, quien funge como Representante Legal y Gerente General de la Firma ASOCIACIÓN DE CONSULTORES EN INGENIERÍA S. de R. L. (ACI, S. DE R.L.), con Registro Tributario Nacional No. 05019002265663, ubicada en colonia El Prado, calle 2 segunda avenida N, casa 909, Tegucigalpa Honduras, C.A., correo electrónico aci@aci.hn, con teléfono 2239-2470, empresa constituida conforme las leyes de la República, en adelante denominado “EL CONSULTOR” por la otra parte; hemos convenido en celebrar
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 la presente MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SIT-SUP-2221-BCIE-02-2025, p a r a l a “ SUPERVISIÓN D E LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL LIBRAMIENTO A N I L L O P ERIFÉRIC O CARRETERA CA-5 SUR”. PARA E MPRESAS C ONSULTORA S D E L A L I S TA C O RTA Q U E F U E R O N P RE CALIFICADA S EN EL PROCESO Nro. EI-SIT- BCIE-2221-001-2023., de acuerdo con las cláusulas y estipulaciones legales que a continuación se indican: ANTECEDENTES : Con fecha 19 de junio del año 2025, fue suscrito p o r e l S e ñ o r O C TAV I O J O S É PINEDA PAREDES actuando en su condición de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS D E I NFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), y el Señor ROBERTO ARISTIDES ANDINO BARAHONA actuando en su condición de Representante Legal de la Firma ASOCIACIÓN DE CONSULTORES EN INGENIERÍA S. de R. L. (ACI, S. de R. L.), el contrato de consultoría No. SIT-SUP-2221-BCIE-02-2025, para la “SUPERVISIÓN DE LA C ONS TRUCCIÓN D E L A S OBRAS PARA EL LIBRAMIENTO A N I L L O P ERIFÉRIC O CARRETERA CA-5 SUR”. PARA E MPRESAS C ONSULTORA S D E L A L I S TA C O RTA Q U E F U E R O N P RE CALIFICADA S EN EL PROCESO Nro. EI-SIT- BCIE-2221-001-2023, por un monto de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 59/100 ($ 1,250,228.59), con un plazo de ejecución de VEINTISÉIS (26) MESES contados desde la emisión de la Orden de Inicio, misma que fue establecida a partir del veintidós (22) de julio de 2025, mediante Oficio SIT- DSE-3028-2025, con fecha de finalización el veinte y uno (21) de septiembre de 2027. CONSIDERANDO (1): Que El Consultor en fecha 16 de octubre de 2025, solicitó mediante oficio SVLG/G-No.015/2025 el reemplazo de Especialistas clave asignados al proyecto, Gerente de Proyecto y Especialista Social, con la justificación de que los mismos se encuentran imposibilitados para cumplir con los cargos para los cuales se habían considerado, adjuntando a dicha solicitud las Hojas de Vida del nuevo personal propuesto para realizar la sustitución, La Unidad Ejecutora ha realizado el análisis y evaluación de
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 las Hojas de Vida de los Especialistas clave propuestos para el reemplazo y ha verificado que cumplen con los requisitos y criterios establecidos para los respectivos cargos en los Términos de Referencia. Asi mismo, considerando que el Consultor según contrato asignó como Especialista Coordinador del Proyecto al Gerente de Proyecto, al realizar la sustitución del Gerente, se tendrá que rectificar el nombre descrito en la Cláusula 28.1 de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC). CONSIDERANDO (2): Que en el Anexo IV. Personal Profesional Clave del Consultor y Subconsultores, Anexo V, Formulario ECO-3: Desglose de la Remuneración y en Formulario Tipo I Desglose de tarifas acordadas en el Contrato del Contratante, se describen los cargos y nombres de cada uno de los integrantes del Personal Profesional Clave del Consultor…”, y en la sección “C” de las Condiciones Generales del Contrato (CGC), en la Cláusula 29.1: Reemplazo de Especialistas Clave, se establece que: “La sustitución de cualquier Especialista Clave durante la Ejecución del Contrato únicamente podrá considerarse con base en la solicitud escrita del Consultor y debido a circunstancias fuera del control razonable del Consultor, incluida, más no limitada a, la incapacidad física o defunción de dicho Especialista. En tal caso, el Consultor deberá proveer de inmediato como reemplazo, a una persona de calificaciones y experiencia equivalentes o mejores”. CONSIDERANDO (3): Que en la Sección E. PAGOS AL CONSULTOR, Cláusula 41.1 de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC) y en el Anexo I Términos de Referencia concertados, inciso 21. Forma de Pago, se define la forma y cronograma de pagos a realizar al Consultor, incluyendo la fórmula para calcular el monto de pago mensual, calculado de acuerdo con el porcentaje de avance de la construcción, la cual es correcta, sin embargo, en el contenido del texto de las “Notas” relacionadas con la fórmula se presentan algunas discrepancias, que es necesario corregir para evitar confusión y el texto sea congruente con la fórmula. CONSIDERANDO (4): Que en la Sección B. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y O BLIGACIONES D E L CONSULTOR, de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC), en la Cláusula 17.1 se requiere completar el nombre del proyecto y corregir la sección indicada para el Alcance de los Servicios en los Términos de Referencia.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 CONSIDERANDO (5): Que en las Condiciones Generales del Contrato (CPC), Sección F. Modificaciones, Suspensión de Pagos y Terminación Anticipada del Contrato, Cláusula 43.1: Modificaciones o Variaciones, se establece que: “Los términos y condiciones de este Contrato incluido el alcance de los Servicios de consultoría solo podrá modificarse o sufrir variaciones mediante acuerdo por escrito entre las Partes. No obstante, cada una de las Partes deberá dar la debida consideración a cualquier modificación o cambio propuesto por la otra Parte.” AMBAS PARTES CONVIENEN: Con fundamento en los Artículos 119 numeral 2, 121, 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado, y las Condiciones Generales del Contrato (CGC), las partes convienen en Modificar el referido Contrato de Consultoría No. SIT-SUP-2221-BCIE-02-2025, p a r a l a “ SUPERVISIÓN D E LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL LIBRAMIENTO A N I L L O P ERIFÉRIC O CARRETERA CA-5 SUR”. PARA E MPRESAS C ONSULTORA S D E L A L I S TA C O RTA Q U E F U E R O N P RE CALIFICADA S EN EL PROCESO Nro. EI-SIT- BCIE-2221-001-2023, conforme a las condiciones siguientes: PRIMERO: Modificar la Cláusula 17.1 de la Sección B. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y O BLIGACIONES D E L CONSULTOR, de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC), la que a partir de la fecha deberá leerse así:
Con fundamento en los Artículos 119 numeral 2, 121, 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado, y las Condiciones Generales del Contrato (CGC), las partes convienen en Modificar el referido Contrato de Consultoría No. SIT-SUP-2221-BCIE-02- 2025, para la "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL LIBRAMIENTO ANILLO PERIFÉRICO CARRETERA CA-5 SUR”. PARA EMPRESAS CONSULTORAS DE LA LISTA CORTA QUE FUERON PRECALIFICADAS EN EL PROCESO Nro. EI-SIT-BCIE-2221- 001-2023, conforme a las condiciones siguientes: PRIMERO: Modificar la Cláusula 17.1 de la Sección B. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR, de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC), la que a partir de la fecha deberá leerse así: 17.1 Alcance de los Servicios de Consultoría: Contratación de Servicios de Consultoría con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para la “SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL LIBRAMIENTO ANILLO PERIFÉRICO CARRETERA CA-5 SUR”, el cual consiste en: La Construcción y Pavimentación de la Carretera de Cuatro Carriles del Tramo La Cañada- El Tizatillo (Estación 0+000- 8+155.83), Incluye la Construcción de dos lntercambiadores en el Inicio y al final del tramo y un Túnel en la Estación 3+500, para el Libramiento Anillo Periférico-Carretera CA-5 Sur, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán Ver Anexo I del Contrato: Términos de Referencia
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 S EGUNDO: M od ificar l a Cláusula 28.1 de la SECCIÓN C. PERSONAL PROFESIONAL Y S UB CONSULTORES, d e l a s Condiciones Particulares del Contrato (CPC), la cual en adelante se leerá de la siguiente manera:
SEGUNDO: Modificar la Cláusula 28.1 de la SECCIÓN C. PERSONAL PROFESIONAL Y SUBCONSULTORES, de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC), la cual en adelante se leerá de la siguiente manera: 28.1 El Especialista Coordinador designado por el Consultor es: ING. GERARDO JOSÉ FRANCISCO ZUNIGA QUESADA, gerardo zuniga@aci.hn. TERCERO: Modificar la Cláusula 41.1 de la SECCIÓN E. PAGOS AL CONSULTOR de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC), la cual en adelante se leerá de la siguiente manera: 41.1 El cronograma de pagos es: a) 10% pago Inicial (a la revisión y aprobación de informe preliminar) b) 10% pago Final (a la revisión y aprobación del informe final de calidad de obras) La certificación de los servicios será mensual y se realizará conforme la presentación de los informes previstos en los Términos de Referencia y a satisfacción del Contratante. El monto de pago mensual será calculado de acuerdo con el porcentaje de avance de la construcción mediante la siguiente fórmula: Mcs Mcs × Emc CM = 0.40 × + 0.60 × Pcc Mcc (1) (2)
SEGUNDO: Modificar la Cláusula 28.1 de la SECCIÓN C. PERSONAL PROFESIONAL Y SUBCONSULTORES, de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC), la cual en adelante se leerá de la siguiente manera: 28.1 El Especialista Coordinador designado por el Consultor es: ING. GERARDO JOSÉ FRANCISCO ZUNIGA QUESADA, gerardo zuniga@aci.hn. TERCERO: Modificar la Cláusula 41.1 de la SECCIÓN E. PAGOS AL CONSULTOR de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC), la cual en adelante se leerá de la siguiente manera: 41.1 El cronograma de pagos es: a) 10% pago Inicial (a la revisión y aprobación de informe preliminar) b) 10% pago Final (a la revisión y aprobación del informe final de calidad de obras) La certificación de los servicios será mensual y se realizará conforme la presentación de los informes previstos en los Términos de Referencia y a satisfacción del Contratante. El monto de pago mensual será calculado de acuerdo con el porcentaje de avance de la construcción mediante la siguiente fórmula: Mcs Mcs × Emc CM = 0.40 × + 0.60 × Pcc Mcc (1) (2) TERCERO: Modificar la Cláusula 41.1 de la SECCIÓN E. PAGOS AL CONSULTOR de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC), la cual en adelante se leerá de la siguiente manera:
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
Donde: ABREVIACIÓN DESCRIPCIÓN CM Cuota Mensual a pagar al Consultor o Supervisor durante el plazo de la construcción de la obra. Mcs Monto del contrato de Consultoría menos el pago inicial y pago final. Pcc Plazo contractual para la ejecución de la obra (plazo del Contratista encargado de la construcción de la obra) Emc Estimación Mensual de obra ejecutada por el Contratista, correspondiente al mes a pagar al Consultor o Supervisor (Excluyendo administración delegada y escalamiento, y otros montos provisionales incluidos en el contrato del contratista). Mcc Monto del Contrato de construcción de la obra (Excluyendo administración delegada y escalamiento, y otros montos provisionales incluidos en el contrato del contratista) Notas: 1. El primer término de la fórmula (1), es un valor fijo que representa el cuarenta por ciento (40%) del Monto Máximo del Contrato de Consultoría o Supervisión, excluyendo el pago inicial y el pago final (Mcs), dividido entre el plazo contractual para la ejecución de la obra Pcc (plazo del Contratista de obra), con lo cual se reconocería un valor fijo mensual al Consultor.
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
2. El segundo término de la fórmula (2), representa el sesenta por ciento (60%) restante del Monto del Contrato de Consultoría o Supervisión, excluyendo el pago inicial y el pago final (Mcs), multiplicado por el valor de la Estimación Mensual de obra del Contratista (Emc), correspondiente al mes a pagar al Consultor o Supervisor, dividido entre el Monto del Contrato de Construcción de la Obra (Mcc), excluyendo costos de administración delegada, escalamiento y otros montos provisionales incluidos en el contrato del contratista. 3. Si al finalizar el plazo contractual de la Consultoría de Supervisión, no se ha finalizado la obra, y el plazo se amplía por cualquier razón (Cláusula Cuadragésima Tercera: Modificaciones o Variaciones, inciso 43.1, de las Condiciones Generales del Contrato), la Cuota Mensual a Pagar (CM) al Consultor o Supervisor, se calculará con las nuevas variaciones acumuladas en monto y plazo de ambos contratos (Obra y Supervisión). 4. Al finalizar el plazo contractual a satisfacción del Contratante se le pagará el saldo total restante del contrato de Consultoría en la última solicitud de pago, por ser un contrato de Suma Alzada. 5. Adicionalmente previo a cada solicitud de pago el Consultor deberá estar al día con los informes correspondientes al período de cobro. Para la certificación mensual la firma Consultora deberá presentar al contratante la siguiente documentación: Informes Mensuales. Constancia de pagos de seguros Constancia de pagos de todas las obligaciones fiscales, laborales y previsionales de su personal. De acuerdo con lo estipulado en los Términos de Referencia. CUARTO: Modificar la Sección 21. Forma de Pago, del Anexo I: Términos de Referencia, la cual en adelante se leerá de la siguiente manera:
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 CUARTO: Modificar la Sección 21. Forma de Pago, del Anexo I: Términos de Referencia, la cual en adelante se leerá de la siguiente manera: 21. FORMA DE PAGO El contrato será pagado por suma global, y solamente se podrá ampliar el monto del contrato de consultoría o supervisión por obra adicional al contrato de obra, autorizada por el Contratante, o por fuerza mayor. Por otras razones solo se ampliará el plazo. El pago se hará de acuerdo con las disposiciones indicadas a continuación: c) 10% pago Inicial (a la revisión y aprobación de informe preliminar) d) 10% pago Final (a la revisión y aprobación del informe final de calidad de obras) La certificación de los servicios será mensual y se realizará conforme la presentación de los informes previstos en los Términos de Referencia y a satisfacción del Contratante. El monto de pago mensual será calculado de acuerdo con el porcentaje de avance de la construcción mediante la siguiente fórmula:
21. FORMA DE PAGO El contrato será pagado por suma global, y solamente se podrá ampliar el monto del contrato de consultoría o supervisión por obra adicional al contrato de obra, autorizada por el Contratante, o por fuerza mayor. Por otras razones solo se ampliará el plazo. El pago se hará de acuerdo con las disposiciones indicadas a continuación: c) 10% pago Inicial (a la revisión y aprobación de informe preliminar) d) 10% pago Final (a la revisión y aprobación del informe final de calidad de obras) La certificación de los servicios será mensual y se realizará conforme la presentación de los informes previstos en los Términos de Referencia y a satisfacción del Contratante. El monto de pago mensual será calculado de acuerdo con el porcentaje de avance de la construcción mediante la siguiente fórmula: Mcs Mcs × Emc CM = 0.40 × + 0.60 × Pcc Mcc Donde: ABREVIACIÓ N DESCRIPCIÓN (1) (2)
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173
CM Cuota Mensual a pagar al Consultor o Supervisor durante el plazo de la construcción de la obra. Mcs Monto del contrato de Consultoría menos el pago inicial y pago final. Pcc Plazo contractual para la ejecución de la obra (plazo del Contratista encargado de la construcción de la obra) Emc Estimación Mensual de obra ejecutada por el Contratista, correspondiente al mes a pagar al Consultor o Supervisor (Excluyendo administración delegada y escalamiento, y otros montos provisionales incluidos en el contrato del contratista). Mcc Monto del Contrato de construcción de la obra (Excluyendo administración delegada y escalamiento, y otros montos provisionales incluidos en el contrato del contratista) Notas: 1) El primer término de la fórmula (1), es un valor fijo que representa el cuarenta por ciento (40%) del Monto Máximo del Contrato de Consultoría o Supervisión, excluyendo el pago inicial y el pago final (Mcs), dividido entre el plazo contractual para la ejecución de la obra Pcc (plazo del Contratista de obra), con lo cual se reconocería un valor fijo mensual al Consultor. 2) El segundo término de la fórmula (2), representa el sesenta por ciento (60%) restante del Monto del Contrato de Consultoría o Supervisión, excluyendo el pago inicial y el pago final (Mcs), multiplicado por el valor de la Estimación Mensual de obra del Contratista (Emc), correspondiente al mes a pagar al Consultor o Supervisor, dividido entre el Monto del Contrato de Construcción de la Obra (Mcc), excluyendo costos de administración delegada, escalamiento y otros montos provisionales incluidos en el contrato del contratista. 3) Si al finalizar el plazo contractual de la Consultoría de Supervisión, no se ha finalizado la obra, y el plazo se amplía por cualquier razón (Cláusula Mcs Mcs × Emc CM = 0.40 × + 0.60 × Pcc Mcc Donde: ABREVIACIÓ N DESCRIPCIÓN (1) (2) Notas: 1) El primer término de la fórmula (1), es un valor fijo que representa el cuarenta por ciento (40%) del Monto Máximo del Contrato de Consultoría o Supervisión, excluyendo el pago inicial y el pago final (Mcs), dividido entre el plazo contractual para la ejecución de la obra Pcc (plazo del Contratista de obra), con lo cual se reconocería un valor fijo mensual al Consultor. 2) El segundo término de la fórmula (2), representa el sesenta por ciento (60%) restante del Monto del Contrato de Consultoría o Supervisión, excluyendo el pago inicial y el pago final (Mcs), multiplicado por el valor de la Estimación Mensual de Obra del Contratista (Emc), correspondiente al mes a pagar al Consultor o Supervisor, dividido entre el Monto del Contrato de Construcción de la Obra (Mcc), excluyendo costos de administración delegada, escalamiento y otros montos provisionales incluidos en el contrato del contratista. 3) Si al finalizar el plazo contractual de la Consultoría de Supervisión, no se ha finalizado la obra, y el plazo se amplía por cualquier razón (Cláusula Cuadragésima Tercera: Modificaciones o Variaciones, inciso 43.1, de las Condiciones Generales del Contrato), la Cuota Mensual a Pagar (CM) al Consultor o Supervisor, se calculará con las nuevas variaciones acumuladas en monto y plazo de ambos contratos (Obra y Supervisión). 4) Al finalizar el plazo contractual a satisfacción del Contratante se le pagará
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 el saldo total restante del contrato de Consultoría en la última solicitud de pago, por ser un contrato de Suma Alzada. 5) Adicionalmente previo a cada solicitud de pago el Consultor deberá estar al día con los informes correspondientes al período de cobro. NOTA: CONDICIONANTE DE PAGO Y REPONSABILIDAD DE EL CONTRATANTE: Si se redujeran los alcances del Contrato de Obra, se reducirá en la misma proporción en monto y tiempo del Contrato de Consultoría con respecto a la oferta presentada. Por inicio tardío de las obras por parte de El Contratista. Si El Contratista no comienza las actividades constructivas dentro de los cinco días calendario después de emitida su Orden de Inicio. El Consultor no podrá tener remuneración alguna hasta el inicio real de las obras. Esto sin perjuicio y responsabilidad de El Contratante. Quedando establecido que no habrá reconocimiento monetario por parte de El Contratante, por el tiempo y recursos asignados por El Consultor durante este período de inactividad. En caso de que se suscriba el Contrato de Consultoría y que no se haya emitido una Orden de Inicio, EL CONTRATANTE quedará liberado de cualquier responsabilidad, dado que las obligaciones recíprocas enunciadas en el Contrato no surtieron efecto alguno. Si las actividades constructivas se llegan a detener; por abandono, incompetencia o negligencia continuad de El Contratista, SOLAMENTE se reconocerá a El Consultor el tiempo y pago correspondientes a las obras ejecutadas, previa notificación de El Contratante y entrega de los productos correspondientes a la fecha por parte de El Consultor. En el ESTIMADO DE COSTOS, se desglosa el Costo de Personal (Hombres - Mes), Beneficios Sociales, Costos Operativos, gastos Generales y Honorarios de cada Componente. QUINTO: Modificar el contenido del Anexo IV Personal Profesional Clave del Consultor y Subconsultores del Contrato, el cual en adelante se leerá de la siguiente manera:
productos correspondientes a la fecha por parte de El Consultor. En el ESTIMADO DE COSTOS, se desglosa el Costo de Personal (Hombres - Mes), Beneficios Sociales, Costos Operativos, gastos Generales y Honorarios de cada Componente. QUINTO: Modificar el contenido del Anexo IV Personal Profesional Clave del Consultor y Subconsultores del Contrato, el cual en adelante se leerá de la siguiente manera: SEXTO: Modificar el Formulario ECO-3. Desglose de la Remuneración, del Anexo V: Desglose del Precio del Contrato, el cual a partir de la fecha de leerá de la siguiente N° Nombre Cargo a desempeñar 1 Gerardo José Francisco Zúniga Quesada Gerente de Proyecto 2 Fredy Omar Solano Ingeniero Residente 3 Luis Guillermo Loria Especialista en Pavimentos 4 Carlos Rodolfo Rivera Especialista en Geotecnia 5 Eddy Nelson Larios Especialista en Hidráulica 6 Ovidio Florentino Salgado Especialista en Diseño y Seguridad Vial 7 Joaquin Torre Moncada Especialista en Estructuras 8 Gilda Mercedes Ordoñez Especialista Ambiental 9 Eleana Lizeth Amaya Morgan Especialista Social Anexo IV: Personal Profesional Clave del Consultor y Subconsultores (Cargos, funciones asignadas y calificaciones mínimas) Especialistas clave y asignación de funciones
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 SEXTO: Modificar el Formulario ECO-3. Desglose de la Remuneración, del Anexo V: Desglose del Precio del Contrato, el cual a partir de la fecha se leerá de la siguiente manera:
SEPTIMO: Modificar el Formulario tipo 1 Desglose de tarifas acordadas en el contrato del Contratante del Anexo V: Base $3,250.00 2 $6,500.00 Campo $3,250.00 2 $6,500.00 Base $3,250.00 2 $6,500.00 Campo $3,250.00 24 $78,000.00 Base $4,062.50 4 $16,250.00 Campo $4,062.50 5 $20,312.50 Base $3,250.00 4 $13,000.00 Campo $3,250.00 5 $16,250.00 Base $3,737.50 3 $11,212.50 Campo $3,737.50 2.4 $8,970.00 Base $3,250.00 2.4 $7,800.00 Campo $3,250.00 3 $9,750.00 Base $4,062.50 3 $12,187.50 Campo $4,062.50 4.2 $17,062.50 Base $3,250.00 4 $13,000.00 Campo $3,250.00 6.5 $21,125.00 Base $3,250.00 2 $6,500.00 Campo $3,250.00 2 $6,500.00 Base $2,437.50 2 $4,875.00 Campo $2,437.50 24 $58,500.00 Base $3,250.00 2 $6,500.00 Campo $3,250.00 2 $6,500.00 Base $2,437.50 2 $4,875.00 Campo $2,437.50 2 $4,875.00 Base $3,250.00 3 $9,750.00 Campo $3,250.00 4.2 $13,650.00 Base $3,250.00 2 $6,500.00 Campo $3,250.00 2 $6,500.00 Base $1,625.00 0 $0.00 Campo $1,625.00 24 $39,000.00 Base $5,850.00 4 $23,400.00 Campo $5,850.00 0 $0.00 Base $5,850.00 0 $0.00 Campo $5,850.00 24 $140,400.00 Base $5,850.00 0 $0.00 Campo $5,850.00 24 $140,400.00 Base $6,045.00 0 $0.00 Campo $6,045.00 24 $145,080.00 $888,225.00 11 Especialista en Economía del Transporte 12 Especialista en Seguridad e Higiene en el Trabajo 10 Ingeniero Asistente
N° Nombre Cargo 1 Gerente de Proyecto Especialista en Hidráulica Especialista en Diseño y Seguridad Vial Especialista en Estructuras Especialista Social Especialista Ambiental Dedicación en meses tomar de TEC-5 Total US$ Luis Guillermo Loria Carlos Rodolfo Rivera Especialista en Geotecnia Gerardo José Francisco Zúniga Quesada Ingeniero Residente Fredy Omar Solano Especialista en Pavimentos Tarifa de remuneración meses-persona Eddy Nelson Larios Ovidio Florentino Salgado Joaquin Torre Moncada Gilda Mercedes Ordoñez Eleana Lizeth Amaya Morgan
Cuadrilla de Laboratorio de Suelos Cuadrilla de Laboratorio de Suelos
13 Ingeniero Eléctrico 14 Especialista Legal en Temas de Reasentamiento Formulario ECO-3: Desglose de la Remuneración Costos Totales Personal profesional clave (Evaluado en los criterios de evaluación) Otro personal propuesto (No evaluado en los criterios de evaluación) Cuadrillas de Inspectoría de Obra Cuadrillas de Inspectoría de Obra 15 Dibujante Calculista
Equipo de Personal Administrativo de Oficina Central Equipo de Personal Administrativo de Oficina Central 17 Cuadrilla de Topografía Cuadrilla de Topografía
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 SÉPTIMO: Modificar el Formulario tipo 1 Desglose de tarifas acordadas en el contrato del Contratante del Anexo V: Desglose del precio del contrato, el cual a partir de la fecha se leerá de la siguiente manera:
Desglose del precio del contrato, el cual a partir de la fecha de leerá de la siguiente manera: OCTAVO: Continúan vigente las Cláusulas y Sub-Cláusulas del Contrato Original que no se opongan a esta MODIFICACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 20% de 1 30% de (1+2) (25% de 1+2+3) 1+2+3+4 15% de 5 5+6+7 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,500.00 750.00 812.50 4062.50 609.38 - 4,671.88 2,500.00 750.00 812.50 4062.50 609.38 - 4,671.88 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,300.00 690.00 747.50 3737.50 560.63 - 4,298.13 2,300.00 690.00 747.50 3737.50 560.63 - 4,298.13 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,500.00 750.00 812.50 4062.50 609.38 - 4,671.88 2,500.00 750.00 812.50 4062.50 609.38 - 4,671.88 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 1,500.00 450.00 487.50 2437.50 365.63 - 2,803.13 1,500.00 450.00 487.50 2437.50 365.63 - 2,803.13 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 1,500.00 450.00 487.50 2437.50 365.63 - 2,803.13 1,500.00 450.00 487.50 2437.50 365.63 - 2,803.13 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 2,000.00 600.00 650.00 3250.00 487.50 - 3,737.50 1,000.00 300.00 325.00 1625.00 243.75 - 1,868.75 1,000.00 300.00 325.00 1625.00 243.75 - 1,868.75 5,850.00 877.50 6,727.50 5,850.00 877.50 6,727.50 Administrador Administrador 1,000.00 300.00 325.00 1625.00 243.75 - 1,868.75 Secretaría Secretaría 700.00 210.00 227.50 1137.50 170.63 - 1,308.13 Motorista Motorista 700.00 210.00 227.50 1137.50 170.63 - 1,308.13 Aseadoras Aseadoras 600.00 180.00 195.00 975.00 146.25 - 1,121.25 Vigilantes Vigilantes 600.00 180.00 195.00 975.00 146.25 - 1,121.25 5,850.00 877.50 6,727.50 5,850.00 877.50 6,727.50 Topógrafo (1) Topógrafo (1) 1,000.00 200.00 360.00 390.00 1950.00 292.50 - 2,242.50 Cadeneros (1) Cadeneros (1) 700.00 140.00 252.00 273.00 1365.00 204.75 - 1,569.75 Motorista (1) Motorista (1) 700.00 140.00 252.00 273.00 1365.00 204.75 - 1,569.75 Peones (1) Peones (1) 600.00 120.00 216.00 234.00 1170.00 175.50 - 1,345.50 5,850.00 877.50 6,727.50 5,850.00 877.50 6,727.50 Laboratorista (1) Laboratorista (1) 1,000.00 200.00 360.00 390.00 1950.00 292.50 - 2,242.50 Ayudante de Laboratorio (1) Ayudante de Laboratorio (1) 700.00 140.00 252.00 273.00 1365.00 204.75 - 1,569.75 Motorista Motorista 700.00 140.00 252.00 273.00 1365.00 204.75 - 1,569.75 Peón de Laboratorio (1) Peón de Laboratorio (1) 600.00 120.00 216.00 234.00 1170.00 175.50 - 1,345.50 6,045.00 906.75 6,951.75 6,045.00 906.75 6,951.75 Inspectores (3) Inspectores (3) 2,400.00 480.00 864.00 936.00 4680.00 702.00 - 5,382.00 Motorista (1) Motorista (1) 700.00 140.00 252.00 273.00 1365.00 204.75 - 1,569.75 Nombre Cargo Tiempo Extra excepto Ingenieros y Personal administrativo Gerardo José Francisco Zúniga Quesada Gerente de Proyecto Fredy Omar Solano Ingeniero Residente Eddy Nelson Larios Especialista en Hidráulica Ovidio Florentino Salgado Especialista en Diseño y Seguridad Vial Luis Guillermo Loria Especialista en Pavimentos Carlos Rodolfo Rivera Especialista en Geotecnia Ingeniero Asistente Joaquin Torre Moncada Especialista en Estructuras Gilda Mercedes Ordoñez Especialista Ambiental 2 Expresado como porcentaje de 4 Cargas sociales
Gastos generales 1 Sub-total Honorarios/ Utilidades 2 Tarifa de remuneración meses-persona Equipo de Personal Administrativo de Oficina Central Cuadrilla de Topografía Cuadrillas de Inspectoría de Obra Cuadrilla de Laboratorio de Suelos Dibujante Calculista Ingeniero Eléctrico Especialista Legal en Temas de Reasentamiento Formulario tipo I Desglose de tarifas acordadas en el Contrato del Contratante Por el presente, confirmamos que hemos acordado pagar a los siguientes Expertos, que participaran en la prestación de los Servicios, los honorarios básicos y los viáticos por trabajo fuera de la sede (según corresponda) que se indican a continuación: Expresados en dolares americanos 1 Expresado como porcentaje de 1 Asignación por trabajo fuera de sede Tarifa fija propuesta por mes de trabajo
PERSONAL Especialista en Economía del Transporte Especialista en Seguridad e Higiene en el Trabajo Eleana Lizeth Amaya Morgan Especialista Social
Sección A Acuerdos y L eyes R E P Ú B L I C A DE HONDURAS - TEGUCIG ALPA, M. D. C., 20 DE JUNI O D E L 2026 N o . 37,173 OCTAVO: Continúan vigente las Cláusulas y Sub-Cláusulas del Contrato Original que no se opongan a esta MODIFICACIÓN No.1 al Contrato de Consultoría en referencia. En fe de lo cual y de común acuerdo, firmamos la presente M OD IFICACIÓN N o . 1 A L CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SIT-SUP-2221-BCIE-02-2025, para la “SUPERVISIÓN DE LA C ONS TRUCCIÓN D E L A S OBRAS PARA EL LIBRAMIENTO A N I L L O P ERIFÉRIC O CARRETERA CA-5 SUR”. PARA E MPRESAS C ONSULTORA S D E L A L I S TA C O RTA Q U E F U E R O N P RE CALIFICADA S EN EL PROCESO Nro. EI-SIT- BCIE-2221-001-2023, en la Ciudad de Comayagüela, M.D.C., a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del 2025. (F/S) MSc. ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDESN, SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS D E I NFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT). (F/S) ING. ROBERTO ARISTIDES ANDINO BARAHONA, REPRESENTANTE L E G A L A SOCIACIÓN D E CONSULTORES EN INGENIERÍA S. de R. L.” 35. “
- 1)
- i)
- i)
- i)
- i)