Contrato — Condiciones Generales del Contrato - Suministro de Bienes y Servicios Conexos

plado en el respectivo solicitantes, proveedor de bienes y su contrato; y, (ii) entreguen todo documento representante o agente, contratista, necesario para la investigación de consultor, miembro del personal, denuncias de comisión de Prácticas subcontratista, subconsultor, proveedor Prohibidas; y, (iii) aseguren que los de servicios, o concesionario; (g) Cuando empleados o agentes de los licitantes, un Prestatario adquiera bienes, servicios oferentes, proponentes, solicitantes, distintos de servicios de consultoría, proveedores de bienes y sus representantes obras o servicios de consultoría o agentes, contratistas, consultores, directamente de una agencia subcontratistas, subconsultores, especializada, todas las disposiciones proveedores de servicios y concesionarios relativas a las Prácticas Prohibidas, y a que tengan conocimiento de que las las sanciones correspondientes, se 84 A. actividades han sido financiadas por el aplicarán íntegramente a los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, Prohibidas del Banco y las sanciones proveedores de bienes y sus representantes aplicables de conformidad con los o agentes, contratistas, consultores, Procedimientos de Sanciones; (b) que no miembros del personal, subcontratistas, ha incurrido o no incurrirán en ninguna subconsultores, proveedores de servicios, Práctica Prohibida descrita en este concesionarios (incluidos sus respectivos documento durante los procesos de funcionarios, empleados y representantes selección, negociación, adjudicación o o agentes, ya sean sus atribuciones ejecución de este contrato; (c) que no ha expresas o implícitas), o cualquier otra tergiversado ni ocultado ningún hecho entidad que haya suscrito contratos con sustancial durante los procesos de dicha agencia especializada para la selección, negociación, adjudicación o provisión de bienes, obras o servicios ejecución de este contrato; (d) que ni distintos de servicios de consultoría en ellos ni sus agentes, subcontratistas, conexión con actividades financiadas por subconsultores, directores, personal el Banco. El Banco se reserva el derecho clave o accionistas principales son de obligar al Prestatario a que se acoja a inelegibles para la adjudicación de recursos tales como la suspensión o la contratos financiados por el Banco; (e) rescisión. Las agencias especializadas que ha declarado todas las comisiones, deberán consultar la lista de firmas e honorarios de representantes o agentes, individuos declarados inelegibles pagos por servicios de facilitación o temporal o permanentemente por el acuerdos para compartir ingresos Banco. En caso de que una agencia relacionados con actividades financiadas especializada suscriba un contrato o una por el Banco; y, (f) que reconocen que orden de compra con una firma o el incumplimiento de cualquiera de estas individuo declarado inelegible por el garantías podrá dar lugar a la imposición Banco, este no financiará los gastos por el Banco de una o más de las medidas conexos y tomará las medidas que descritas en la Subcláusula 3.1 (b). considere convenientes. 3.2 El Proveedor 4. Interpretación. 4.1 Si el contexto así declara y garantiza: (a) que ha leído y lo requiere, el singular significa el plural, entendido las definiciones de Prácticas y viceversa. 4.2 Incoterms. (a) El A. 85 REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 9 DE JULIO DEL 2026 No. 37,189 significado de cualquier término las partes al hacer cumplir algún término comercial, así como los derechos y y condición del Contrato o el otorgar obligaciones de las partes serán los prórrogas por una de las partes a la otra, prescritos en los Incoterms, a menos que perjudicará, afectará o limitará los sea inconsistente con alguna disposición derechos de esa parte en virtud del del Contrato. (b) Los términos CIP, FCA, Contrato. Asimismo, ninguna dispensa CPT y otros similares, cuando se utilicen, concedida por cualquiera de las partes se regirán por las normas establecidas en por un incumplimiento del Contrato, la edición vigente de los Incoterms servirá de dispensa para incumplimientos especificada en las CEC, y publicada por posteriores o continuos del Contrato. (b) la Cámara de Comercio Internacional en Toda dispensa a los derechos, poderes o París, Francia. 4.3 Totalidad del Contrato. remedios de una de las partes en virtud El Contrato constituye la totalidad de lo del Contrato, deberá ser por escrito, acordado entre el Comprador y el llevar la fecha y estar firmada por un Proveedor y substituye todas las representante autorizado de la parte comunicaciones, negociaciones y otorgando dicha dispensa y deberá acuerdos (ya sea escritos o verbales) especificar la obligación que está realizados entre las partes con dispensando y el alcance de la dispensa. anterioridad a la fecha de la celebración 4.6 Divisibilidad. Si cualquier provisión del Contrato. 4.4 Enmienda. Ninguna o condición del Contrato es prohibida o enmienda u otra variación al Contrato resultase inválida o inejecutable, dicha será válida a menos que esté por escrito, prohibición, invalidez o falta de ejecución fechada y se refiera expresamente al no afectará la validez o el cumplimiento Contrato, y esté firmada por un de las otras provisiones o condiciones representante de cada una de las partes del Contrato. 5. Idioma. 5.1 El Contrato, debidamente autorizado. 4.5 Limitación así como toda la correspondencia y de Dispensas. (a) Sujeto a lo indicado en documentos relativos al Contrato la Subcláusula 4.5 (b) siguiente de estas intercambiados entre el Proveedor y el CGC, ninguna dilación, tolerancia, Comprador, deberán ser escritos en el 86 A. demora o aprobación por cualquiera de idioma especificado en las CEC. Los documentos de sustento y material Elegibilidad. 7.1 El Proveedor y sus impreso que formen parte del Contrato, Subcontratistas deberán ser originarios pueden estar en otro idioma siempre que de países miembros del Banco. Se los mismos estén acompañados de una considera que un Proveedor o traducción fidedigna de los apartes Subcontratista tiene la nacionalidad de pertinentes al idioma especificado y, en un país elegible si cumple con los tal caso, dicha traducción prevalecerá siguientes requisitos: (a) Un individuo para efectos de interpretación del tiene la nacionalidad de un país miembro Contrato. 5.2 El Proveedor será del Banco si satisface uno de los siguientes responsable de todos los costos de la requisitos: (i) es ciudadano de un país traducción al idioma que rige, así como miembro; o (ii) ha establecido su domicilio de todos los riesgos derivados de la en un país miembro como residente “bona exactitud de dicha traducción de los fide” y está legalmente autorizado para documentos proporcionados por el trabajar en dicho país. (b) Una firma tiene Proveedor. 6. Asociación en la nacionalidad de un país miembro si Participación o Consorcio. 6.1 Si el satisface los dos siguientes requisitos: (i) Proveedor es una Asociación en está legalmente constituida o incorporada Participación o Consorcio, todas las conforme a las leyes de un país miembro partes que lo conforman deberán ser del Banco; y, (ii) más del cincuenta por mancomunada y solidariamente ciento (50%) del capital de la firma es de responsables frente al Comprador por el propiedad de individuos o firmas de cumplimiento de las disposiciones del países miembros del Banco. 7.2 Todos Contrato y deberán designar a una de los socios de una asociación en ellas para que actúe como representante participación, consorcio o asociación con autoridad para comprometer a la (APCA) con responsabilidad Asociación en Participación o Consorcio. mancomunada y solidaria y todos los La composición o constitución de la subcontratistas deben cumplir con los Asociación en Participación o Consorcio requisitos arriba establecidos. 7.3 Todos no podrá ser alterada sin el previo los Bienes y Servicios Conexos que consentimiento del Comprador. 7. hayan de suministrarse de conformidad A. 87 REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 9 DE JULIO DEL 2026 No. 37,189 con el contrato y que sean financiados por con destino al comprador. Para efectos de el Banco deben tener su origen en determinación del origen de los bienes cualquier país miembro del Banco. Los identificados como “hecho en la Unión bienes se originan en un país miembro Europea”, éstos serán elegibles sin del Banco si han sido extraídos, necesidad de identificar el correspondiente cultivados, cosechados o producidos en país específico de la Unión Europea. El un país miembro del Banco. Un bien es origen de los materiales, partes o producido cuando mediante manufactura, componentes de los bienes o la procesamiento o ensamblaje el resultado nacionalidad de la firma productora, es un artículo comercialmente reconocido ensambladora, distribuidora o vendedora cuyas características básicas, su función de los bienes no determina el origen de o propósito de uso son substancialmente los mismos. 8. Notificaciones. 8.1 Todas diferentes de sus partes o componentes. las notificaciones entre las partes en En el caso de un bien que consiste de virtud de este Contrato deberán ser por varios componentes individuales que escrito y dirigidas a la dirección indicada requieren interconectarse (lo que puede en las CEC. El término “por escrito” ser ejecutado por el proveedor, el significa comunicación en forma escrita comprador o un tercero) para lograr que con prueba de recibo. 8.2 Una notificación el bien pueda operar, y sin importar la será efectiva en la fecha más tardía entre complejidad de la interconexión, el la fecha de entrega y la fecha de la Banco considera que dicho bien es notificación. 9. Ley Aplicable. 9.1 El elegible para su financiación si el Contrato se regirá y se interpretará según ensamblaje de los componentes las leyes del país del Comprador, a menos individuales se hizo en un país miembro. que se indique otra cosa en las CEC. 10. Cuando el bien es una combinación de Solución de Controversias. 10.1 El varios bienes individuales que Comprador y el Proveedor harán todo lo normalmente se empacan y venden posible para resolver amigablemente comercialmente como una sola unidad, mediante negociaciones directas el bien se considera que proviene del país informales, cualquier desacuerdo o 88 A. en donde éste fue empacado y embarcado controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato. de otra manera; y, (b) el Comprador 10.2 Si después de transcurridos pagará el dinero que le adeude al veintiocho (28) días las partes no han Proveedor. 11. Inspecciones y podido resolver la controversia o Auditorias. 11.1 El Contratista permitirá, diferencia mediante dichas consultas y realizará todos los trámites para que mutuas, entonces el Comprador o el sus Subcontratistas o Consultores Proveedor podrá informar a la otra parte permitan, que el Banco y/o las personas sobre sus intenciones de iniciar un designadas por el Banco inspeccionen proceso de arbitraje con respecto al todas las cuentas y registros contables asunto en disputa, conforme a las del Contratista y sus subcontratistas disposiciones que se indican a relacionados con el proceso de licitación continuación; no se podrá iniciar un y la ejecución del contrato y realice proceso de arbitraje con respecto a dicho auditorías por medio de auditores asunto si no se ha emitido la mencionada designados por el Banco, si así lo notificación. Cualquier controversia o requiere el Banco. El Contratista, diferencia respecto de la cual se haya Subcontratistas y Consultores deberán notificado la intención de iniciar un prestar atención a lo estipulado en la proceso de arbitraje de conformidad con Cláusula 3, según la cual las actuaciones esta cláusula, se resolverá definitivamente dirigidas a obstaculizar significativamente mediante arbitraje. El proceso de arbitraje el ejercicio por parte del Banco de los puede comenzar antes o después de la derechos de inspección y auditoría entrega de los bienes en virtud del consignados en esta Subcláusula 11.1 Contrato. El arbitraje se llevará a cabo constituye una práctica prohibida que según el reglamento de procedimientos podrá resultar en la terminación del estipulado en las CEC. 10.3 No obstante contrato (al igual que en la declaración las referencias a arbitraje en este de inelegibilidad de acuerdo a los documento. (a) ambas partes deben procedimientos vigentes del Banco). 12. continuar cumpliendo con sus Alcance de los Suministros. 12.1 Los obligaciones respectivas en virtud del Bienes y Servicios Conexos serán Contrato, a menos que las partes acuerden suministrados según lo estipulado en la A. 89 REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 9 DE JULIO DEL 2026 No. 37,189 Lista de Requisitos de los Bienes y en la cualquier pago por anticipo, si Lista de Servicios Conexos. 13. Entrega corresponde, se pagará según se establece y Documentos. 13.1 Sujeto a lo dispuesto en las CEC. 16.2 La solicitud de pago en la Subcláusula 33.1 de las CGC, la del Proveedor al Comprador deberá ser Entrega de los Bienes y Cumplimiento por escrito, acompañada de recibos que de los Servicios Conexos se realizará de describan, según corresponda, los Bienes acuerdo con el Plan de Entrega y entregados y los Servicios Conexos Cronograma de Cumplimiento indicado cumplidos, y de los documentos en la Lista de Requisitos de los Bienes presentados de conformidad con la y en la Lista de Servicios Conexos. Cláusula 13 de las CGC y en cumplimiento Los detalles de los documentos de de las obligaciones estipuladas en el embarque y otros que deberá suministrar Contrato. 16.3 El Comprador efectuará el Proveedor se especifican en las CEC. los pagos prontamente, pero de ninguna 14. Responsabilidades del Proveedor. manera podrá exceder sesenta (60) días 14.1 El Proveedor deberá proporcionar después de la presentación de una factura todos los Bienes y Servicios Conexos o solicitud de pago por el Proveedor, y incluidos en el Alcance de Suministros después de que el Comprador la haya de conformidad con la Cláusula 12 de las aceptado. 16.4 Las monedas en las que CGC, el Plan de Entrega y Cronograma se le pagará al Proveedor en virtud de de Cumplimiento, de conformidad con este Contrato serán aquellas que el la Cláusula 13 de las CGC. 15. Precio Proveedor hubiese especificado en su del Contrato. 15.1 Los precios que cobre oferta. 16.5 Si el Comprador no efectuara el Proveedor por los Bienes cualquiera de los pagos al Proveedor en proporcionados y los Servicios Conexos las fechas de vencimiento correspondiente prestados en virtud del Contrato no o dentro del plazo establecido en las podrán ser diferentes de los cotizados CEC, el Comprador pagará al Proveedor por el Proveedor en su oferta, excepto interés sobre los montos de los pagos por cualquier ajuste de precios autorizado morosos a la tasa establecida en las CEC, en las CEC. 16. Condiciones de Pago. por el período de la demora hasta que 90 A. 16.1 El precio del Contrato, incluyendo haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio o serán pagaderos al Comprador como fallo de arbitraje. 17. Impuestos y indemnización por cualquier pérdida que Derechos. 17.1 En el caso de Bienes le pudiera ocasionar el incumplimiento fabricados fuera del país del Comprador, de las obligaciones del Proveedor en el Proveedor será totalmente responsable virtud del Contrato. 18.3 Como se por todos los impuestos, timbres, establece en las CEC, la Garantía de comisiones por licencias, y otros cargos Cumplimiento, si es requerida, deberá similares impuestos fuera del país del estar denominada en la(s) misma(s) Comprador. 17.2 En el caso de Bienes moneda(s) del Contrato, o en una fabricados en el país del Comprador, el moneda de libre convertibilidad aceptable Proveedor será totalmente responsable al Comprador, y presentada en una de por todos los impuestos, gravámenes, los formatos estipuladas por el Comprador comisiones por licencias, y otros cargos en las CEC, u en otro formato aceptable similares incurridos hasta la entrega de al Comprador. 18.4 A menos que se los Bienes contratados con el Comprador. indique otra cosa en las CEC, la Garantía 17.3 El Comprador interpondrá sus de Cumplimento será liberada por el mejores oficios para que el Proveedor se Comprador y devuelta al Proveedor a beneficie con el mayor alcance posible más tardar veintiocho (28) días contados de cualquier exención impositiva, a partir de la fecha de Cumplimiento de concesiones, o privilegios legales que las obligaciones del Proveedor en virtud pudiesen aplicar al Proveedor en el país del Contrato, incluyendo cualquier del Comprador. 18. Garantía de obligación relativa a la garantía de los Cumplimiento. 18.1 Si así se estipula bienes. 19. Derechos de Autor. 19.1 Los en las CEC, el Proveedor, dentro de los derechos de autor de todos los planos, siguientes veintiocho (28) días de la documentos y otros materiales notificación de la adjudicación del conteniendo datos e información Contrato, deberá suministrar la Garantía proporcionada al Comprador por el de Cumplimiento del Contrato por el Proveedor, seguirán siendo de propiedad monto establecido en las CEC. 18.2 Los del Proveedor. Si esta información fue recursos de la Garantía de Cumplimiento suministrada al Comprador directamente A. 91 REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 9 DE JULIO DEL 2026 No. 37,189 o a través del Proveedor por terceros, documentos, datos u otra información incluyendo proveedores de materiales, recibida del Comprador para ningún otro el derecho de autor de dichos materiales propósito que el de la ejecución del seguirá siendo de propiedad de dichos Contrato. 20.3 La obligación de las terceros. 20. Confidencialidad de la partes de conformidad con las Información. 20.1 El Comprador y el Subcláusulas 20.1 y 20.2 de las CGC Proveedor deberán mantener arriba mencionadas, no aplicará a confidencialidad y en ningún momento información que: (a) el Comprador o el divulgarán a terceros, sin el Proveedor requieran compartir con el consentimiento de la otra parte, Banco u otras instituciones que participan documentos, datos u otra información en el financiamiento del Contrato; (b) que hubiera sido directa o indirectamente actualmente o en el futuro se hace de proporcionada por la otra parte en dominio público sin culpa de ninguna de conexión con el Contrato, antes, durante las partes; (c) puede comprobarse que o después de la ejecución del mismo. No estaba en posesión de esa parte en el obstante lo anterior, el Proveedor podrá momento que fue divulgada y no fue proporcionar a sus Subcontratistas los obtenida previamente directa o documentos, datos e información indirectamente de la otra parte; o (d) que recibidos del Comprador para que de otra manera fue legalmente puesta a puedan cumplir con su trabajo en virtud la disponibilidad de esa parte por una del Contrato. En tal caso, el Proveedor tercera parte que no tenía obligación de obtendrá de dichos Subcontratistas un confidencialidad. 20.4 Las disposiciones compromiso de confidencialidad similar precedentes de esta Cláusula 20 de las al requerido del Proveedor bajo la CGC no modificarán de ninguna manera Cláusula 20 de las CGC. 20.2 El ningún compromiso de confidencialidad Comprador no utilizará dichos otorgado por cualquiera de las partes a documentos, datos u otra información quien esto compete antes de la fecha del recibida del Proveedor para ningún uso Contrato con respecto a los Suministros que no esté relacionado con el Contrato. o cualquier parte de ellos. 20.5 Las 92 A. Así mismo el Proveedor no utilizará los disposiciones de la Cláusula 20 de las CGC permanecerán válidas después del documento, o por cualquier modificación cumplimiento o terminación del Contrato proporcionada o diseñada por o en por cualquier razón. 21. Subcontratación. nombre del Comprador, mediante 21.1 El Proveedor informará al notificación al Comprador de dicho Comprador por escrito de todos los rechazo. (c) Cuando en el Contrato se subcontratos que adjudique en virtud del hagan referencias a códigos y normas Contrato si no los hubiera especificado conforme a las cuales éste debe ejecutarse, en su oferta. Dichas notificaciones, en la la edición o versión revisada de dichos oferta original u ofertas posteriores, no códigos y normas será la especificada en eximirán al Proveedor de sus obligaciones, la Lista de Requisitos de los Bienes y deberes y compromisos o Servicios Conexos. Cualquier cambio de responsabilidades contraídas en virtud dichos códigos o normas durante la del Contrato. 21.2 Todos los subcontratos ejecución del Contrato se aplicará deberán cumplir con las disposiciones solamente con la aprobación previa del de las Cláusulas 3 y 7 de las CGC. 22. Comprador y dicho cambio se regirá de Especificaciones y Normas. 22.1 conformidad con la Cláusula 33 de las Especificaciones Técnicas y Planos. (a) CGC. 23. Embalaje y Documentos. 23.1 Los Bienes y Servicios Conexos El Proveedor embalará los Bienes en la proporcionados bajo este Contrato forma necesaria para impedir que se deberán ajustarse a las especificaciones dañen o deterioren durante el transporte técnicas y a las normas estipuladas en la al lugar de destino final indicado en el Sección VI, Requisitos de los Bienes y Contrato. El embalaje deberá ser Servicios Conexos y, cuando no se hace adecuado para resistir, sin limitaciones, referencia a una norma aplicable, la su manipulación brusca y descuidada, su norma será equivalente o superior a las exposición a temperaturas extremas, la normas oficiales cuya aplicación sea sal y las precipitaciones, y su apropiada en el país de origen de los almacenamiento en espacios abiertos. Bienes. (b) El Proveedor tendrá derecho En el tamaño y peso de los embalajes a rehusar responsabilidad por cualquier se tendrá en cuenta, cuando corresponda, diseño, dato, plano, especificación u otro la lejanía del lugar de destino final de los A. 93 REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 9 DE JULIO DEL 2026 No. 37,189 bienes y la carencia de equipo pesado de dispone en las CEC, por su cuenta y sin carga y descarga en todos los puntos en costo alguno para el Comprador. 26.2 Las que los bienes deban transbordarse. 23.2 inspecciones y pruebas podrán realizarse El embalaje, las identificaciones y los en las instalaciones del Proveedor o de documentos que se coloquen dentro y sus Subcontratistas, en el lugar de entrega fuera de los bultos deberán cumplir y/o en el lugar de destino final de los estrictamente con los requisitos Bienes o en otro lugar en el país del especiales que se hayan estipulado Comprador establecido en las CEC. De expresamente en el Contrato, y cualquier conformidad con la Subcláusula 26.3 de otro requisito, si lo hubiere, especificado las CGC, cuando dichas inspecciones o en las CEC y en cualquiera otra instrucción pruebas sean realizadas en recintos del dispuesta por el Comprador. 24 Seguros. Proveedor o de sus subcontratistas se le 24.1 A menos que se disponga otra cosa proporcionarán a los inspectores todas en las CEC, los Bienes suministrados las facilidades y asistencia razonables, bajo el Contrato deberán estar incluso el acceso a los planos y datos completamente asegurados, en una sobre producción, sin cargo alguno para moneda de libre convertibilidad de un el Comprador. 26.3 El Comprador o su país elegible, contra riesgo de extravío representante designado tendrá derecho o daños incidentales ocurridos durante a presenciar las pruebas y/o inspecciones fabricación, adquisición, transporte, mencionadas en la Subcláusula 26.2 de almacenamiento y entrega, de las CGC, siempre y cuando éste asuma conformidad con los Incoterms todos los costos y gastos que ocasione su aplicables o según se disponga en las participación, incluyendo gastos de viaje, CEC. 25. Transporte. 25.1 A menos alojamiento y alimentación. 26.4 Cuando que se disponga otra cosa en las CEC, el Proveedor esté listo para realizar la responsabilidad por los arreglos de dichas pruebas e inspecciones, notificará transporte de los Bienes se regirá por los oportunamente al Comprador indicándole Incoterms indicados. 26. Inspecciones el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá y Pruebas. 26.1 El Proveedor realizará de una tercera parte, si corresponde, o todas las pruebas y/o inspecciones de los del fabricante cualquier permiso o 94 A. Bienes y Servicios Conexos según se consentimiento necesario para permitir al Comprador o a su representante rechazados o hacer las modificaciones designado presenciar las pruebas y/o necesarias para cumplir con las inspecciones. 26.5 El Comprador podrá especificaciones sin ningún costo para el requerirle al Proveedor que realice Comprador. Asimismo, tendrá que algunas pruebas y/o inspecciones que no repetir las pruebas o inspecciones, sin están requeridas en el Contrato, pero que ningún costo para el Comprador, una vez considere necesarias para verificar que que notifique al Comprador de las características y funcionamiento de conformidad con la Subcláusula 26.4 de los bienes cumplan con los códigos de las CGC. 26.8 El Proveedor acepta que las especificaciones técnicas y normas ni la realización de pruebas o inspecciones establecidas en el Contrato. Los costos de los Bienes o de parte de ellos, ni la adicionales razonables que incurra el presencia del Comprador o de su Proveedor por dichas pruebas e representante, ni la emisión de informes, inspecciones serán sumados al precio del de conformidad con la Subcláusula 26.6 Contrato. Asimismo, si dichas pruebas de las CGC, lo eximirán de las garantías y/o inspecciones impidieran el avance u otras obligaciones en virtud del de la fabricación y/o el desempeño de Contrato. 27. Liquidación por Daños y otras obligaciones del Proveedor bajo el Perjuicios. 27.1 Con excepción de lo que Contrato, deberán realizarse los ajustes se establece en la Cláusula 32 de las correspondientes a las Fechas de Entrega CGC, si el Proveedor no cumple con la y de Cumplimiento y de las otras entrega de la totalidad o parte de los obligaciones afectadas. 26.6 El Proveedor Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o presentará al Comprador un informe de con la prestación de los Servicios los resultados de dichas pruebas y/o Conexos dentro del período especificado inspecciones. 26.7 El Comprador podrá en el Contrato, sin perjuicio de los demás rechazar algunos de los Bienes o recursos que el Comprador tenga en componentes de ellos que no pasen las virtud del Contrato, éste podrá deducir pruebas o inspecciones o que no se del Precio del Contrato por concepto de ajusten a las especificaciones. El liquidación de daños y perjuicios, una Proveedor tendrá que rectificar o suma equivalente al porcentaje del precio reemplazar dichos bienes o componentes de entrega de los Bienes atrasados o de A. 95 REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 9 DE JULIO DEL 2026 No. 37,189 los servicios no prestados establecido en doce (12) meses a partir de la fecha en las CEC por cada semana o parte de la que los Bienes, o cualquier parte de ellos semana de retraso hasta alcanzar el según el caso, hayan sido entregados y máximo del porcentaje especificado en aceptados en el punto final de destino esas CEC. Al alcanzar el máximo indicado en el Contrato, o dieciocho (18) establecido, el Comprador podrá dar por meses a partir de la fecha de embarque terminado el Contrato de conformidad en el puerto o lugar de flete en el país de con la Cláusula 35 de las CGC. 28. origen. 28.4 El Comprador comunicará Garantía de los Bienes. 28.1 El al Proveedor la naturaleza de los defectos Proveedor garantiza que todos los bienes y proporcionará toda la evidencia suministrados en virtud del Contrato son disponible, inmediatamente después de nuevos, sin uso, del modelo más reciente haberlos descubierto. El Comprador o actual e incorporan todas las mejoras otorgará al Proveedor facilidades recientes en cuanto a diseño y materiales, razonables para inspeccionar tales a menos que el Contrato disponga otra defectos. 28.5 Tan pronto reciba el cosa o que en las CEC se establezca la Proveedor dicha comunicación, y dentro adquisición de bienes de segunda mano. del plazo establecido en las CEC, deberá 28.2 De conformidad con la Subcláusula reparar o reemplazar los Bienes 22.1(b) de las CGC, el Proveedor defectuosos, o sus partes sin ningún garantiza que todos los bienes costo para el Comprador. 28.6 Si el suministrados estarán libres de defectos Proveedor después de haber sido derivados de actos y omisiones que éste notificado, no cumple con corregir los hubiese incurrido, o derivados del defectos dentro del plazo establecido en diseño, materiales o manufactura, las CEC, el Comprador, dentro de un durante el uso normal de los bienes en tiempo razonable, podrá proceder a las condiciones que imperen en el país tomar las medidas necesarias para de destino final. 28.3 Salvo que se remediar la situación, por cuenta y riesgo indique otra cosa en las CEC, la garantía del Proveedor y sin perjuicio de otros permanecerá vigente durante el período derechos que el Comprador pueda ejercer cuya fecha de terminación sea la más contra el Proveedor en virtud del 96 A. temprana entre los períodos siguientes: Contrato. 29. Indemnización por Derechos de Patente. 29.1 De producto producido como resultado de conformidad con la Subcláusula 29.2, el asociación o combinación con otro Proveedor indemnizará y librará de toda equipo, planta o materiales no responsabilidad al Comprador y sus suministrados por el Proveedor en virtud empleados y funcionarios en caso de del Contrato. 29.2 Si se entablara un pleitos, acciones o procedimientos proceso legal o una demanda contra el administrativos, reclamaciones, Comprador como resultado de alguna de demandas, pérdidas, daños, costos y las situaciones indicadas en la gastos de cualquier naturaleza, Subcláusula 29.1 de las CGC, el incluyendo gastos y honorarios por Comprador notificará prontamente al representación legal, que el Comprador Proveedor y éste por su propia cuenta y tenga que incurrir como resultado de en nombre del Comprador responderá a transgresión o supuesta transgresión de dicho proceso o demanda, y realizará las derechos de patente, uso de modelo, negociaciones necesarias para llegar a diseño registrado, marca registrada, un acuerdo de dicho proceso o demanda. derecho de autor u otro derecho de 29.3 Si el Proveedor no notifica al propiedad intelectual registrado o ya Comprador dentro de veintiocho (28) existente en la fecha del Contrato debido días a partir del recibo de dicha a: (a) la instalación de los bienes por el comunicación de su intención de Proveedor o el uso de los bienes en el proceder con tales procesos o reclamos, País donde está el lugar del proyecto; y, el Comprador tendrá derecho a emprender (b) la venta de los productos producidos dichas acciones en su propio nombre. por los Bienes en cualquier país. Dicha 29.4 El Comprador se compromete, a indemnización no procederá si los Bienes solicitud del Proveedor, a prestarle toda o una parte de ellos fuesen utilizados para la asistencia posible para que el fines no previstos en el Contrato o para Proveedor pueda contestar las citadas fines que no pudieran inferirse acciones legales o reclamaciones. El razonablemente del Contrato. La Comprador será reembolsado por el indemnización tampoco cubrirá cualquier Proveedor por todos los gastos razonables transgresión que resultara del uso de los en que hubiera incurrido. 29.5 El Bienes o parte de el