Decreto Legislativo — Aprobación de Modificación No. 1 del Contrato de Supervisión de la Construcción de la Etapa I del Nuevo Relleno Sanitario Municipal del Distrito Central

Articulo 5

Aprobar en todas y cada una de sus partes la modificación No. 1 del CONTRATO No. 2605/GLA/AMDC/2023.-CÓDIGO No. 2885 “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DEL NUEVO RELLENO SANITARIO M U N I C I PA L D E L D I S T R I T O CENTRAL” Concurso Público Nacional No. CPUNO-009-AMDC-096-2023, por un monto total de CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS con 30/100 (L. 40,774,971.30), suscrito en fecha 05 de Diciembre del año 2025 entre la Municipalidad del Distrito Central (AMDC) denominado El Contratante y la Sociedad Mercantil HIDROSUELOS, S.A.S., denominado el Consultor, mismo que literalmente dice: “MODIFICACIÓN № 1. CONTRATO N o . 2 6 0 5 / G L A / A M D C / 2 0 2 3 . - CÓDIGO No. 2885. “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DEL NUEVO RELLENO S A N I TA R I O M U N I C I PA L D E L DISTRITO CENTRAL”. Concurso Público Nacional No. CPuNO-009- AMDC-096-2023. Nosotros, JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES, mayor de edad, soltero, Licenciado en Periodismo, hondureño y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificación número 0801-1975-02901, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, y en consecuencia Representante Legal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta Especial de Juramentación número 001-GDFM-2022 de fecha veinticinco de enero de dos mil veintidós (2022), quien para los efectos Legales de esta Modificación se denominará EL CONTRATANTE y el señor JUAN CARLOS CASTAÑEDA SANCHEZ, de nacionalidad Colombiana, Mayor de edad, con Pasaporte No. AX499261 y Carnet de Extranjería No. 01-2309-2022-00752 y de este domicilio, quien actúa en su condición de Representante de la Sociedad Mercantil denominada HIDROSUELOS, S.A.S., Representación que se acredita mediante Acta de Asamblea ordinaria de accionistas No. 25 de fecha 09 de septiembre del año 2020 debidamente Apostillada, quien en lo sucesivo y para efectos de esta Modificación No. 1 se denominará “EL CONSULTOR” por la otra parte; por cuanto hemos acordado celebrar la presente Modificación No. 1 al Contrato para el proyecto denominado “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I -- 132 of 196 -- DEL NUEVO RELLENO SANITARIO M U N I C I PA L D E L D I S T R I T O CENTRAL” .-Concurso Público No CPuNO-009-AMDC-096-2023; de acuerdo a los términos siguiente: DEFINICIONES.- Siempre que en la presente modificación se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación: 1.- EL CONTRATANTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central 2.- EL CONSULTOR: HIDROSUELOS, S.A.S. 3.- UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Control y Seguimiento 4.- FINANCIAMIENTO: Fondos Municipales CONSIDERANDO #1: Que la Alcaldía Municipal del Distrito Central suscribió el Contrato No. 2605/GLA/ AMDC/2023.- CÓDIGO No. 2885, con fecha Dieciocho (18) del mes de Octubre del año dos mil veintitrés (2023), entre el señor Alcalde Municipal del Distrito Central y la Empresa HIDROSUELOS, S.A.S., por un monto de TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 43/100 (L. 30,391,427.43) y en un el tiempo estimado para la supervisión de la construcción es de dieciocho (18) meses. CONSIDERANDO #2: Que la fecha de orden de inicio del proyecto fue el Once (11) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023) y con fecha de finalización el Once (11) de junio del año dos mil veinticinco (2025) CONSIDERANDO #3: Que se emitió Acta de Suspensión Temporal No. 1 en fecha Siete (07) de Octubre del año dos mil veinticuatro (2024), se consideró conveniente suspender el contrato en mención tomando en consideración lo siguiente: a) En cumplimiento con la normativa ambiental de Honduras, el proyecto requiere una licencia ambiental que debe ser otorgada por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) antes de proceder con cualquier actividad constructiva. A la fecha toda la documentación necesaria para la solicitud de dicha licencia ha sido debidamente radicada ante esta entidad, siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley General del Ambiente y su Reglamento, sin embargo, actualmente el proyecto se encuentra en etapa de evaluación técnica por parte de la SERNA, lo cual implica un análisis detallado de los posibles impactos ambientales y sociales del proyecto, así como de las medidas propuestas para su mitigación; es importante destacar que el dictamen favorable de la SERNA no solo garantiza el cumplimento de la legislación ambiental vigente, sino que también respalda la legitimidad del proyecto frente a las comunidades y otros actores interesados, reduciendo riesgos legales o sociales en el futuro. La obtención de esta licencia es, por tanto, un requisito indispensable para iniciar las actividades constructivas asegurando la sostenibilidad del proyecto por tal razón, se considera indispensable suspender el proyecto hasta tanto se haya logrado obtener la respectiva licencia. b) Paralelamente al trámite de la licencia ambiental, se está llevando a cabo un proceso exhaustivo de revisión y ajustes al diseño definitivo -- 133 of 196 -- de la Etapa I del Nuevo Relleno Sanitario Municipal del Distrito Central, este proceso tiene como objetivo principal optimizar la capacidad de almacenamiento de residuos sólidos, ampliando significativamente la vida útil de la infraestructura y asegurando que responda de manera eficiente a las crecientes necesidades de disposición final en el Distrito Central. Los ajustes al diseño incluyen, entre otros aspectos: Ampliación de la capacidad de almacenamiento: Se están evaluando la reconfiguración del terreno que permita maximizar el volumen disponible para la disposición de residuos sólidos, garantizando que el relleno sanitario pueda operar de manera sostenible durante un periodo prolongado, .- Incorporación de mejores prácticas de ingeniería: Se están considerando ajustes que aseguren la estabilidad estructural del relleno, el manejo adecuado de lixiviados. y gases, el cumplimiento de estándares internacionales en la construcción y operación de Relleno Sanitario.- Integración de componentes adicionales: Para mejorar la funcionalidad y minimizar impactos ambientales, se están analizando componentes complementarios, como sistemas de drenaje mejorando, zonas para disposición de excedentes de excavación y un sistema de almacenamiento de lixiviados, c) La suspensión no pudo ser considerada con anterioridad debido a la ejecución de obras fundamentales que forman parte de la infraestructura de soporte del Relleno Sanitario. Entre estas se encuentran la construcción del plantel de oficinas, los camerinos, los baños, el taller, el comedor, el almacén y el parqueadero. Estas obras son esenciales para garantizar que, una vez iniciado, el proyecto cuente con la infraestructura adecuada y suficiente para su operación y mantenimiento, por lo antes descrito, se realiza la suspensión Temporal No. 1, durante este periodo de suspensión se deberá esperar el otorgamiento de la Licencia Ambiental, para lograr que la ejecución de las obras continúe sin atrasos. Se realiza la Suspensión temporal del contrato el 07 de octubre de 2024. CONSIDERANDO #4: Que se emitió Acta de Reinicio No. 1 en fecha Once (11) de abril del año dos mil veinticinco (2025), el Contrato de Supervisión de la construcción de la Etapa I de Nuevo Relleno Sanitario Municipal del Distrito Central se reinicia formalmente por lo siguiente: a) El Contrato de construcción ha estado suspendido desde el 07 de octubre del 2024, por los motivos mencionados en el acta de suspensión No. 1, b) Se realizó el análisis técnico y financiero del proyecto de acuerdo al rediseño efectuado así como el Reordenamiento de las cantidades contractuales, de igual forma en fecha 05 de marzo se entregó la Licencia de Operación SLAS-00030-2025 por parte del SERNA, con la cual se ingresó al ICF dando aprobación el 11 de abril de 2025, el Plan de Salvamento No. FM-PS-001-2025. Por los puntos antes mencionados y para satisfacer el interés común se reinicia formalmente el contrato de construcción el 11 de Abril del 2025. CONSIDERANDO #5: Que la Empresa Supervisora contratada remitió a la Dirección de Control y Seguimiento en fecha Veintiocho (28) de noviembre del año dos mil veinticinco (2025). Informe de Justificación de la Modificación No. 1 al Contrato No. 2605/GLA/AMDC/2023.- CÓDIGO No. 2885 “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DEL NUEVO RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL” mediante el -- 134 of 196 -- cual se está solicitando extensión de 199 días adicionales a la fecha de finalización del referido de supervisión de obra, así como un incremento del contrato de supervisión por valor de L. 10,383,543.87. CONSIDERANDO #6: Que la Dirección de Control y Seguimiento remite Solicitud de Modificación No. 1 por Ampliación de Monto y Tiempo Contractual del Contrato No. 2605/GLA/AMDC/2023.- CÓDIGO No. 2885 “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DEL NUEVO RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL”. Dicha modificación fue revisada y aprobada por la Unidad Ejecutora mediante Resumen Ejecutivo de fecha Cinco (05) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025) y memorándum AMDC-DCS-1605-2025; por lo que esta modificación al contrato está debidamente justificada y soportada conforme a lo siguiente: La presente Modificación No. 01 para el contrato de Supervisión, se emite en función del incremento de tiempo en la ejecución del proyecto en un plazo de 199 días al Contrato de Construcción el cual finaliza el 30 de junio de 2026, por lo que, a fin de dar seguimiento a los trabajos ejecutados por el Contratista, es necesario ampliar el plazo del Contrato de Supervisión, tiempo que se considera necesario para realizar las actividades pendientes del proyecto. Con el afán de prever contratiempos que afecten de manera crítica el desenvolvimiento de las actividades del proyecto, en el análisis presentado por la supervisión se detalla la justificación de esta modificación No.1 al contrato. Por esta razón se emite la Modificación No.1 para asegurar que se realicen los trabajos planificados y garantizar la finalización del proyecto con la calidad requerida en su totalidad. Causales de la Justificación: Esta DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, toma como base el informe especial de esta modificación presentado por la supervisión, detallando los causales que dieron lugar a la presente, incurriendo en un incremento en el plazo y monto contractual de conformidad a lo establecido en el artículo No.125 de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 187 del reglamento respectivamente conformidad con las Condiciones Generales del Contrato, Numeral 11 (modificación), numeral 14 (Prorroga de plazos), numeral 15 (pagos),numeral 29 (modificación del contrato), numeral 35 (pagos al consultor) numeral 36 (precio del contrato), numeral 38 (condiciones relativas a los pagos) y de conformidad Condiciones especiales del contrato, numeral 13, numeral 14, numeral 15. En virtud de lo anteriormente expuesto, y considerando que la fecha de culminación contractual está establecida para el 13 de diciembre de 2025, y que la modificación No.2 al contrato de construcción impacta de forma directa en el Plazo de Ejecución, mediante el presente documento se solicita la ampliación del Plazo de ejecución por 199 días calendario. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita una modificación al monto contractual de Diez millones Trescientos Ochenta y -- 135 of 196 -- Tres mil Quinientos Cuarenta y Tres lempiras con 87/100 (L. 10,383,543.87), que equivale al 34.17% del monto. No obstante, dado que el incremento propuesto en el monto del contrato sobrepasa el 25% del valor inicial conforme al Art.123 de la Ley de Contratación del Estado y Art.205 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, esta modificación #1 requiere la aprobación del Congreso, en virtud de lo que dispone la normativa legal. A continuación, se presentan las actividades que modificaron en el contrato de supervisión: (modificación), numeral 14 (Prorroga de plazos),numeral 15(pagos),numeral 29(modificación del contrato),numeral 35 (pagos al consultor)numeral 36(precio del contrato),numeral 38(condiciones relativas a los pagos) y de conformidad Condiciones especiales del contrato, numeral 13 ,numeral 14,numeral 15.. En virtud de lo anteriormente expuesto, y considerando que la fecha de culminación contractual está establecida para el 13 de diciembre de 2025, y que la modificación No.2 al contrato de construcción impacta de forma directa en el Plazo de Ejecución, mediante el presente documento se solicita la ampliación del Plazo de ejecución por 199 días calendario. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita una modificación al monto contractual de Diez millones Trescientos Ochenta y Tres mil Quinientos Cuarenta y Tres lempiras con 87/100 (L. 10,383,543.87), que equivale al 34.17% del monto. No obstante, dado que el incremento propuesto en el monto del contrato sobrepasa el 25% del valor inicial conforme al Art.123 de la Ley de Contratación del Estado y Art.205 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, esta modificación #1 requiere la aprobación del Congreso, en virtud de lo que dispone la normativa legal. A continuación, se presentan las actividades que modificaron en el contrato de supervisión: ✓ PERSONAL REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Debido a la modificación del plazo de ejecución para el contratista, se detalla el tiempo del personal de supervisión requerido de la siguiente manera. 1.1.1 Director Ejecutivo: El Director Ejecutivo según Contrato de Servicios de Consultoría se consideró a tiempo parcial para 18.00 hombre / mes; sin embargo, el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el programa de trabajo del P E R S O N A L R E Q U E R I D O PA R A L O S SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Debido a la modificación del plazo de ejecución para el contratista, se detalla el tiempo del personal de supervisión requerido de la siguiente manera. 1.1.1 Director Ejecutivo: El Director Ejecutivo según Contrato de Servicios de Consultoría se consideró a tiempo parcial para 18.00 hombre / mes; sin embargo, el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el programa de trabajo del Contratista, el cual inició a partir de su orden de inicio (11-12-2023), tendrá una duración adicional de 199 días. Por lo anterior se considera un incremento por 6.48 hombre / mes de tiempo, para totalizar 24.48 Hombre / mes en esta Modificación. Entre las obligaciones del Director Ejecutivo están: Continuar brindando la dirección estratégica, aprobación de informes, validación de decisiones técnicas de alto nivel y coordinación institucional requerida durante toda la vigencia del contrato. La extensión del plazo del Contratista implica la realización de nuevas reuniones de seguimiento, revisión de entregables y toma de decisiones operativas que requieren su participación continua. 1.1.2 Gerente de Proyecto: El tiempo considerado para el Gerente de Proyecto según Contrato de Servicios de Consultoría fue de 18.00 hombre / mes; sin embargo, el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el programa de trabajo del Contratista, el cual inició a partir de su orden de inicio (11-12-2023), tendrá una duración adicional de 199 días. Por lo anterior se considera un incremento por 6.48 hombre / mes de tiempo, para totalizar 24.48 Hombre / mes en esta Modificación. Debe continuar coordinando la ejecución del contrato durante el tiempo adicional. Sus funciones incluyen gestionar trámites, verificar el desempeño del personal, aprobar el Plan de Ejecución ajustado, preparar informes y coordinar las relaciones entre Cliente, Contratista y Supervisor. Todo ello requiere extender su participación por el mismo periodo ampliado al Contratista. 1.1.3 Ingeniero Residente (Supervisión de Obra): El tiempo considerado para el Ingeniero Residente (Supervisión de Obra) según Contrato de Servicios de Consultoría fue de 18.00 hombre / mes; sin embargo, el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el programa de trabajo del Contratista, el cual inició a partir de su orden de inicio (11-12-2023), tendrá una duración adicional de 199 días. Por lo anterior se considera un incremento por 6.48 hombre / mes de tiempo, para totalizar 24.48 Hombre / mes en esta Modificación; debe continuar a cargo del control técnico diario de la obra revisar planos, verificar especificaciones, supervisar actividades constructivas, coordinar inspecciones y certificar avances. 1.1.4 Especialista en Residuos Sólidos: El tiempo considerado para el Especialista en Residuos Sólidos según -- 136 of 196 -- Contrato de Servicios de Consultoría fue de 18.00 hombre / mes; sin embargo, el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el programa de trabajo del Contratista, el cual inició a partir de su orden de inicio (11-12-2023), tendrá una duración adicional de 199 días. Por lo anterior se considera un incremento por 6.48 hombre / mes de tiempo, para totalizar 24.48 Hombre / mes en esta Modificación y ejecutará las siguientes labores en el proyecto: Debe continuar brindando soporte técnico en temas de calidad de la construcción del relleno sanitario, solución de imprevistos durante la obra y desarrollo de informes. La ampliación del plazo implica extender revisiones, evaluaciones de procedimientos y asesoría técnica al equipo de supervisión durante la ejecución prolongada. 1.1.5 Especialista en Geotecnia: El tiempo considerado para el Especialista en Geotecnia según Contrato de Servicios de Consultoría fue de 18.00 hombre / mes; sin embargo, el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el programa de trabajo del Contratista, el cual inició a partir de su orden de inicio (11-12-2023), tendrá una duración adicional de 199 días. Por lo anterior se considera un incremento por 6.48 hombre / mes de tiempo, para totalizar 24.48 Hombre / mes en esta Modificación y ejecutará las siguientes labores en el proyecto: Continuar verificando estabilidad de taludes, comportamiento de materiales, parámetros geotécnicos y cumplimiento de especificaciones técnicas. La prolongación de actividades como excavaciones, conformación de bermas y construcción de sistemas de impermeabilización hace necesaria su continuidad en el proyecto. 1.1.6 Especialista en Hidráulica / Hidrología: El tiempo considerado para el Especialista en Hidrología / Hidráulica según Contrato de Servicios de Consultoría fue de 18.00 hombre / mes; sin embargo, el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el programa de trabajo del Contratista, el cual inició a partir de su orden de inicio (11-12-2023), tendrá una duración adicional de 199 días. Por lo anterior se considera un incremento por 6.48 hombre / mes de tiempo, para totalizar 24.48 Hombre / mes en esta Modificación y ejecutará las siguientes labores en el proyecto: Continuar evaluando el manejo de aguas pluviales, drenajes, canales, obras de control y estructuras hidráulicas. La ampliación del contratista extiende el periodo en el que se requiere verificar diseños, revisar modificaciones y validar condiciones hidráulicas en campo. 1.1.7 Especialista Ambiental: El tiempo considerado para el Especialista Ambiental según Contrato de Servicios de Consultoría fue de 18.00 hombre / mes; sin embargo, el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el programa de trabajo del Contratista, el cual inició a partir de su orden de inicio (11-12-2023), tendrá una duración adicional de 199 días. Por lo anterior se considera un incremento por 6.48 hombre / mes de tiempo, para totalizar 24.48 Hombre / mes en esta Modificación y ejecutará las siguientes labores en el proyecto: Debe mantenerse vigente para verificar el cumplimiento de las medidas ambientales definidas en la licencia, verificación de los permisos, controles de emisiones, manejo de residuos, monitoreos y mitigación de impactos. La ampliación del plazo de construcción implica prolongar la vigilancia ambiental en igual proporción. -- 137 of 196 -- 1.1.8 Asistente de Supervisión I (Supervisión de Obra): El tiempo considerado para el Asistente de Supervisión I (Supervisión de obra) según Contrato de Servicios de Consultoría fue de 18.00 hombre / mes; sin embargo, el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el programa de trabajo del Contratista, el cual inició a partir de su orden de inicio (11-12-2023), tendrá una duración adicional de 199 días. Por lo anterior se considera un incremento por 6.48 hombre / mes de tiempo, para totalizar 24.48 Hombre / mes en esta Modificación y ejecutará las siguientes labores en el proyecto: Debe dar el apoyo operativo en campo es indispensable durante toda la ejecución de obra, especialmente en mediciones, levantamientos, bitácoras, registro fotográfico, acompañamiento al residente y control de actividades diarias. 1.1.9 Asistente de Supervisión II (Supervisión de Obra): El tiempo considerado para el Asistente de Supervisión II (Supervisión de Obra) según Contrato de Servicios de Consultoría fue de 18.00 hombre / mes; sin embargo, el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el programa de trabajo del Contratista, el cual inició a partir de su orden de inicio (11-12-2023), tendrá una duración adicional de 199 días. Por lo anterior se considera un incremento por 6.48 hombre / mes de tiempo, para totalizar 24.48 Hombre / mes en esta Modificación y ejecutará las siguientes labores en el proyecto: Debe dar el apoyo operativo en campo es indispensable durante toda la ejecución de obra, especialmente en mediciones, levantamientos, bitácoras, registro fotográfico, acompañamiento al residente y control de actividades diarias, 1.1.10 Asesor en Seguridad Industrial: El tiempo considerado para el Asesor en Seguridad Industrial según Contrato de Servicios de Consultoría fue de 18.00 hombre / mes; sin embargo, el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el programa de trabajo del Contratista, el cual inició a partir de su orden de inicio (11-12-2023), tendrá una duración adicional de 199 días. Por lo anterior se considera un incremento por 6.48 hombre / mes de tiempo, para totalizar 24.48 Hombre / mes en esta Modificación y ejecutará las siguientes labores en el proyecto: Debe garantizar el cumplimiento de protocolos de seguridad, supervisar condiciones de trabajo, revisar equipos de protección y evaluar riesgos durante todo el periodo de construcción. La ampliación del plazo del contratista obliga a mantener estas funciones activas. 1.1.11 Asesor en Lixiviados y Biogás: El tiempo considerado para el Asesor en Lixiviados y Biogás según Contrato de Servicios de Consultoría fue de 18.00 hombre / mes; sin embargo, el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el programa de trabajo del Contratista, el cual inició a partir de su orden de inicio (11-12-2023), tendrá una duración adicional de 199 días. Por lo anterior se considera un incremento por 6.48 hombre / mes de tiempo, para totalizar 24.48 Hombre / mes en esta Modificación y ejecutará las siguientes labores en el proyecto: Debe continuar brindando asistencia técnica especializada durante la construcción de sistemas de lixiviados, impermeabilización, pozos de biogás y obras asociadas. La extensión de actividades operativas y constructivas requiere su participación adicional. -- 138 of 196 -- 1.1.12 Asesor Social: El tiempo considerado para el Asesor Social según Contrato de Servicios de Consultoría fue de 18.00 hombre / mes; sin embargo, el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el programa de trabajo del Contratista, el cual inició a partir de su orden de inicio (11- 12-2023), tendrá una duración adicional de 199 días. Por lo anterior se considera un incremento por 6.48 hombre / mes de tiempo, para totalizar 24.48 Hombre / mes en esta Modificación y ejecutará las siguientes labores en el proyecto: Debe continuar atendiendo gestiones sociales, comunicación con comunidades, seguimiento a compromisos y manejo de situaciones críticas relacionadas con el entorno social del proyecto. El plazo extendido exige continuar con estas tareas. Esta DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, toma como base el informe especial de esta modificación presentado por la supervisión, detallando los causales que dieron lugar a la presente, incurriendo en un incremento en el plazo y monto contractual de conformidad a lo establecido en el artículo No.125 de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 187 del reglamento respectivamente conformidad con las Condiciones Generales del Contrato, Numeral 11 (modificación), numeral 14 (Prorroga de plazos),numeral 15(pagos),numeral 29(modificación del contrato),numeral 35 (pagos al consultor)numeral 36(precio del contrato),numeral 38(condiciones relativas a los pagos) y de conformidad Condiciones especiales del contrato, numeral 13 ,numeral 14,numeral 15.. En virtud de lo anteriormente expuesto, y considerando que la fecha de culminación contractual está establecida para el 13 de diciembre de 2025, y que la modificación No.2 al contrato de construcción impacta de forma directa en el Plazo de Ejecución, mediante el presente documento se solicita la ampliación del Plazo de ejecución por 199 días calendario. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita una modificación al monto contractual de Diez millones Trescientos Ochenta y Tres mil Quinientos Cuarenta y Tres lempiras con 87/100 (L. 10,383,543.87), que equivale al 34.17% del monto. No obstante, dado que el incremento propuesto en el monto del contrato sobrepasa el 25% del valor inicial conforme al Art.123 de la Ley de Contratación del Estado y Art.205 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, esta modificación #1 requiere la aprobación del Congreso, en virtud de lo que dispone la normativa legal. A continuación, se presentan las actividades que modificaron en el contrato de supervisión: ✓ PERSONAL REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Debido a la modificación del plazo de ejecución para el contratista, se detalla el tiempo del personal de supervisión requerido de la siguiente manera. 1.1.1 Director Ejecutivo: El Director Ejecutivo según Contrato de Servicios de Consultoría se consideró a tiempo parcial para 18.00 hombre / mes; sin embargo, el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el programa de trabajo del PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR Y OTROS 1.2.1 Inspectores de Obra (4): El tiempo considerado para el Inspectores de Obra (4) según Contrato de Servicios de Consultoría fue de 18.00 hombre / mes; sin embargo, el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el programa de trabajo del Contratista, el cual inició a partir de su orden de inicio (11-12-2023), tendrá una duración adicional de 199 días. Por lo anterior se considera un incremento por 6.48 hombre / mes de tiempo, para totalizar 24.48 Hombre / mes en esta Modificación y ejecutará las siguientes labores en el proyecto: Deben permanecer en sitio para el control técnico diario, verificación de calidad de materiales, cumplimiento de especificaciones, seguimiento fotográfico y corroboración de avances físicos. La inspección es diaria y permanente, por lo que su ampliación es obligatoria en el mismo periodo otorgado al contratista. 1.2.2 Dibujante AutoCAD / Calculista (2): El tiempo considerado para la Dibujante AutoCAD / Calculista (2) según Contrato de Servicios de Consultoría fue de 12.00 hombre / mes; sin embargo, el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el programa de trabajo del Contratista, el cual inició a partir de su orden de inicio (11-12-2023), tendrá una duración adicional de 199 días. Por lo anterior se considera un incremento por 6.48 hombre / mes de tiempo, para totalizar 24.48 Hombre / mes en esta Modificación y ejecutará las siguientes labores en el proyecto: Deben continuar actualizando planos, generando detalles constructivos, registrando modificaciones en obra, elaborando as-built y apoyando al residente y especialistas en ajustes técnicos derivados de la ejecución prolongada. 1.2.3 Motorista: El tiempo considerado para el Motorista según Contrato de Servicios de Consultoría fue de 18.00 hombre / mes; sin embargo, el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el programa de trabajo del Contratista, el cual inició a partir de su orden de inicio (11-12-2023), tendrá una duración adicional de 199 días. Por lo anterior se considera un incremento por 6.48 hombre / mes de tiempo, para totalizar 24.48 Hombre / mes en esta Modificación y ejecutará las siguientes labores en el proyecto: Traslado del personal de campo, visitas al sitio, recorridos de inspección y apoyo logístico. La ampliación del contratista implica extender todos los desplazamientos necesarios para la supervisión. -- 139 of 196 -- 1.2.4 Tiempo Extra de Personal Auxiliar: Se considera un 25% del monto de los ítems 1.2.1 Inspectores de Obra (4), 1.2.2 Dibujante AutoCAD Calculista (2) y 1.2.3 Motorista, por concepto de horas extras durante la ejecución de los trabajos en el tiempo de ampliación. contractual está establecida para el 13 de diciembre de 2025, y que la modificación No.2 al contrato de construcción impacta de forma directa en el Plazo de Ejecución, mediante el presente documento se solicita la ampliación del Plazo de ejecución por 199 días calendario. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita una modificación al monto contractual de Diez millones Trescientos Ochenta y Tres mil Quinientos Cuarenta y Tres lempiras con 87/100 (L. 10,383,543.87), que equivale al 34.17% del monto. No obstante, dado que el incremento propuesto en el monto del contrato sobrepasa el 25% del valor inicial conforme al Art.123 de la Ley de Contratación del Estado y Art.205 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, esta modificación #1 requiere la aprobación del Congreso, en virtud de lo que dispone la normativa legal. A continuación, se presentan las actividades que modificaron en el contrato de supervisión: ✓ PERSONAL REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Debido a la modificación del plazo de ejecución para el contratista, se detalla el tiempo del personal de supervisión requerido de la siguiente manera. 1.1.1 Director Ejecutivo: El Director Ejecutivo según Contrato de Servicios de Consultoría se consideró a tiempo parcial para 18.00 hombre / mes; sin embargo, el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el programa de trabajo del BENEFICIOS SOCIALES Se reconoce el 46.23% al monto acumulado del renglón: “PERSONAL”, a efectos de cumplir con los beneficios sociales del personal contratado. (modificación), numeral 14 (Prorroga de plazos),numeral 15(pagos),numeral 29(modificación del contrato),numeral 35 (pagos al consultor)numeral 36(precio del contrato),numeral 38(condiciones relativas a los pagos) y de conformidad Condiciones especiales del contrato, numeral 13 ,numeral 14,numeral 15.. En virtud de lo anteriormente expuesto, y considerando que la fecha de culminación contractual está establecida para el 13 de diciembre de 2025, y que la modificación No.2 al contrato de construcción impacta de forma directa en el Plazo de Ejecución, mediante el presente documento se solicita la ampliación del Plazo de ejecución por 199 días calendario. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita una modificación al monto contractual de Diez millones Trescientos Ochenta y Tres mil Quinientos Cuarenta y Tres lempiras con 87/100 (L. 10,383,543.87), que equivale al 34.17% del monto. No obstante, dado que el incremento propuesto en el monto del contrato sobrepasa el 25% del valor inicial conforme al Art.123 de la Ley de Contratación del Estado y Art.205 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, esta modificación #1 requiere la aprobación del Congreso, en virtud de lo que dispone la normativa legal. A continuación, se presentan las actividades que modificaron en el contrato de supervisión: ✓ PERSONAL REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Debido a la modificación del plazo de ejecución para el contratista, se detalla el tiempo del personal de supervisión requerido de la siguiente manera. 1.1.1 Director Ejecutivo: El Director Ejecutivo según Contrato de Servicios de Consultoría se consideró a tiempo parcial para 18.00 hombre / mes; sin embargo, el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el programa de trabajo del COSTOS OPERATIVOS 3.1 Topografía Mensual con Estación Total: Se requiere ampliar este concepto en 6.48 meses, de acuerdo con el tiempo requerido para la supervisión de las obras, así como el cierre del proyecto. 3.2 Topografía y aerofotografía semanal con dron: Se requiere ampliar este concepto en 6.48 meses, de acuerdo con el tiempo requerido para la supervisión de las obras, así como el cierre del proyecto. 3.3 Monitoreo mensual de estabilidad geotécnica: Se requiere ampliar este concepto en 6.48 meses, de acuerdo con el tiempo requerido para la supervisión de las obras, así como el cierre del proyecto. 3.4 Monitoreos mensuales de seguimiento ambiental de la obra: Se requiere ampliar este concepto en 6.48 meses, de acuerdo con el tiempo requerido para la supervisión de las obras, así como el cierre del proyecto. 3.17 Papelería y gastos de reproducción: Se requiere ampliar este concepto en 6.48 meses, de acuerdo con el tiempo requerido para la supervisión de las obras, así como el cierre del proyecto. 3.18 Comunicaciones: Se requiere ampliar este concepto en 6.48 meses, de acuerdo con el tiempo requerido para la supervisión de las obras, así como el cierre del proyecto. 3.19 Uso de Vehículos: Se requiere ampliar este concepto en 6.48 meses, de acuerdo con el tiempo requerido para la supervisión de las obras, así como el cierre del proyecto. 3.20 Uso de equipo de oficina y cómputo: Se requiere ampliar este concepto en 6.48 meses, de acuerdo con el tiempo requerido para la supervisión de las obras, así como el cierre del proyecto. especial de esta modificación presentado por la supervisión, detal que dieron lugar a la presente, incurriendo en un incremento en contractual de conformidad a lo establecido en el artículo No. Contratación del Estado y el artículo 187 del reglamento conformidad con las Condiciones Generales del Contra (modificación), numeral 14 (Prorroga de plazos),numeral 1 29(modificación del contrato),numeral 35 (pagos al consultor)num contrato),numeral 38(condiciones relativas a los pagos) y Condiciones especiales del contrato, numeral 13 ,numeral 14,num En virtud de lo anteriormente expuesto, y considerando que la fec contractual está establecida para el 13 de diciembre de 2025, y q No.2 al contrato de construcción impacta de forma directa en el P mediante el presente documento se solicita la ampliación del Plaz 199 días calendario. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita una modificación al mo Diez millones Trescientos Ochenta y Tres mil Quinientos lempiras con 87/100 (L. 10,383,543.87), que equivale al 34.17% No obstante, dado que el incremento propuesto en el monto del c el 25% del valor inicial conforme al Art.123 de la Ley de Contrat Art.205 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, es requiere la aprobación del Congreso, en virtud de lo que dispone A continuación, se presentan las actividades que modificaron supervisión: ✓ PERSONAL REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS DE S Debido a la modificación del plazo de ejecución para el contra tiempo del personal de supervisión requerido de la siguiente man 1.1.1 Director Ejecutivo: El Director Ejecutivo según Contrat Consultoría se consideró a tiempo parcial para 18.00 hombre / m el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el progra GASTOS GENERALES Se aplica el 20% al monto acumulado de los renglones de PERSONAL y BENEFICIOS SOCIALES, por concepto de gastos administrativos. - 151 - Causales de la Justificación: Esta DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, toma com especial de esta modificación presentado por la supervisión, detal que dieron lugar a la presente, incurriendo en un incremento en contractual de conformidad a lo establecido en el artículo No. Contratación del Estado y el artículo 187 del reglamento conformidad con las Condiciones Generales del Contra (modificación), numeral 14 (Prorroga de plazos),numeral 1 29(modificación del contrato),numeral 35 (pagos al consultor)num contrato),numeral 38(condiciones relativas a los pagos) y Condiciones especiales del contrato, numeral 13 ,numeral 14,num En virtud de lo anteriormente expuesto, y considerando que la fec contractual está establecida para el 13 de diciembre de 2025, y q No.2 al contrato de construcción impacta de forma directa en el P mediante el presente documento se solicita la ampliación del Plaz 199 días calendario. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita una modificación al mo Diez millones Trescientos Ochenta y Tres mil Quinientos lempiras con 87/100 (L. 10,383,543.87), que equivale al 34.17% No obstante, dado que el incremento propuesto en el monto del c el 25% del valor inicial conforme al Art.123 de la Ley de Contrat Art.205 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, es requiere la aprobación del Congreso, en virtud de lo que dispone A continuación, se presentan las actividades que modificaron supervisión: ✓ PERSONAL REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS DE S Debido a la modificación del plazo de ejecución para el contra tiempo del personal de supervisión requerido de la siguiente man 1.1.1 Director Ejecutivo: El Director Ejecutivo según Contrat Consultoría se consideró a tiempo parcial para 18.00 hombre / m el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el progra MANEJO DE GASTOS INDIRECTOS Se aplica el 10% al monto acumulado del renglón de COSTOS OPERATIVOS, por concepto de gastos administrativos. - 151 - Causales de la Justificación: Esta DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, toma com especial de esta modificación presentado por la supervisión, detal que dieron lugar a la presente, incurriendo en un incremento en contractual de conformidad a lo establecido en el artículo No. Contratación del Estado y el artículo 187 del reglamento conformidad con las Condiciones Generales del Contra (modificación), numeral 14 (Prorroga de plazos),numeral 1 29(modificación del contrato),numeral 35 (pagos al consultor)num contrato),numeral 38(condiciones relativas a los pagos) y Condiciones especiales del contrato, numeral 13 ,numeral 14,num En virtud de lo anteriormente expuesto, y considerando que la fec contractual está establecida para el 13 de diciembre de 2025, y q No.2 al contrato de construcción impacta de forma directa en el P mediante el presente documento se solicita la ampliación del Plaz 199 días calendario. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita una modificación al mo Diez millones Trescientos Ochenta y Tres mil Quinientos lempiras con 87/100 (L. 10,383,543.87), que equivale al 34.17% No obstante, dado que el incremento propuesto en el monto del c el 25% del valor inicial conforme al Art.123 de la Ley de Contrat Art.205 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, es requiere la aprobación del Congreso, en virtud de lo que dispone A continuación, se presentan las actividades que modificaron supervisión: ✓ PERSONAL REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS DE S Debido a la modificación del plazo de ejecución para el contra tiempo del personal de supervisión requerido de la siguiente man 1.1.1 Director Ejecutivo: El Director Ejecutivo según Contrat Consultoría se consideró a tiempo parcial para 18.00 hombre / m el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el progra HONORARIOS/UTILIDAD Equivalente al 10% al monto acumulado de los renglones: PERSONAL, BENEFICIOS SOCIALES y GASTOS GENERALES. - 151 - Causales de la Justificación: Esta DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, toma com especial de esta modificación presentado por la supervisión, detal que dieron lugar a la presente, incurriendo en un incremento en contractual de conformidad a lo establecido en el artículo No. Contratación del Estado y el artículo 187 del reglamento conformidad con las Condiciones Generales del Contra (modificación), numeral 14 (Prorroga de plazos),numeral 1 29(modificación del contrato),numeral 35 (pagos al consultor)num contrato),numeral 38(condiciones relativas a los pagos) y Condiciones especiales del contrato, numeral 13 ,numeral 14,num En virtud de lo anteriormente expuesto, y considerando que la fec contractual está establecida para el 13 de diciembre de 2025, y q No.2 al contrato de construcción impacta de forma directa en el P mediante el presente documento se solicita la ampliación del Plaz 199 días calendario. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita una modificación al mo Diez millones Trescientos Ochenta y Tres mil Quinientos lempiras con 87/100 (L. 10,383,543.87), que equivale al 34.17% No obstante, dado que el incremento propuesto en el monto del c el 25% del valor inicial conforme al Art.123 de la Ley de Contrat Art.205 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, es requiere la aprobación del Congreso, en virtud de lo que dispone A continuación, se presentan las actividades que modificaron supervisión: ✓ PERSONAL REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS DE S Debido a la modificación del plazo de ejecución para el contra tiempo del personal de supervisión requerido de la siguiente man 1.1.1 Director Ejecutivo: El Director Ejecutivo según Contrat Consultoría se consideró a tiempo parcial para 18.00 hombre / m el tiempo que durará la ejecución de las obras, según el progra Variación del Monto del Personal Requerido para los Servicios de Supervisión -- 140 of 196 -- Equivalente al 10% al monto acumulado de los renglones: PERSONAL, BENEFICIOS SOCIALES y GASTOS GENERALES. ✓ Variación del Monto del Personal Requerido para los Servicios de Supervisión UUNNIIDDAADD CCAANNTTIIDDAADD DDEEDDIICCAACCIIÓÓ NN PP RREECCIIOO UUNNIITTAARRIIOO ((LL)) TTOO TTAALL ((LL)) CCAANNTTIIDDAADD TTOO TTAALL ((LL)) CCAANNTTIIDDAADD TTOO TTAALL ((LL)) II 11 ..11 1.1.1 Director Ejecutivo mes 18.00 12.5% 190,000.00 L 427,500.00 L 6.48 153,900.00 L 24.48 581,400.00 L 1.1.2 Gerente de proyecto mes 18.00 45.0% 156,000.00 L 1,263,600.00 L 6.48 454,896.00 L 24.48 1,718,496.00 L 1.1.3 Ingeniero Residente (Supervisión de obra) mes 18.00 100.0% 66,000.00 L 1,188,000.00 L 6.48 427,680.00 L 24.48 1,615,680.00 L 1.1.4 Especialista en Residuos Solidos mes 18.00 45.0% 76,000.00 L 615,600.00 L 6.48 221,616.00 L 24.48 837,216.00 L 1.1.5 Especialista en Geotecnia mes 18.00 45.0% 76,000.00 L 615,600.00 L 6.48 221,616.00 L 24.48 837,216.00 L 1.1.6 Especialista en Hidraulica/Hidrologia mes 18.00 45.0% 76,000.00 L 615,600.00 L 6.48 221,616.00 L 24.48 837,216.00 L 1.1.7 Especialista Ambiental mes 18.00 45.0% 76,000.00 L 615,600.00 L 6.48 221,616.00 L 24.48 837,216.00 L 1.1.8 Asistente de supervisión I (Supervisión de obra) mes 18.00 100.0% 53,000.00 L 954,000.00 L 6.48 343,440.00 L 24.48 1,297,440.00 L 1.1.9 Asistente de supervisión II (Supervisión de obra) mes 18.00 100.0% 53,000.00 L 954,000.00 L 6.48 343,440.00 L 24.48 1,297,440.00 L 1.1.10 Asesor en seguridad industrial mes 18.00 100.0% 41,000.00 L 738,000.00 L 6.48 265,680.00 L 24.48 1,003,680.00 L 1.1.11 Asesor en Lixiviados y Biogás mes 18.00 100.0% 41,000.00 L 738,000.00 L 6.48 265,680.00 L 24.48 1,003,680.00 L 1.1.12 Asesor Social mes 18.00 100.0% 41,000.00 L 738,000.00 L 6.48 265,680.00 L 24.48 1,003,680.00 L 99 ,,44 66 33 ,,55 00 00 ..00 00 LL 33 ,,44 00 66 ,,88 66 00 ..00 00 LL 11 22 ,,88 77 00 ,,33 66 00 ..00 00 LL 11 ..22 1.2.1 Inspectores de obra (4) mes 18.00 400.0% 23,750.00 L 1,710,000.00 L 6.48 615,600.00 L 24.48 2,325,600.00 L 1.2.2 Dibujante AutoCAD Calculista (2) mes 18.00 200.0% 23,750.00 L 855,000.00 L 6.48 307,800.00 L 24.48 1,162,800.00 L 1.2.3 Motorista mes 18.00 100.0% 23,750.00 L 427,500.00 L 6.48 153,900.00 L 24.48 581,400.00 L 1.2.4 748,125.00 L 269,325.00 L 1,017,450.00 L 33 ,,77 44 00 ,,66 22 55 ..00 00 LL 11 ,,33 44 66 ,,66 22 55 ..00 00 LL 55 ,,00 88 77 ,,22 55 00 ..00 00 LL 11 33 ,,22 00 44 ,,11 22 55 ..00 00 LL 44 ,,77 55 33 ,,44 88 55 ..00 00 LL 11 77 ,,99 55 77 ,,66 11 00 ..00 00 LL IIII 2.1 6,104,266.99 L 2,197,536.12 L 8,301,803.11 L 66 ,,11 00 44 ,,22 66 66 ..99 99 LL 22 ,,11 99 77 ,,55 33 66 ..11 22 LL 88 ,,33 00 11 ,,88 00 33 ..11 11 LL IIIIII 3.1 Topografía mensual con estación total mes 18.00 100.0% 16,000.00 L 288,000.00 L 6.48 103,680.00 L 24.48 391,680.00 L 3.2 Topografía y aerofotografía semanal con dron mes 18.00 100.0% 6,500.00 L 117,000.00 L 6.48 42,120.00 L 24.48 159,120.00 L 3.3 Monitoreo mensual de estabilidad geotécnica mes 18.00 100.0% 75,000.00 L 1,350,000.00 L 6.48 486,000.00 L 24.48 1,836,000.00 L 3.4 Monitoreos mensuales de seguimiento ambiental de la obra mes 18.00 100.0% 10,750.00 L 193,500.00 L 6.48 69,660.00 L 24.48 263,160.00 L 3.5 Pruebas de estanqueidad de la geomembrana Global 1.00 100.0% 62,500.00 L 62,500.00 L 0.00 - L 1.00 62,500.00 L 3.6 Ensayos de clasificación de materiales Unidad 15.00 100.0% 3,250.00 L 48,750.00 L 0.00 - L 15.00 48,750.00 L 3.7 Ensayos proctor Unidad 20.00 100.0% 1,750.00 L 35,000.00 L 0.00 - L 20.00 35,000.00 L 3.8 Ensayos de densidad de compactación Unidad 40.00 100.0% 750.00 L 30,000.00 L 0.00 - L 40.00 30,000.00 L 3.9 Ensayos en cilindros (resistencia del concreto) Unidad 30.00 100.0% 1,000.00 L 30,000.00 L 0.00 - L 30.00 30,000.00 L 3.10 Pozo de inspección de aguas subterráneas (30m) metros 30.00 100.0% 9,250.00 L 277,500.00 L 0.00 - L 30.00 277,500.00 L 3.11 Instalación de sensores para monitoreo de niveles (dataloggers) Unidad 5.00 100.0% 31,250.00 L 156,250.00 L 0.00 - L 5.00 156,250.00 L 3.12 Inclinómetros (10 metros de profundidad c/u) Unidad 4.00 100.0% 70,000.00 L 280,000.00 L 0.00 - L 4.00 280,000.00 L 3.13 Instalación de celdas de presión total Unidad 2.00 100.0% 212,500.00 L 425,000.00 L 0.00 - L 2.00 425,000.00 L 3.14 Instalación de estación meteorológica automatizada Unidad 1.00 100.0% 62,500.00 L 62,500.00 L 0.00 - L 1.00 62,500.00 L 3.17 Papelería y gastos de reproducción mes 18.00 100.0% 6,250.00 L 112,500.00 L 6.48 40,500.00 L 24.48 153,000.00 L 3.18 Comunicaciones mes 18.00 100.0% 7,500.00 L 135,000.00 L 6.48 48,600.00 L 24.48 183,600.00 L 3.19 Uso de vehículo mes 18.00 100.0% 37,500.00 L 675,000.00 L 6.48 243,000.00 L 24.48 918,000.00 L 3.20 Uso de equipo de oficina y cómputo mes 18.00 100.0% 10,000.00 L 180,000.00 L 6.48 64,800.00 L 24.48 244,800.00 L 44 ,,44 55 88 ,,55 00 00 ..00 00 LL 11 ,,00 99 88 ,,33 66 00 ..00 00 LL 55 ,,55 55 66 ,,88 66 00 ..00 00 LL IIVV 4.1 3,861,678.40 L 1,390,204.22 L 5,251,882.62 L 33 ,,88 66 11 ,,66 77 88 ..44 00 LL 11 ,,33 99 00 ,,22 00 44 ..22 22 LL 55 ,,22 55 11 ,,88 88 22 ..66 22 LL VV 5.1 445,850.00 L 109,836.00 L 555,686.00 L 44 44 55 ,,88 55 00 ..00 00 LL 11 00 99 ,,88 33 66 ..00 00 LL 55 55 55 ,,66 88 66 ..00 00 LL VVII 6.1 2,317,007.04 L 834,122.53 L 3,151,129.57 L 22 ,,33 11 77 ,,00 00 77 ..00 44 LL 88 33 44 ,,11 22 22 ..55 33 LL 33 ,,11 55 11 ,,11 22 99 ..55 77 LL 33 00 ,,33 99 11 ,,44 22 77 ..44 33 LL 11 00 ,,33 88 33 ,,55 44 33 ..88 77 LL 44 00 ,,77 77 44 ,,99 77 11 ..33 00 LL PP EERRSSOO NNAALL BBEENNEEFFIICCIIOO SS SSOO CCIIAALLEESS SSuubb--TToottaall II NNoo.. DDEESSCCRRIIPP CCIIOO NN CCOO NNTTRRAATTOO OO RRIIGGIINNAALL PP eerrssoonnaall TTéécc nniicc oo SSuubb--ttoottaall 11 ..11 PP eerrssoonnaall AAddmmiinniissttrraattiivvoo AAuuxxiilliiaarr yy oottrrooss Tiempo extra personal auxiliar (25% de 1.2.1 a 1.2.3 ) SSuubb--ttoottaall 11 ..22 CCOO NNTTRRAATTOO OO RRIIGGIINNAALL ++ MMOO DDIIFFIICCAACCIIÓÓ NN NNoo.. 11 10% de (I + II + IV) SSuubb--TToottaall VVII CCOO SSTTOO TTOO TTAALL DDEE SSUUPP EERRVVIISSIIÓÓ NN DDEE LLAA CCOO NNSSTTRRUUCCCCIIÓÓ NN MMOO DDIIFFIICCAACCIIOO NN NNoo.. 11 MMAANNEEJJOO DDEE GGAASSTTOO SS DDIIRREECCTTOO SS HHOO NNOO RRAARRIIOO SS//UUTTIILLIIDDAADD 20% de (I + II) SSuubb--TToottaall IIVV 10% de III SSuubb--TToottaall VV Beneficios Sociales (46.23% del Subtotal I) SSuubb--TToottaall IIII SSuubb--TToottaall IIIIII CCOO SSTTOO SS OO PP EERRAATTIIVVOO SS GGAASSTTOO SS GGEENNEERRAALLEESS -- 141 of 196 -- Lo anteriormente expuesto y que la modificación No.1 al contrato de supervisión impactan de manera directa en el monto del contrato, de manera que, a través de este documento, se solicita los siguientes montos: Lo anteriormente expuesto y que la modificación No.1 al contrato de supervisión impactan de manera directa en el monto del contrato, de manera que, a través de este documento, se solicita los siguientes montos: Concepto Monto Monto Total del Contrato L. 30,391,427.43 Incremento por Modificación #1 L. 10,383,543.87 Monto Original +Modificación #1 L. 40,774,971.30 Por lo anterior, el supervisor solicita un incremento del monto contractual de Diez millones Trescientos Ochenta y Tres mil Quinientos Cuarenta y Tres lempiras con 87/100 (L. 10,383,543.87), por lo que el nuevo monto del contrato de supervisión ascendería Cuarenta Millones Setecientos Setenta y Cuatro mil Novecientos Setenta y Un lempiras con 30/100 (L. 40,774,971.30). Quedando la cláusula 13 pagos al consultor de la siguiente forma: • 18 pagos mensuales por un valor pagado de L. 1,688,412.64 cada uno, contra entrega de informes mensuales de avance aprobados por la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC. Siempre y cuando el contratista de obra haya presentado la estimación correspondiente al periodo. • 6 pagos mensuales por un valor pagado de L. 1,483,363.40 cada uno y 1 pago mensual por un valor de L. 1,483,363.38 contra entrega de informes mensuales de avance aprobados por la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC. Siempre y cuando el contratista de obra haya presentado la estimación correspondiente al periodo. Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deducción por ley del ISR, al menos que presenten mensualmente junto con la factura el respectivo de haber realizado los pagos a cuenta, y el 10% sobre el valor Por lo anterior, el supervisor solicita un incremento del monto contractual de Diez Millones Trescientos Ochenta y Tres mil Quinientos Cuarenta y Tres Lempiras con 87/100 (L.