Vigente
Decreto No. 1646/GLA/AMDC/2025 | 13 de julio de 2026 | La Gaceta No. 37,192
Contrato No. 1646/GLA/AMDC/2025 — Supervisión de las obras de estabilización y control de escorrentías de aguas superficiales y subterráneas en colonias Guillén y Nueva Santa Rosa
Texto completo
CONTRATO No. 1646/GLA/AMDC/2025.- CÓDIGO No.EME-0012. Supervisión de las obras de estabilización y control de escorrentías de aguas superficiales y subterráneas en colonias Guillén y Nueva Santa Rosa”
144 A.
Por un monto VEINTICINCO MILLONES VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS. (L.25,021,773.70).
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
CONTRATO No. 1646/GLA/AMDC/2025.-
de la Sociedad Mercantil denominada ASOCIACIÓN DE
CODIGO № EME-0012
CONSULTORES EN INGENIERÍA, S. DE R.L. (A.C.I.,
“SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONTROL DE ESCORRENTÍAS DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS EN COLONIAS GUILLÉN Y
NUEVA SANTA ROSA”
S. DE R.L.), Representación que se acredita mediante Instrumento Público No. 17 de fecha 01 de marzo del año 2017; Autorizado por el Abogado y Notario Elda Guisela Molina Villanueva e inscrito bajo No. 39168, Matrícula No. 69877 del Registro Mercantil de Francisco Morazán Centro Asociado I.P., quien en lo sucesivo y para efectos de
Contratación Directa de Emergencia CDE-012-AMDC-095-2024
este contrato se denominará “EL CONSULTOR” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea que El Cononsultor ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “SUPERVISIÓN
Mediante el acuerdo de Emergencia emitido por la Corporación Municipal del Distrito Central con No.
032-2024.
DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONTROL DE ESCORRENTÍAS DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS EN COLONIAS GUILLÉN Y NUEVA SANTA ROSA”.- Contratación Directa de Emergencia No
Este contrato se celebra entre: JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES, mayor de edad, soltero, Licenciado en Periodismo, hondureño y de este domicilio, portador del Documento Nacional de Identificación Número 0801-197502901, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del
CDE-012-AMDC-095-2024; en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha aceptado la oferta para la ejecución y terminación de dichas obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:
Distrito Central, y en consecuencia Representante Legal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta de Juramentación número 001GDFM-2022 de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veintidós (2022), quien para los efectos legales de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y ROBERTO ARISTIDES ANDINO BARAHONA,
CLÁUSULA PRIMERA: En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo.
de nacionalidad hondureña, mayor de edad, portador del Documento Nacional de Identificación No. 0801-1950-00603 y de este domicilio, quien actúa en su condición de Representante
CLÁUSULA SEGUNDA: Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto a este y serán leídos e interpretados en forma conjunta con el:
A. 145
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192 La Gaceta
a. Acuerdo de Emergencia emitido por la Corporación CLÁUSULA QUINTA: El Contratante por este medio se
Municipal del Distrito Central con No. 032-2024. compromete a pagar al Consultor como retribución por la
b. Las Condiciones Generales del Contrato. c. Las Condiciones Especiales del Contrato. d. Bases de la CONTRATACIÓN DIRECTA DE
EMERGENCIA
ejecución y terminación de los servicios de consultoría y la subsanación de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.
e. Los Términos de Referencia f. Carta de Presentación de la Propuesta, Propuesta
Técnica y Propuesta Económica presentada por EL CONSULTOR en su Oferta g. Acta de Negociación h. La Notificación del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el Contrato; y, i. Orden de Inicio
CLÁUSULA SEXTA: El monto del contrato asciende a la cantidad de VEINTICINCO MILLONES VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 70/100 (L. 25,021,773.70) EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoría y cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto establecido en el presente contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizará los costos
j. Garantía
unitarios establecidos en la tabla abajo descrita:
k. Modificaciones al documento base si las (ver cuadro de Detalles del Costo anexo).
hubieren l. Anexos
CLÁUSULA SÉPTIMA: CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7
CLÁUSULA TERCERA: El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoría contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo total de Trescientos (300) días calendario.
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
CLÁUSULA CUARTA: El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y órdenes de cambio que se emitan durante la ejecución del contrato.
voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
146 A.
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias
DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento
Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o
contratación y adquisiciones públicas establecidos en la penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna
Ley de Contratación del Estado, tales como: Transparencia, ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,
Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable
en nuestro nombre y representación y que ningún empleado y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o
o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los
Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los
que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
otra parte; b) Prácticas Colusorias: Entendiendo estas como cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor:
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio
un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la
las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio,
de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula,
en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
y verificar toda la información que deba ser presentada a régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación
dejamos manifestado que durante el proceso de contratación definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas
o adquisición causa de este Contrato, la información responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas
que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura
el suministro de información inconsistente, imprecisa o que en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado
no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan
5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin
información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos penal a las que hubiere lugar.
A. 147
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192 La Gaceta
CLAUSULA OCTAVA: CLÁUSULA RECORTE no realice las actividades comprendidas en el contrato, en
PRESUPUESTARIO., DECRETO No. 4-2025, Art. No.122 cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra pública
DGP del año vigente: En todo contrato financiado con fondos y no concluya las responsabilidades señaladas en el mismo
externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, en el plazo estipulado pagará al Órgano Contratante por
dará lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento una
obligación por parte del Estado, que el pago correspondiente suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los
a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de la rescisión servicios, bienes y obra pública atrasados. Hasta alcanzar el
o resolución del contrato. Igual medida se aplicará en los máximo de lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a
casos previstos en el artículo 39, párrafo primero de la Ley que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento
Orgánica del Presupuesto.
de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
CLÁUSULA NOVENA: CLÁUSULA PENAL. Las en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega
partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3B de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y
a la Ley de Contratación del Estado, aprobado mediante obra pública dentro del período especificado en el Contrato,
Decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar la sin perjuicio de los demás recursos que el Órgano Contratante
Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del precio del
y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios.
la que se estipule la indemnización que se pagará en caso de 5) A la indemnización de perjuicios que se cause a cualquiera
incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y de las partes contratantes por incumplimiento de una de
voluntariamente: 1) A mantener el más alto nivel de Lealtad ellas en la ejecución del contrato. 6) el incumplimiento de
y cumplimiento Contractual en la ejecución de los contratos cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a.
de consultoría, bienes, servicios y obra pública. 2) Que si De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitación para
durante la ejecución del Contrato, este se resolviera por causas contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades
imputables: a) Al contratista la administración declarara de que pudieren deducírsele. ii A la aplicación al trabajador,
oficio y hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que
fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administración haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas
de las cláusulas del contrato originará su resolución solo en disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso
los casos previstos en la Ley de Contratación del Estado, en entablar las acciones legales que correspondan.
tal caso el contratista tendrá derecho al pago de la parte de la
prestación ejecutada y al pago de los daños y perjuicios que CLÁUSULA DÉCIMA: “CLÁUSULA ANTIFRAUDE
por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: El proveedor,
148 A.
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
contratista o consultor está obligada a observar las más 2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para
estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado
contrato, de conformidad a lo siguiente:
para dicha adjudicación ha participado directamente o a
través de un agente o representante, en actividades corruptas,
1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las
expresiones:
enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir
a) “Práctica fraudulenta” cuando un funcionario o por el contrato en cuestión.
empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en
cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en 3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin
liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier
los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han
ente público; b) “Prácticas coercitivas” significa hacer daño participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o
o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución
o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado
contrato; c) “Cohecho” también conocido como soborno, es medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere
cuando un funcionario o empleado público que, en provecho satisfactorias para corregir la situación.
propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por
persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de 4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de
cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo; d) Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando
“Extorsión o instigación al delito” Quien con violencia o las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez
intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten
a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de con resolución firme emitida por la institución contratante,
su patrimonio o el de un tercero; e) “Tráfico de influencias” para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el
es cuando un particular influye en un funcionario o empleado Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe
público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores
relación personal con éste o con otro funcionario o empleado de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de
público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, Contratación del Estado y su Reglamento.
que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o
ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un 5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los
tercero.
proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe,
A. 149
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192 La Gaceta
inspeccionar los registros contables, estados financieros y servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja
otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente,
indebida.
sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.
4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para
Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:
cualquier otra persona”. EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firmamos el presente
1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.
Contrato en Dos Ejemplares Originales de conformidad con las leyes de la República de Honduras a los Veintiún días del mes de mayo del año dos mil Veinticinco.
Por y en nombre del Contratante
2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.
Firmado: _______________FYS______________ JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES Alcalde Municipal del Distrito Central
Por y en nombre de el Consultor Firmado: ______________FYS________________ ROBERTO ARISTIDES ANDINO BARAHONA Representante Legal de la empresa ASOCIACIÓN DE CONSULTORES EN INGENIERÍA, S. DE R.L. (A.C.I.,
3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o 150 A.
S. DE R.L.), RTN: 05019002265663
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
(g) En el caso de que el Consultor sea una asociación
en participación o grupos (joint venture) formada por
1. Definiciones
varias firmas, “Integrante” significa cualquiera de ellas;
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:
“Integrantes” significa todas estas firmas, e “Integrante a cargo” significa la firma que se menciona en las CEC para que actúe en nombre de todas en el ejercicio de
(a) “Ley aplicable” significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley en el país
todos los derechos y obligaciones del Consultor ante el Contratante en virtud de este Contrato;
del Contratante;
(h) “El Contratante” es la entidad que contrata los
(b)”Contrato” significa el acuerdo celebrado entre el
servicios del Consultor;
Contratante y el Consultor, según consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos los documentos incorporados a el
(i) “Consultor” es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud del Contrato;
por referencia;
(j) “Subconsultor” es la firma o persona contratada por
(c)”Precio del Contrato” significa el precio que el Contratante pagará al Consultor de conformidad con
el Consultor para llevar a cabo parte de los servicios de consultoría;
el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones contractuales;
(k) “Servicios” significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor deberá realizar
(d) “CGC” significa estas Condiciones Generales del
conforme a este Contrato;
Contrato;
(l) “Personal” significa los empleados contratados
(e) “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato;
por el Consultor o por cualquier Subconsultor para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos; y,
(f) “Parte” significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y “Partes” significa el Contratante y el Consultor;
(m) “Moneda extranjera” significa cualquier moneda
que no sea la del país del Contratante.
A. 151
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192 La Gaceta
2. Ley que rige el Contrato
7. Impuestos y derechos
2.1 Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se regirán por la ley del país a menos que se especifique otra cosa en las CEC.
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Subconsultor y el Personal de ambos pagarán los impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan según la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en
3. Idioma
el Precio del Contrato.
3.1 Este Contrato se redactará en el idioma español. Por el se regirán obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretación.
8. Entrada en vigor 8.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha posterior a su firma
4. Notificaciones
que se indique en las CEC.
4.1
Toda notificación entre las partes en virtud del
Contrato se hará mediante comunicación escrita, a la dirección
indicada para tal fin en las CEC. La comunicación escrita
comprende: Carta o correo electrónico; todas con confirmación
9. Comienzo de la prestación de los Servicios 9.1 El Consultor comenzará a prestar los Servicios quince (15) días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC.
de recibo por escrito.
10. Expiración del Contrato
5. Lugar donde se prestarán los Servicios 5.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se especifique dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 16, este Contrato expirará al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada en vigor.
Contratante indique.
11. Modificación
6. Representantes autorizados 6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o el Consultor deba o
11.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.
pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.
12. Caso Fortuito o Fuerza Mayor 12.1 Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por situaciones de fuerza mayor o caso
152 A.
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como Fuerza siempre que dicha falta de cumplimiento se deba a un evento
Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que de Fuerza Mayor.
no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse,
que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones
14. Prórroga de plazos
contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas 14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una
razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce actividad o tarea en virtud de este Contrato se prorrogará por
como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras un período igual a aquel durante el cual dicha Parte no haya
las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento
por Fletes; c) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, de Fuerza Mayor.
Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o
Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación,
15. Pagos
Destrucción, Obstrucción ordenada por cualquier autoridad 15.1 Durante el período en que se viera impedido de prestar los
Gubernamental que no sea la Alcaldía Municipal del Distrito Servicios como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor,
Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, el Consultor salvo que otra cosa se hubiere acordado en las
Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras CEC tendrá derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con
causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.
los términos de este Contrato, y a recibir el reembolso de los
gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera
12.2 Si se presentase una situación de Fuerza Mayor, incurrido durante ese período para poder prestar los Servicios
el Consultor notificará prontamente y por escrito al y para reanudarlos al término de dicho período.
Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que
reciba instrucciones en sentido contrario y por escrito
16. Rescisión por el Contratante
del Contratante, el Consultor continuará cumpliendo las 16.1 El Contratante podrá dar por terminado este Contrato
obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le mediante una notificación de rescisión por escrito al Consultor,
sea posible, y tratará de encontrar todos los medios alternativos emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación,
de cumplimiento no obstante la situación de Fuerza Mayor cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados
existente.
en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cláusula; en el caso
del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá
13. No violación del Contrato
emitirse con sesenta (60) días de antelación:
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de
cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato no se
(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de
considerará como violación del mismo ni como negligencia,
sus obligaciones en virtud de este Contrato dentro de
A. 153
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192 La Gaceta
los treinta (30) días siguientes a la recepción de una (b) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de
notificación al respecto, u otro plazo mayor que el Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los
Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;
Servicios durante un período no menor de sesenta (60) días.
(b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;
(c) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de
18. Pagos al rescindirse el Contrato 18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 16 o 17 arriba indicadas, el Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor:
sesenta (60) días; (d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales
que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso
(a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 35, por concepto de Servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; y,
de necesidades imprevistas o de emergencia; o (e) Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera
rescindir este Contrato.
(b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los incisos (a) y (b) de la Cláusula 16, el reembolso de cualquier gasto razonable inherente a la rescisión
17. Rescisión por el Consultor 17.1 El Consultor, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de treinta (30) días de anticipación,
rápida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.
podrá rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cláusula:
19. Obligaciones del Consultor 19.1 El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones con la debida diligencia, eficiencia y economía,
(a) Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cláusula 39, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por escrito del Consultor respecto de la mora en el pago; o
de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y empleará técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Consultor actuará siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento
154 A.
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
deberá proteger y defender los intereses del Contratante en (a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad
los acuerdos a que llegue con un Subconsultor o con terceros. comercial o profesional en el país del Contratante que sea
incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este
20. Conflicto de intereses 20.1 La remuneración del Consultor en relación con este Contrato o con los Servicios será únicamente la estipulada en
Contrato; o, (b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.
las Cláusulas 35 a 38 y el Consultor no aceptará en beneficio propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; además, el Consultor hará todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Subconsultor, ni tampoco los agentes del Consultor o del Subconsultor, reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales.
23. Confidencialidad 23.1 Ni el Consultor ni ningún Subconsultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podrán revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiración, ninguna información confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este último.
21. Prohibición al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su terminación, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, así como tampoco ningún sub consultor ni ninguna filial del mismo, podrán suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para ningún proyecto que se derive de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.
24. Seguros que deberá contratar el Consultor 24.1 a) El Consultor contratará y mantendrá, y hará que todo Subconsultor contrate y mantenga, a su propio costo (o al del Subconsultor, según el caso) y en los términos y condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y, b) a petición del Contratante, presentará pruebas de la contratación y el mantenimiento de esos seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.
22. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles 22.1 Ni el Consultor ni ningún Subconsultor, ni tampoco el Personal, podrán desarrollar, en forma directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:
25. Acciones del Consultor que requiere la aprobación previa del Contratante
25.1 El Consultor deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para realizar cualquiera de las siguientes acciones:
A. 155
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192 La Gaceta
(a) La celebración de un subcontrato para la prestación documentos y programas de computación por un término
de cualquier parte de los Servicios;
no menor de cinco años. En las CEC se indicará cualquier
(b) El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice A
restricción acerca del uso de dichos documentos y programas de computación en el futuro.
(“Personal clave y Subconsultores”); y (c) la adopción de cualquier otra medida que se
especifique en las CEC.
29. Modificación de Contrato 29.1 El Contratante podrá efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante orden escrita al Consultor. Si
26. Obligación de presentar informes 26.1 El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican en los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos.
cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución de los servicios o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier parte de los servicios comprendidos en el Contrato, se efectuará un ajuste equitativo del Precio del Contrato.
27. Multas 27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serán sancionados con multas establecidas en las CEC.
28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor
28.1 Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos y programas de computación preparados por el Consultor para el Contratante de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula anterior, pasarán a ser de propiedad del Contratante, a quien el Consultor los entregará a más tardar al término o expiración del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor deberá conservar una copia de dichos 156 A.
30. Personal del Consultor 30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal mínimo clave del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier modificación en la nómina deberá ser antes de ser contratada por el Consultor obtener previamente la conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, así hayan sido incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no eximirán al Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones contraídas en virtud del Contrato. Las calificaciones, así como el tiempo estimado que prestarán los Servicios individuales serán los negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta económica.
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
31. Remoción y/o sustitución del Personal
con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no o la disminución del costo de los Servicios prestados por
se efectuará cambios en la composición del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algún integrante del Personal clave, por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazará de inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.
el Consultor, la remuneración y los gastos reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serán aumentados o disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los correspondientes ajustes de los montos máximos estipulados en el Precio del Contrato.
(b) Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una acción penal; o (ii) tiene motivos razonables para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante del Personal, en tales casos el Consultor, a petición por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo reemplazará por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante.
(c) El Consultor no podrá reclamar el reembolso de ningún gasto adicional resultante de la remoción y/o sustitución de algún integrante del Personal, o inherente a ésta.
32. Obligaciones del Contratante 32.1 El Contratante hará todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor la asistencia y exenciones indicadas en las CEC.
34. Servicios e instalaciones 34.1 El Contratante facilitará al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.
35. Pagos al Consultor 35.1 La forma y condición en que se efectuarán los pagos al Consultor en virtud del Contrato se especificarán en las CEC. La remuneración total del Consultor no deberá exceder del Precio del Contrato y será una suma que incluirá la totalidad de los costos de Personal y del Subconsultor, así como los costos de impresión de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos los demás gastos en que incurra el Consultor en la prestación de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la Cláusula 33, el Precio del Contrato sólo podrá aumentarse por encima de las sumas establecidas en la Cláusula 36 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cláusula 11.
33. Modificación de la ley aplicable 33.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley aplicable en relación
36. Precio del Contrato 36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC, será el indicado en las CEC.
A. 157
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192 La Gaceta
37. Pago de servicios adicionales
40. Prácticas corruptivas
37.1 Para determinar la remuneración por concepto de los 40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen
servicios adicionales que pudieran acordarse en virtud de la en proyectos con financiamiento de la AMDC, observen
Cláusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de
en la cláusula sexta de este contrato, para desglosar el precio Concurso, o de ejecución de un contrato. Las definiciones
global.
de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se
transcriben en el artículo 33.1 de las Instrucciones Generales
38. Condiciones relativas a los pagos
a los Oferentes, representan las más comunes, pero no son
38.1 Los pagos se harán al Consultor conforme a lo indicado exhaustivas. Por esta razón, la AMDC actuará frente a
en las CEC. El Contratante efectuará los pagos con prontitud, cualquier hecho similar o reclamo que se considere como
sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados corrupto, conforme al procedimiento establecido.
a partir de la fecha en que el Consultor haya presentado la
correspondiente solicitud de pago y ésta haya sido aceptada 40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha
por el Contratante.
incurrido en prácticas corruptivas, el contratante podrá
cancelar el contrato de acuerdo con la Cláusula 16 y ejecutar
39. Solución de controversias
la garantía de cumplimiento de oferta.
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación,
ejecución, efectos y/o resolución del presente contrato, las 40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha
partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para incurrido en prácticas corruptivas, la AMDC podrá declarar
conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos
divergencia que se presente sobre un asunto y que no se futuros que se lleven a cabo con motivo de un financiamiento
resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la o con fondos propios. La inhibición que se establezca podrá
Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de ser temporal o permanente.
la Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo
dentro de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento
41. Inspecciones y auditorías
de la misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas 41.1 El Consultor deberá permitir que la AMDC, o quien
partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado éste designe, inspeccione o realice auditorías de los registros
de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento contables y estados financieros del mismo Consultor,
de Francisco Morazán.
relacionados con la ejecución del Contrato.
158 A.
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO
5. Entrada en vigor (Cláusula 8 de las CGC)
(CEC)
Este Contrato entrará en vigor a partir de la firma del
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Contrato.
complementan las Condiciones Generales del Contrato
(CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican prevalecerán sobre las de las CGC. El número de la cláusula correspondiente de las CGC está indicado entre paréntesis.
6. Comienzo de la prestación de los Servicios (Cláusula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoría iniciarán en la fecha que se indique en la orden de inicio.
1. Definiciones (Cláusula 1 de las CGC) El Contratante es: La Alcaldía Municipal del Distrito Central.
7. Expiración del Contrato (Cláusula 10 de las CGC) El plazo será: Trescientos (300) días calendario.
2. Notificaciones (Cláusula 4 de las CGC) En el caso del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central, Municipalidad del Distrito Central, Dirección de Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo 3er. piso, frente a Hospital y Clínicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A., teléfono (504) 2220-5781. Atención: Director de Control y Seguimiento.
3. Lugar donde se prestarán los Servicios (Cláusula 5 de las CGC) Los Servicios se prestarán en las ubicaciones que se establezcan en los términos de referencia.
4. Representantes autorizados (Cláusula 6 de las CGC) En el caso del Contratante el señor Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Municipal, o quien este designe durante la ejecución del Contrato.
• Se estima la construcción en Doscientos setenta (270) días calendario.
• El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de Trescientos (300) días calendario.
En vista que es un proyecto de emergencia se deberá trabajar durante temporadas de lluvia anticipando cualquier inconveniente, ya que no se otorgará ampliación de tiempo, así como trabajos diurnos de semana extendida, días feriado y nocturnos según lo disponga la Dirección de Control y Seguimiento. También se deberán considerar varios frentes trabajo en la obra.
8. Seguros que deberá contratar el Consultor (Cláusula 24 de las CGC) Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: A. 159
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192 La Gaceta
i. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto
por escrito del Contratante. Los documentos elaborados
de los vehículos motorizados; el cual deberá estar
serán confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.
vigente durante el tiempo del contrato. ii. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro
laboral contra accidentes; el cual deberá estar vigente durante el tiempo del contrato.
El Consultor cederá al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y documentos producidos por él bajo los términos
9. Multas (Cláusula 27 de las CGC)
de este Contrato.
La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Artículo 120 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2025, relacionado con el Artículo 72 de la Ley del Contratación del Estado cobrará una multa equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y las obligaciones establecidas en el presente contrato hasta la finalización del período de ejecución del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento, procediéndose, si así conviene a la A.M.D.C., a la resolución del Contrato,
11. Asistencia o exenciones (Cláusula 32 de las CGC) La Municipalidad asistirá al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin embargo: El Consultor deberá en primera instancia coordinar sus actividades con las instituciones del Estado que se requieran. Las diligencias en relación a movilización e instalación de postes de tendido eléctricos, teléfonos, tuberías de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras o/y para instalación de otras nuevas según sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE, Hondutel, SANAA. El consultor junto al contratista, serán responsables de realizar todas las diligencias del caso.
reservándose además el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios por el incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.
12. Servicios e Instalaciones (Cláusula 34 de las CGC) No Aplica
10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Cláusula 28 de las CGC) Restricciones: El Consultor no podrá utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el consentimiento previo
160 A.
13. Pagos al Consultor (Cláusula 35 de las CGC) Al consultor se realizarán los siguientes pagos:
Forma de Pago Los pagos serán mediante reembolsos Periódicos, siempre y cuando el consultor presente su respectivo
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
informe del periodo correspondiente conforme al avance los pagos a cuenta y el 10% sobre el valor de los honorarios
presentado en las Estimaciones del Contratista que serán o utilidad por concepto de garantía adicional o retención de
aprobados por la Dirección de Control y Seguimiento de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este
la A.M.D.C.
último al obtener el finiquito.
Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras, distribuidos de la siguiente manera: • Primer pago: Catorce por ciento (14%) del valor
del contrato contra entrega y aprobación del Informe Preliminar por parte de la Dirección de Control y seguimiento de la AMDC. • Pagos Periódicos: Pagos intermedios correspondientes al Setenta y dos por ciento (72%) del valor del contrato contra entrega y aprobación de Informes periódicos de Avance por parte de la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC. Siempre y cuando el Contratista de Obra haya presentado la estimación correspondiente al período. • Pago Final: Catorce por ciento (14%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.
En caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a trabajos adicionales solicitados por la AMDC, no se reconocerá los costos incurridos por la Firma Consultora.
Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deducción por Ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado
14. Precio del Contrato (Cláusula 36 de las CGC) El monto total del Contrato en Lempiras es de VEINTICINCO MILLÓNES VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 70/100 (L. 25,021,773.70).
15. Condiciones relativas a los pagos (Cláusula 38 de las CGC)
Todos los pagos antes de su realización deberán de estar aprobados los informes correspondientes en forma previa por la Dirección de Control y Seguimiento.
16. Garantía de Cumplimiento de Contrato: EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución del estudio la siguiente garantía: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Se constituirá mediante retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los honorarios. b) Adicionalmente será exigible una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusión de costos, con una vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de ejecución de los trabajos de consultoría; estas Garantías deberán ser emitidas por un Banco o Compañía de Seguros legalmente A. 161
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192 La Gaceta
establecida y autorizada para operar por la República de
tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa,
Honduras.- La retención antes señalada serán devueltas al
poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable
Consultor después de finalizados y aceptados los trabajos
Corporación Municipal, ambas partes se someten a la
de Consultoría mediante la emisión de la recepción
jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de
definitiva a satisfacción de la A.M.D.C., siempre y cuando
lo Contencioso Administrativo del Departamento de
no hayan reclamos de terceros y previa presentación
Francisco Morazán.
del Informe Final. Las garantías, deberán contener la
cláusula siguiente: “Esta Garantía será ejecutada a simple 19. Documentos Integrantes del Contrato:
requerimiento de la A.M.D.C., con la simple presentación
Forman parte integral del presente contrato los documentos
de Nota de incumplimiento.
siguientes: a) Las Bases o Documentos del Concurso
Público; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases
La Garantía será presentada por el Consultor adjudicado
o Documentos del Concurso Público; c) La oferta
diez (10) días calendarios después de la suscripción del
negociada en todo su contenido (acta de negociación)
contrato, a entera satisfacción de la A.M.D.C., de acuerdo
de EL CONSULTOR; d) Garantía de Cumplimiento de
al formulario No.6 del Documento Base del Concurso
Contrato presentada por EL CONSULTOR; e) La nota de
y deberá ser extendida por un Banco o Compañía
adjudicación; f) Términos de referencia, y Personal Clave;
Aseguradora legalmente constituido en el país.
y, g) Otros documentos suscritos por las partes contratantes
en relación directa con las obligaciones de este contrato.
17. Garantía de Anticipo:
No aplica.
20. Orden de Inicio
Esta se emitirá una vez que EL CONSULTOR cumpla
18. Solución de Controversias (Cláusula 39 de las CGC)
con todos los requisitos exigidos y presente la Garantía de
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación,
Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de
ejecución, efectos y/o resolución del presente contrato,
diez (10) días hábiles contados a partir de la Notificación
las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles
por parte de la Unidad Ejecutora.
para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo,
cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y 21. Retenciones
que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser
El Consultor estará sujeto a impuestos nacionales
resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C., previo estudio
sobre los gastos y montos pagaderos bajo el Contrato
del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución
(Honorarios profesionales), por lo cual deberá detallar
162 A.
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
los mismos en la oferta económica. Se hará la retención 24. Vigilancia de Cumplimiento
del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de
La Unidad Ejecutora velará porque EL CONSULTOR
cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que realiza pagos a cuenta
cumpla con todo lo establecido en este contrato y los términos de referencia.
no se realizará esta retención.
25. Responsabilidad Laboral
La A.M.D.C., no contraerá responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.
EL CONSULTOR será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales que se originen con sus propios trabajadores en la ejecución de este contrato, en aplicación de lo establecido en el Código del Trabajo.
22. Ampliación de Plazo y de las Garantías Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR
Será también responsable de los daños y perjuicios que eventualmente causen a terceros.
podrá solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la consultoría objeto del presente Contrato, o de cualquier otra estipulación que no afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones o cuando sucedan razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso presentará solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecución del contrato, antes del vencimiento de la ejecución de la consultoría.- Cuando así sucediere las Garantías deberán ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratación del Estado.En el caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se reconocerá los costos incurridos por EL CONSULTOR.
26. Causas de Rescisión del Contrato Si el Consultor no subsanará el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días (d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos
23. Otros Trabajos Solicitados EL CONTRATANTE podrá solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes especiales.
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o; y, e) Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podrá dar por terminado este Contrato
A. 163
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192 La Gaceta
mediante una notificación de rescisión por escrito a EL
preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas
CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30)
influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados.
días de anticipación, cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con sesenta (60) días de antelación. 2.- La rescisión del contrato se efectuará sin más trámites judicial o administrativo, que la emisión de un Acuerdo Municipal por la Corporación Municipal del Distrito Central.
29. Otras Obligaciones EL CONSULTOR, no transferirá, pignorará, asignará, transferirá o hará otras disposiciones de este contrato o cualquier parte del mismo, así como los derechos, reclamos u obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dará lugar a la rescisión del contrato
27. Solución de Controversias Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.
28. Medio Ambiente EL CONSULTOR velará que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con el propósito de
164 A.
30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por fletes; c) Guerra, beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, piratería, motines, insurrección o usurpación de poderes; d) Confiscación, expropiación, destrucción, obstrucción ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, maremotos, tifones, huracanes,
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
inundaciones; f) Y otras causas reconocidas como fuerza conformación de bermas, construcción de muros de retención
mayor o caso fortuito.
y la construcción de obras hidráulicas para el control de
escorrentías superficiales y el mejoramiento hidráulico de
31. Terminación del Contrato Por Conveniencia
obras existentes, se estima conveniente y necesario realizar
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en este tipo de proyectos que mejoren las condiciones y la calidad
cualquier momento, dar por resuelto este contrato, de vida de los habitantes de la ciudad y poder salvaguardar la
total o parcialmente, mediante comunicación escrita vida de las personas y sus bienes.
a EL CONSULTOR, indicando los motivos de su
resolución.- Dicha resolución se efectuará en la manera 1.2 Antecedentes del Problema Específico
y de acuerdo con la información que se dé en dicha
comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior Después del evento ocurrido en el año 2022, donde se activaron
que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL los bloques de deslizamiento en las comunidades Col. Guillén
CONSULTOR.- Al recibir la mencionada comunicación, y Nueva Santa Rosa, se realizaron estudios geotécnicos como
EL CONSULTOR inmediatamente suspenderá el trabajo, perforaciones y ensayos de geofísica, diversos levantamientos
en este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, de topografía y constante monitoreo por parte de la AMDC
procederán a la liquidación final del contrato, de acuerdo y la cooperación japonesa JICA. Donde se recabaron datos
a la información que proporcione la Unidad Ejecutora y para el estudio y diseño de obras de contramedida y obras de
EL CONSULTOR.
mitigación definitivas para salvaguardar la vida de las personas
en este sector del Distrito Central.
Apéndice “A”
TÉRMINOS DE REFERENCIA
1.3 Situación Actual
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 Antecedentes
La Alcaldía Municipal del Distrito Central A.M.D.C., tiene como prioridad el ejecutar proyectos para desarrollo sociales y proyectos de reducción de riesgo de desastre entre ellos: Proyectos de como la estabilización de taludes mediante la
Se están realizando trabajos sociales de reubicación de personas para empezar los trabajos de remoción de escombros en la parte alta y media del bloque de deslizamiento en la Col. Guillén y Nueva Santa Rosa. Las obras están enfocadas al control de infiltración de agua superficial y a la reducción de la curva de abatimiento del nivel freático con la instalación de abanicos de subdrenajes, en diferentes puntos específicos determinados científicamente por los especialistas de JICA.
A. 165
trabajos de remoción de escombros en la parte alta y media del bloque de deslizamiento en la Col. Guillen y Nueva Santa Rosa. Las obras están enfocadas al control de infiltración de agua superficial y a la reducción de la curva de abatimiento Sección A Acuerdos y Leyedsel nivel freático con la instalación de abanicos de subdrenajes, en diferentes puntos REPÚBLICA DeEsHpeOcNífDicUoRsAdSet-eTrmEGinUadCoIGs AciLePnAtí,fiMca.Dm.Cen.,t1e3pDoEr lJoUsLeIOspDeEciLal2is0t2a6s de JINCoA..37,192 La Gaceta
CROQUIS DE UBICACIÓN
Coordenadas UTM: 479884.18 m E,- 1205160- 318.69 m N
1.4 Fotografías
No.1 Actividad: Trabajos de campo realizados en la zona de No.1 Aesctutidviod.ad: Trabajos de campo realizados en la zona de
estudio.
Fecha: 1F1e/c2h0a2: 4 11/2024
166 A.
No.2 Actividad: Ubicación de Inclinómetros en la zona de estudio, Fecha:
No.2 ACoctli.vGiduaidll:eUn byicNauceióvna dSeanItnacRlinoósam. etros en la zona de estudio, 1F1e/c2h0a2:4
Col. Guillen y Nueva Santa Rosa.
11/2024
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
No.3 Actividad: Líneas de Perfiles topográficos, Col. Guillen Fecha:
y Nueva Santa Rosa.
11/2024
No.4 Actividad: Se observa la actualidad de la zona del deslizamiento en las Col La Guillen y Col. Nueva Santa Rosa.
Fecha: 11/2024
1.5 Objetivos Generales del Proyecto
A. 167
Construcción de obras de contramedida para la estabilización del deslizamiento.
Evitar la saturación del suelo en la zona de estudio mediante la construcción de un
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192 La Gaceta
1.5 Objetivos Generales del Proyecto
permeabilidad para drenar el agua de los bloques
Construcción de obras de contramedida para la estabilización
de deslizamiento y que sean flexibles contra la
del deslizamiento.
deformación.
Evitar la saturación del suelo en la zona de estudio mediante
la construcción de un sistema de control integrado de aguas Cabe mencionar que la zona debe ser categorizada como zona
superficiales (Canales y cunetas).
inhabitable en toda su extensión debido a las velocidades
La construcción de contrapesos de gaviones ubicados en sitios de deslizamiento de ladera que exacerban condiciones
establecidos científicamente por los especialistas de JICA.
intolerables para la expansión urbana; generando impactos
La instalación de abanicos de subdrenajes ubicados en sitios severos sobre terrenos, edificaciones y estructuras urbanas. Las
establecidos científicamente por los especialistas de JICA.
zonas contiguas al deben ser categorizadas como zonas de alto
riesgo, la cual es de alto riesgo en base a las condiciones actuales
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA
siempre y cuando no varíe la velocidad de desplazamiento del
polígono activo hacia condiciones intolerables, por ende, es
En base a lo expuesto en los estudios realizados por los una zona sujeta a constante monitoreo, en la cual se debe
especialistas de JICA, las obras están enfocadas a la establecer un sistema de alerta temprana que permita realizar
estabilización de los diferentes bloques de deslizamiento en las acciones de evacuación preventiva de forma rápida en caso
colonias Guillén (LG-1, LG-2) que son los bloques de mayor magnitud y Nueva Santa Rosa con bloques deslizamientos
de avance del deslizamiento. - 204 -
de menor magnitud (NSR-1, NSR-2, NSR-3), (VceornAsntaexnote). moniTtoordeoos,leons dlaescpueardl isceiods epbroedeucsttoabdleelcaeerjuecnusciisótnedmealadseobarleasrta tempran
Las obras para ejecutar son:
permita realizarsearcácniodnepeossditeadeovsaecnuealcRióenllepnroevSeanntiitvaariod,eqfuoermesaelrábpoitdadaeeron caso de a del deslizamiento.
autorizado por la AMDC, por lo que la Firma Consultora Todos los desperdicios producto de la ejecución de las obras serán depositados Relleno Sanitarvieor,ifqicuaeráessueul sbooytaldaerdoistaauntcoiraizeandokmpodresladeAeMl DpCun,topodrelo que La
• Control de aguas subterráneas, con el oCbojnetsivuoltodrea veriifnictearrváenscuióuns. oSeymlauedsitsrataenncliaaseignuikemntediemsadgeenellapuubnitcoacdióenintervenció
drenar el agua subterránea el cual es eml uperisntcraipealn la sdigelurieelnletenoimsaangiteanriola: ubicación del relleno sanitario:
desencadenante de los bloques de deslizamientos,
mediante la perforación de drenajes horizontales.
• Control de aguas superficiales, con el objetivo de
drenar el agua superficial dentro de los bloques y
evitar la infiltración detrás del escarpe mediante
la construcción de cunetas y canales de diferentes
secciones hidráulicas.
• Muros de retención, con el objetivo de retener la parte
inferior de los diferentes bloques de deslizamiento
mediante la instalación de muros de gaviones con
168 A.
2.1 Cantidades de Obra Estimada
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
2.1 Cantidades de Obra Estimada - 205 -
PRESUPUESTO GENERAL Proyecto: OBRAS DE ESTABILIZACION Y CONTROL DE ESCORRENTIAS DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS EN COLONIAS GUILLEN Y NUEVA SANTA ROSA Ubicación: Colonia Nueva Santa Rosa, Colonia La Guillén, M.D.C., Honduras
No.
Actividad
Unidad
Actividades Preliminares
0.1
Rótulo del Proyecto
u
0.2
Trazado y Marcado
m
0.3
Demolición de Elementos de Concreto/Mampostería m3
0.4
Excavación de Material tipo I
m3
0.5
Acarreo de Material de Desperdicio
m3/Km
Relleno y Compactado con Material Selecto (Incluye
0.6
Acarreo)
m3
Total Actividades Preliminares
OBRAS NUEVA SANTA ROSA
1.1
Drenajes Horizontales (NSR-DH-4)
1.1.1
Perforación Horizontal Con Encamisado Φ = 96mm m
Suministro e Instalación de Tubo PVC Perforado, Φ
1.1.2
= 1 1/2''
m
Suministro e Instalación de Tubo PVC de
1.1.3
Protección, Φ = 3''
m
1.1.4
Suministro e Instalación de Codo PVC 90°, Φ = 3'' u
1.2
Muro de Retención (NSR-M-3)
1.2.1
Corte
m3
1.2.2
Relleno
m3
1.2.3
Acarreo de Material de Desperdicio
m3/Km
Suministro e Instalación de Gaviones (2.00m x
1.2.4
1.00m x 1.00m)
m3
1.2.5
Manta Geotextil
m2
1.2.6
Mampostería
m3
1.3
Pila de Recolección (PR-1)
1.3.1
Firme de Grava (e = 10cm)
m3
1.3.2
Pila de Recolección PR-1 (3.40m x 1.40m x 1.00 m) u
1.3.3
Tubería Flexible Φ = 4''
m
2.1
Drenajes Horizontales (NSR-DH-5)
2.1.1
Perforación Horizontal Con Encamisado Φ = 96mm m
Suministro e Instalación de Tubo PVC Perforado, Φ
2.1.2
= 1 1/2''
m
Suministro e Instalación de Tubo PVC de
2.1.3
Protección, Φ = 3''
m
2.1.4
Suministro e Instalación de Codo PVC 90°, Φ = 3'' u
2.2
Muro de Retención (NSR-M-4)
Cantidad
1.00 4,667.25 13,551.23 2,741.72 315,472.63
1,645.03
192.50
192.50
30.00 6.00
56.12 587.88 1,415.35
344.00 225.40 24.38
0.48 1.00 5.00
250.28
250.28
32.00 8.00
Precio Precio Unitario Total
A. 169
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192 La Gaceta
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 3.1 3.1.1
3.1.2
3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4
3.2.5 3.2.6 4.1 4.1.1
4.1.2
4.1.3 4.1.4 4.2
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 5.1 5.1.1
5.1.2
5.1.3 5.1.4 5.2
Corte
m3
Relleno
m3
Acarreo de Material de Desperdicio
m3/Km
Firme de Concreto Simple (e =10cm)
m3
Suministro e Instalación de Gaviones (1.00m x
1.00m x 1.00m)
m3
Manta Geotextil
m2
Muro de Mampostería para Cierre de Talud
m3
Mampostería
m3
Drenajes Horizontales (NSR-DH-1)
Perforación Horizontal Con Encamisado Φ = 96mm m
Suministro e Instalación de Tubo PVC Perforado, Φ
= 1 1/2''
m
Suministro e Instalación de Tubo PVC de
Protección, Φ = 3''
m
Suministro e Instalación de Codo PVC 90°, Φ = 3'' u
Muro de Retención (NSR-M-1)
Corte
m3
Relleno
m3
Acarreo de Material de Desperdicio
m3/Km
Firme de Concreto Simple (e =10cm)
m3
Suministro e Instalación de Gaviones (1.00m x
1.00m x 1.00m)
m3
Manta Geotextil
m2
Drenajes Horizontales (NSR-DH-2)
Perforación Horizontal Con Encamisado Φ = 96mm m
Suministro e Instalación de Tubo PVC Perforado, Φ
= 1 1/2''
m
Suministro e Instalación de Tubo PVC de
Protección, Φ = 3''
m
Suministro e Instalación de Codo PVC 90°, Φ = 3'' u
Pila de Recolección (PR-2)
Suministro e Instalación de Gaviones (1.00m x
1.00m x 1.00m)
m3
Manta Geotextil
m2
Firme de Grava (e = 10cm)
m3
Pila de Recolección PR-2 (6.40m x 1.40m x 1.00 m) u
Tubería Flexible Φ = 4''
m
Drenajes Horizontales (NSR-DH-3)
Perforación Horizontal Con Encamisado Φ = 96mm m
Suministro e Instalación de Tubo PVC Perforado, Φ
= 1 1/2''
m
Suministro e Instalación de Tubo PVC de
Protección, Φ = 3''
m
Suministro e Instalación de Codo PVC 90°, Φ = 3'' u
Pila de Recolección (PR-3)
218.29 139.39 5,505.27 5.10
126.00 152.00 10.00 1.75
140.00
140.00
12.00 4.00
229.30 79.60 5,782.95 3.60
90.00 108.00
481.00
481.00
28.60 11.00
27.00 33.00 1.80 1.00 14.00
608.50
608.50
31.20 12.00
170 A.
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 6.1 6.1.1
6.1.2
6.1.3 6.1.4 6.2
6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 7 7.1 7.2 7.3
7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3
8.4 8.5 9 9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3
Suministro e Instalación de Gaviones (1.00m x
1.00m x 1.00m)
m3
Manta Geotextil
m2
Firme de Grava (e = 10cm)
m3
Pila de Recolección PR-3 (6.50m x 1.40m x 1.00 m) u
Tubería Flexible Φ = 4''
m
Drenajes Horizontales (NSR-DH-6)
Perforación Horizontal Con Encamisado Φ = 96mm m
Suministro e Instalación de Tubo PVC Perforado, Φ
= 1 1/2''
m
Suministro e Instalación de Tubo PVC de
Protección, Φ = 3''
m
Suministro e Instalación de Codo PVC 90°, Φ = 3'' u
Pila de Recolección (PR-4)
Suministro e Instalación de Gaviones (1.00m x
1.00m x 1.00m)
m3
Manta Geotextil
m2
Firme de Grava (e = 10cm)
m3
Pila de Recolección PR-4 (5.60m x 1.40m x 1.00 m) u
Tubería Flexible Φ = 4''
m
Muro de Retención (NSR-M-2)
Corte
m3
Relleno
m3
Acarreo de Material de Desperdicio
m3/Km
Suministro e Instalación de Gaviones (1.50m x
1.00m x 1.00m)
m3
Manta Geotextil
m2
Muro de Retención (NSR-M-5)
Corte
m3
Relleno
m3
Acarreo de Material de Desperdicio
m3/Km
Suministro e Instalación de Gaviones (1.00m x
1.00m x 1.00m)
m3
Manta Geotextil
m2
NSR Canales
Cajas de Registro
Caja de Registro Tipo 1 (NSR-CR-1) (1.40m x
1.40m x 1.15m)
u
Caja de Registro Tipo 2 (NSR-CR-2) (1.40m x
1.40m x 1.15m)
u
Caja de Registro Tipo 3 (NSR-CR-3) (1.65m x
1.40m x 1.40 m)
u
Disipadores de Energía
Disipador Tipo 1 (NSR-DE-1)
u
Disipador Tipo 2 (NSR-DE-2)
u
Disipador Tipo 2 (NSR-DE-3)
u
27.00 33.00 1.30 1.00 8.50
120.00
120.00
15.60 6.00
16.00 18.40 1.20 1.00 6.50
61.13 73.43 1,541.70
94.50 79.50
8.11 2.32 204.45
44.00 52.00
1.00
1.00
1.00
1.00 1.00 1.00
A. 171
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192 La Gaceta
9.2.4
Disipador Tipo 1 (NSR-DE-4)
u
9.2.5
Disipador Tipo 1 (NSR-DE-5)
u
9.2.6
Disipador Tipo 1 (NSR-DE-6)
u
9.3
Canales
9.3.1
Canal Tipo 2 (NSR-C-1) (0.90m x 1.52m)
m
Canal Tipo 1 Con Drenaje (NSR-C-1) (0.90m x
9.3.2
1.52m)
m
Canal Tipo 3 Con Drenaje (NSR-C-2) (0.60m x
9.3.3
0.70m)
m
Canal Tipo 3 Con Drenaje (NSR-C-3) (0.60m x
9.3.4
0.70m)
m
Canal Tipo 3 Con Drenaje (NSR-C-4) (0.60m x
9.3.5
0.70m)
m
Canal Tipo 3 Con Drenaje (NSR-C-5) (0.60m x
9.3.6
0.70m)
m
Canal Tipo 3 Con Drenaje (NSR-C-6) (0.60m x
9.3.7
0.70m)
m
9.3.8
Canal Tipo 4 (NSR-C-7) (0.60m x 0.70m)
m
9.3.9
Canal Tipo 4 (NSR-C-8) (0.60m x 0.70m)
m
9.3.10 Canal Tipo 4 (NSR-C-9) (0.60m x 0.70m)
m
Canal Tipo 3 Con Drenaje (NSR-C-10) (0.60m x
9.3.11 0.70m)
m
NSR Perfilado de Talud e Hidrosiembra
10.1
Perfilado de Talud
m2
10.2
Aplicación de Hidrosiembra Proganics
m2
Total, Obras Nueva Santa Rosa
OBRAS LA GUILLÉN
11.1
Drenajes Horizontales (LG-DH-1)
11.1.1 Perforación Horizontal Con Encamisado Φ = 96mm m
Suministro e Instalación de Tubo PVC Perforado, Φ
11.1.2 = 1 1/2''
m
Suministro e Instalación de Tubo PVC de
11.1.3 Protección, Φ = 3''
m
11.1.4 Suministro e Instalación de Codo PVC 90°, Φ = 3'' u
11.2
Pila de Recolección (PR-5)
Suministro e Instalación de Gaviones (1.00m x
11.2.1 1.00m x 1.00m)
m3
11.2.2 Manta Geotextil
m2
11.2.3 Firme de Grava (e = 10cm)
m3
11.2.4 Pila de Recolección PR-5 (3.80m x 1.40m x 1.00 m) u
11.2.5 Tubería Flexible Φ = 4''
m
12.1
Drenajes Horizontales (LG-DH-2)
12.1.1 Perforación Horizontal Con Encamisado Φ = 96mm m
Suministro e Instalación de Tubo PVC Perforado, Φ
12.1.2 = 1 1/2''
m
1.00 1.00 1.00
30.22
81.65
19.60
19.80
22.35
44.96
44.27 71.86 56.60 80.41
71.30
2,161.53 672.25
294.50
294.50
15.60 6.00
10.00 11.50 0.53 1.00 5.50
287.00
287.00
172 A.
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
12.1.3 12.1.4 12.2
12.2.1 12.2.2 12.2.3 12.2.4 12.2.5 13.1 13.1.1
13.1.2
13.1.3 13.1.4 13.2
13.2.1 13.2.2 13.2.3 13.2.4 13.2.5 14.1 14.1.1
14.1.2
14.1.3 14.1.4 14.2
14.2.1 14.2.2 14.2.3 14.2.4 14.2.5 15.1 15.1.1
15.1.2
15.1.3 15.1.4 15.2
Suministro e Instalación de Tubo PVC de
Protección, Φ = 3''
m
Suministro e Instalación de Codo PVC 90°, Φ = 3'' u
Pila de Recolección (PR-6)
Suministro e Instalación de Gaviones (1.00m x
1.00m x 1.00m)
m3
Manta Geotextil
m2
Firme de Grava (e = 10cm)
m3
Pila de Recolección PR-6 (4.00m x 1.40m x 1.00 m) u
Tubería Flexible Φ = 4''
m
Drenajes Horizontales (LG-DH-3)
Perforación Horizontal Con Encamisado Φ = 96mm m
Suministro e Instalación de Tubo PVC Perforado, Φ
= 1 1/2''
m
Suministro e Instalación de Tubo PVC de
Protección, Φ = 3''
m
Suministro e Instalación de Codo PVC 90°, Φ = 3'' u
Pila de Recolección (PR-7)
Suministro e Instalación de Gaviones (1.00m x
1.00m x 1.00m)
m3
Manta Geotextil
m2
Firme de Grava (e = 10cm)
m3
Pila de Recolección PR-7 (3.60m x 1.40m x 1.00 m) u
Tubería Flexible Φ = 4''
m
Drenajes Horizontales (LG-DH-4)
Perforación Horizontal Con Encamisado Φ = 96mm m
Suministro e Instalación de Tubo PVC Perforado, Φ
= 1 1/2''
m
Suministro e Instalación de Tubo PVC de
Protección, Φ = 3''
m
Suministro e Instalación de Codo PVC 90°, Φ = 3'' u
Pila de Recolección (PR-8)
Suministro e Instalación de Gaviones (1.00m x
1.00m x 1.00m)
m3
Manta Geotextil
m2
Firme de Grava (e = 10cm)
m3
Pila de Recolección PR-8 (3.90m x 1.40m x 1.00 m) u
Tubería Flexible Φ = 4''
m
Drenajes Horizontales (LG-DH-5)
Perforación Horizontal Con Encamisado Φ = 96mm m
Suministro e Instalación de Tubo PVC Perforado, Φ
= 1 1/2''
m
Suministro e Instalación de Tubo PVC de
Protección, Φ = 3''
m
Suministro e Instalación de Codo PVC 90°, Φ = 3'' u
Pila de Recolección (PR-9)
18.20 7.00
18.00 22.00 0.56 1.00 17.00
226.50
226.50
12.50 5.00
15.00 18.00 0.51 1.00 11.00
214.50
214.50
12.50 5.00
21.00 26.00 0.55 1.00 20.00
353.50
353.50
20.00 8.00
A. 173
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
15.2.1 15.2.2 15.2.3 15.2.4 15.2.5 16 16.1 16.2 16.3
16.4 16.5 16.6 17 17.1 17.2 17.3
17.4 17.5 18 18.1 18.2 18.3
18.4 18.5 18.6 19 19.1 19.2 19.3
19.4 19.5 20 20.1 20.2 20.3
20.4 20.5 21 21.1 21.2
Suministro e Instalación de Gaviones (1.00m x 1.00m x 1.00m) Manta Geotextil Firme de Grava (e = 10cm) Pila de Recolección PR-9 (4.70m x 1.40m x 1.00 m) Tubería Flexible Φ = 4'' Muro de Retención (LG-M-1) Corte Relleno Acarreo de Material de Desperdicio Suministro e Instalación de Gaviones (1.50m x 1.00m x 1.00m) Manta Geotextil Mampostería Muro de Retención (LG-M-2) Corte Relleno Acarreo de Material de Desperdicio Suministro e Instalación de Gaviones (2.00m x 1.00m x 1.00m) Manta Geotextil Muro de Retención (LG-M-3) Corte Relleno Acarreo de Material de Desperdicio Suministro e Instalación de Gaviones (2.00m x 1.00m x 1.00m) Manta Geotextil Mampostería Muro de Retención (LG-M-4) Corte Relleno Acarreo de Material de Desperdicio Suministro e Instalación de Gaviones (1.00m x 1.00m x 1.00m) Manta Geotextil Muro de Retención (LG-M-5) Corte Relleno Acarreo de Material de Desperdicio Suministro e Instalación de Gaviones (1.00m x 1.00m x 1.00m) Manta Geotextil Muro de Retención (LG-M-6) Corte Relleno
m3 m2 m3 u m
m3 m3 m3/Km
m3 m2 m3
m3 m3 m3/Km
m3 m2
m3 m3 m3/Km
m3 m2 m3
m3 m3 m3/Km
m3 m2
m3 m3 m3/Km
m3 m2
m3 m3
21.00 26.00 0.66 1.00 12.00
106.80 294.91 2,693.50
392.00 240.00 20.10
27.91 5.19 703.89
57.00 47.00
64.05 112.23 1,615.34
168.00 102.00 5.65
44.03 40.31 1,110.44
63.00 74.10
39.39 43.87 993.42
30.00 36.00
38.16 19.89
No. 37,192 La Gaceta
174 A.
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
21.3
Acarreo de Material de Desperdicio
Suministro e Instalación de Gaviones (1.50m x
21.4
1.00m x 1.00m)
21.5
Manta Geotextil
21.6
Mampostería
LG Canales
22.1
Cajas de Registro
Caja de Registro Tipo 4 (LG-CR-1) (1.00m x 1.00m
22.1.1 x 1.00m)
Caja de Registro Tipo 5 (LG-CR-2) (1.40m x 1.40m
22.1.2 x 1.15m)
22.2
Disipadores de Energía
22.2.1 Disipador Tipo 1 (LG-DE-1)
22.2.2 Disipador Tipo 1 (LG-DE-2)
22.2.3 Disipador Tipo 2 (LG-DE-3)
22.2.4 Disipador Tipo 2 (LG-DE-4)
22.2.5 Disipador Tipo 3 (LG-DE-5)
22.2.6 Disipador Tipo 1 (LG-DE-6)
22.2.7 Disipador Tipo 1 (LG-DE-7)
22.3
Canales
22.3.1 Canal Tipo 5 (LG-C-1)
Canal Tipo 1 Con Drenaje (LG-C-1) (0.90m x
22.3.2 1.52m)
Canal Tipo 3 Con Drenaje (LG-C-2) (0.60m x
22.3.3 0.70m)
Canal Tipo 3 Con Drenaje (LG-C-3) (0.60m x
22.3.4 0.70m)
Canal Tipo 3 Con Drenaje (LG-C-4) (0.60m x
22.3.5 0.70m)
Canal Tipo 3 Con Drenaje (LG-C-5) (0.60m x
22.3.6 0.70m)
Canal Tipo 3 Con Drenaje (LG-C-6) (0.60m x
22.3.7 0.70m)
Canal Tipo 3 Con Drenaje (LG-C-7) (0.60m x
22.3.8 0.70m)
Canal Tipo 3 Con Drenaje (LG-C-8) (0.60m x
22.3.9 0.70m)
22.3.10 Canal Tipo 4 (LG-C-9) (0.60m x 0.70m)
22.3.11 Canal Tipo 6 Flexible (LG-C-10)
22.3.12 Canal Tipo 6 Flexible (LG-C-11)
22.3.13 Bordillo de Concreto (LG-C-12)
LG Perfilado de Talud e Hidrosiembra
23.1
Perfilado de Talud
23.2
Aplicación de Hidrosiembra Proganics
Total, de Obras La Guillen
OBRAS DE DESCARGA
m3/Km
m3 m2 m3
u
u
u u u u u u u
m
m
m
m
m
m
m
m
m m m m m
m2 m2
962.40
94.50 76.00 3.54
1.00
1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9.97
130.35
25.00
29.50
38.00
22.00
64.00
21.00
67.00 96.33 16.00 32.00 9.00
1,761.57 1,189.21
A. 175
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192 La Gaceta
Obras de Drenaje
24.1
Trazado y Marcado
m
119.20
24.2
Demolición de Elementos de Concreto/Mampostería m3
2.73
24.3
Excavación de Material tipo I
m3
224.11
24.4
Acarreo de Material de Desperdicio
m3/Km 5,715.49
Relleno y compactado con Material Selecto (Incluye
24.5
Acarreo)
m3
84.43
24.6
Canal de 0.70mx0.70m, de Concreto Ref
m
97.00
24.7
Canal de 0.60mx0.90m, de Concreto Ref
m
18.00
24.8
Caja de Registro Tipo V, (1.40mx1.40mx1.15m) u
6.00
24.1.1 Vigas Tipo Quiebrapatas
u
17.00
Reposición de Franja de Pavimento Concreto;
24.1.2 MR=650
m3
0.49
Total, Obras de Descarga
TOTAL, DE OBRAS DEL PROYECTO
SUB TOTAL =
ADMINISTRACION
DELEGADA
GRAN TOTAL =
3. REQUISITOS DE EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
3.1 Tiempo de Ejecución: Se estima la construcción en doscientos setenta (270) días calendario.
El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de trescientos (300) días calendario.
El alcance del trabajo que la Firma Consultora realice deberá ser compatible con las mejores prácticas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluirá, pero no se limitará a lo siguiente:
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
En vista que es un proyecto de emergencia se deberá trabajar durante temporadas de lluvia anticipando cualquier inconveniente, ya que no se otorgará ampliación de tiempo, así como trabajos diurnos de semana extendida, días feriado y nocturnos según lo disponga la Dirección de Control y Seguimiento. También se deberán considerar varios frentes trabajo en la obra. 176 A.
Las actividades preliminares a ser realizadas por la Firma Consultora, se refieren a todos los procesos previos que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere a recopilar datos del proyecto, estado actual del mismo, programación de la obra, revisión de los diseños geométricos, estructurales, sanitarios, pluviales, eléctricos, ambientales, etc., verificar el estatus legal del proyecto como
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
ser: Documentos de propiedad, licencias, permisos entre supervisión continua y completa de todo el trabajo realizado,
otros; estas actividades deberán ser descritas en detalle por es de especial importancia considerar que este proyecto
el supervisor, para lo cual, previo al inicio de los trabajos, el consultor se obliga a hacer una evaluación completa del proyecto, deberá cotejar y rectificar las cantidades de obra preliminares que sirvieron de base para licitar el mismo y adicionar las obras necesarias para completar el diseño de acuerdo a lo propuesto en la “2. Descripción General de la Propuesta” de este documento, para lo cual deberán presentar un registro de las actividades del área a intervenir por el contratista que servirán de base para las cantidades del presupuesto inicial, además de actualizar el cronograma con las actividades tabuladas.
tiene múltiples actividades, estructurales, arquitectónicos, instalaciones sanitarias, pluviales, etc., y también es responsable del control de los gastos de la obra. De no cumplir con un adecuado control de calidad aceptando obra no conforme a la solicitada que afecte los intereses de la Municipalidad podrá ser sancionado con multas equivalentes al costo que se incurra por dicha afectación y de acuerdo con el tipo de error la Municipalidad podrá rescindir el contrato como lo especifica los Criterios Generales del Contrato.
La Firma Consultora deberá proponer o realizar las correcciones, tanto de las cantidades de obras, como de los diseños arriba mencionados, así como del proceso
Por lo anterior, la Firma Consultora deberá ejecutar, pero no limitarse, a las actividades siguientes:
constructivo. Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluación sea realizada bajo los mejores estándares y con los resultados deseados por la AMDC. Al efectuar la evaluación requerida, estará obligado a presentar un informe preliminar del estado del proyecto a más tardar quince (15) días calendario después de haber recibido la orden de inicio.
1. Suministrar una inspección permanente y completa de todo el trabajo ejecutado por los contratistas. Mantener comunicación fluida y permanente con el personal responsable por parte de la AMDC, para informar sobre cualquier trabajo mal realizado y dará las posibles correcciones de este y formulará las recomendaciones para no incurrir en futuros errores similares.
2. Tendrá la responsabilidad de permanecer a tiempo completo
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA
en el sitio de los proyectos, en los horarios establecidos y solicitados por a AMDC en horarios extra y nocturnos,
además deberá contar con inspectores de campo con la
La Firma Consultora será responsable junto con el contratista
suficiente experiencia en este tipo de obras para efectuar
de la calidad de la obra, para lo cual deberá efectuar una
un estricto control de Calidad.
A. 177
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192 La Gaceta
3. Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan
• Control del laboratorio con pruebas de resistencia
al proyecto y realizar las pruebas y ensayos necesarios para
del concreto a los 7, 14 y 28 días en los que deberá
controlar su calidad, debiendo rechazar todo material que no cumpla con las especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones y pruebas. Realizará pruebas de control tanto a los materiales a utilizarse como a las mezclas y materiales que se colocarán, por lo que las pruebas se harán en tres etapas distintas del proyecto: (1) Antes de la colocación del material o la mezcla; (2) durante su colocación; y, (3) una vez colocada. De esta manera se tendrá conocimiento del origen de cualquier falla durante todo el proceso de construcción. A este respecto el supervisor deberá llevar un registro de todas las pruebas realizadas y conservar copias del resultado de las mismas. El supervisor deberá disponer de su propio equipo y medios de laboratorio, distintos del contratista. Dentro de las pruebas a realizar podemos mencionar: Pruebas de densidad in situ para verificar la compactación del material selecto (Prueba Proctor estándar), para el concreto, granulometría de los agregados, revenimiento de concreto, resistencia a compresión; para el acero ensayos de tensión, doblado y verificación geométrica de las varillas, entre otras a realizar y cualquier otra prueba que a criterio de la AMDC sea requerida y solicitada a través de la Dirección de Control y Seguimiento.
alcanzar la resistencia mínima solicitada. 5. Se debe realizar una evaluación periódica de las
especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista y de los diseños geométricos, estructurales, sanitarios, pluviales, etc. Proporcionar al contratante cualquier recomendación en cuanto a la modificación de las mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante, asimismo, para realizar las correcciones que fuesen necesarias durante la ejecución del proyecto. 6. La Firma Consultora deberá exigir a los contratistas del proyecto un libro de bitácora aprobado por el reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras en el cual podrán hacer apuntes importantes, observaciones y recomendaciones todos los involucrados en el proceso del proyecto como ser: El Contratista, la Supervisión y autoridades de la AMDC. Debidamente acreditadas y autorizadas para este propósito. 7. La Firma Consultora deberá llevar un seguimiento del contrato de construcción y demás documentos contractuales de acuerdo al cronograma de obra, conociendo al detalle las obligaciones legales del contratista las que deben cumplirse a cabalidad. 8. Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de información requeridas por la AMDC.
4. En relación a las mezclas de concreto hidráulico deberá 9. Revisar y hacer recomendaciones a la AMDC relacionadas
realizar las siguientes actividades:
con posibles reclamos de parte del contratista, sin otorgar
• Revisión del diseño de las mezclas a ser utilizada por
prórrogas del plazo del contrato por ser un proyecto de
el contratista.
emergencia, pagos por trabajo adicional y otros similares.
178 A.
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
10. Dictaminar acerca de los reclamos, desacuerdos y 14. Control de las cantidades de obra ejecutada por los
otros asuntos relacionados con la ejecución o progreso
contratistas: Revisará las cantidades de obra del contrato
del trabajo o con la interpretación del contrato de las actividades del Contratista. 11. La Firma Consultora deberá evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto del contratista como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista la sustitución de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con la labor encomendada. 12. Asegurarse que, en cada momento de la ejecución de las obras, los Contratistas dispongan de los recursos humanos y logísticos necesarios, que sean en número y condición operativa suficientes para alcanzar los rendimientos programados, acorde al cronograma de ejecución de cada obra en estricto cumplimiento del tiempo de contrato. Verificar que la metodología de trabajo propuesta por el contratista para la realización de todas las tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora de la ejecución de los procesos. Velar por que se cumplan los requisitos de idoneidad y experiencia con el fin de que las obras se ejecuten de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas aprobadas, empleando los materiales y el equipo de la mejor calidad. 13. Verificará diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el proyecto y de la calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la máquina o el operador de la misma. Deberá comunicar a la AMDC, de darse el caso que el constructor no mantenga un buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la oportuna culminación de las obras, y además deberá hacer las recomendaciones necesarias para corregir esta situación.
versus las cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder el monto de inversión previsto para el total del proyecto. 15. La Firma Consultora deberá dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutados por Administración delegada (si hubiera en el presupuesto de construcción), debiendo preparar diariamente los registros de los trabajos realizados mediante esta modalidad de pago, utilizando los formatos preparados para tal fin. La información deberá ser presentada en el correspondiente informe del periodo. 16. Revisión y aprobación de estimaciones, para lo cual deberá calcular todas las cantidades de obra para efectuar los pagos, mismos que serán aprobados por el contratante. Efectuar minuciosos exámenes periódicos de las cantidades de obra restantes, a fin actualizar las estimaciones que afectan el trabajo faltante. 17. Realizar un control de los tiempos de ejecución, si se diesen atrasos en la obra deberá hacer las propuestas correspondientes para que los tiempos se cumplan, así como la proyección de las consecuencias del incumpliendo de tiempos por parte del contratista. 18. Se deberá categorizar el proyecto, de acuerdo a su longitud. El consultor deberá realizar todas las actividades y gestiones administrativas necesarias requeridas por la Secretaría de Estado Mi Ambiente para el otorgamiento de la licencia ambiental para el proyecto o el dictamen de que no la necesita, presentando un documento que
A. 179
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192 La Gaceta
certifique de que el proyecto es viable a nivel ambiental
aspectos referentes a considerar por los responsables de
extendido por dicha Secretaría.
dicho mantenimiento; estas recomendaciones se incluirán
19. Vigilancia del cumplimiento del Plan de Seguridad e
en el informe final.
Higiene presentado por el contratista: El supervisor velará que el contratista mantenga por su cuenta de manera
Sobre los Informes.
obligatoria señales permanentes tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito peatonal y vehicular. Estas señales serán aprobadas por el contratante y deberán tener las dimensiones preestablecidas. 20. Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo, para posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecución de la obra. 21. Vigilar que el Contratista observe, acate, ejecute y dé cumplimiento estricto a las medidas de control ambiental propuestas para este proyecto. 22. La Firma Consultora deberá vigilar el uso obligatorio del EPP para el personal asignado al proyecto tanto del contratista como el propio, además de suministrarlo a los visitantes durante la construcción. El contratista deberá mantener un sistema de seguridad eficiente de manera obligatoria y en el caso que la Supervisión determine que no esté cumpliendo la implementación de las medidas se aplicarán las sanciones contractuales correspondientes. 23. Llevar un álbum fotográfico del historial constructivo
25. Elaboración de informes de avance del período indicando problemas y soluciones propuestos.
26. Elaborar informes especiales, cuando la AMDC lo solicite. 27. Hacer la inspección final del proyecto o de cada sección
del mismo, certificar en cuanto a su terminación y hacer las recomendaciones para la aceptación preliminar del trabajo terminado, en el caso que fuera necesaria la recepción parcial del proyecto y calcular y certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista. 28. Elaboración de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: El supervisor preparará el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este contrato para someterlo a la consideración y aprobación del contratante. Este informe reflejará todas las operaciones de ingeniería, rediseño y construcción, también incluirá una recapitulación de la forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos, de acuerdo con los términos del contrato, manual de operaciones/ mantenimiento y los planos finales de lo construido, el juego de plano deberá coincidir como mínimo al juego
del proyecto.
de planos originales, sin menos cabo de agregar otros
24. Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a
planos que a juicio del supervisor y/o del contratante sean
medida que la construcción de cada elemento del proyecto
necesarios y para entregar la información relacionadas a
vaya completándose, con recomendaciones sobre los
la ENEE, Hondutel y UMAPS.
180 A.
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
CONDICIONES ESPECIALES:
pudiendo ser en todo caso la suma de todos los subcontratos
mayor de treinta por ciento (30%) del contrato principal.
a. Responsabilidad de la Firma Consultora:
5. La Firma Consultora no podrá retener por más de diez
(10) días calendario la documentación referente al pago
1. La Firma Consultora además ejecutará sus operaciones
de valuaciones periódicas de obras y reconocimiento de
con la debida diligencia en el desarrollo del proyecto y
mayores costos reclamados o solicitados por el constructor
mantendrá relaciones satisfactorias con otros grupos,
de las obras (cuando corresponda) y deberá dar estricto
contratistas y subcontratistas que ejecuten trabajos en las
cumplimiento a lo establecido en el contrato y será
diversas áreas del proyecto.
responsable ante el mismo contratista por el monto de
2. Es además convenido que la Firma Consultora, en la
los valores reclamados en ese concepto si por su culpa,
prestación de los servicios motivo del contrato, actuará
negligencia u otras causas a ellos imputables, la AMDC
de acuerdo al mejor interés de la Alcaldía Municipal del
no toma en consideración la solicitud del contratista.
Distrito Central durante el trabajo de construcción y su 6. La Firma Consultora deberá revisar y firmar las Valuaciones
comportamiento será guiado por normas generalmente
periódicas de Obras del contratista, dentro de un plazo
aceptadas de conducta profesional, cualquier acto del
máximo de diez (10) días calendario contados a partir de
supervisor que afecte los intereses de la Municipalidad
la fecha de su presentación, sino lo hiciera así dentro del
podrá ser sancionado con multas equivalentes al costo
mismo plazo, deberá informar por escrito a la AMDC,
que se incurra por dicha afectación y de acuerdo al tipo de
dando las razones y dejando constancia de la fecha en que
error la Municipalidad podrá rescindir el contrato como lo
procederá a firmar dicho documento de pago o exponiendo
especifica los Criterios Generales del Contrato.
los requisitos que el contratista debe cumplir previamente
3. La Firma Consultora no podrá emplear servicios de
para proceder con el trámite señalado.
profesionales y técnicos que estén trabajando en oficinas 7. La Firma Consultora tendrá la responsabilidad de la
públicas o entidades autónomas.
supervisión de todo el trabajo en conexión con estos
4. Se conviene que la Firma Consultora no asignará, pignorará,
proyectos, de acuerdo con los planos, especificaciones y
transferirá, subcontratará, cederá sus derechos a recibir
documentos de los mismos, previamente aprobados por
pagos, ni efectuará transacciones sobre el contrato o
la AMDC. En cualquier otro caso no cubierto por los
cualquier parte del mismo, así como derechos, reclamos y
documentos aprobados, el supervisor se adherirá a las
obligaciones del supervisor derivados del contrato, a menos
normas de ingeniería generalmente aceptadas utilizadas
que tenga el consentimiento por escrito de la AMDC, no
en proyectos similares.
A. 181
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192 La Gaceta
8. La Firma Consultora acuerda que todos los bienes no
los trabajos inmediatos y someterá a consideración
fungibles con valor superior a cien lempiras (L. 100.00)
de la AMDC decisiones técnicas y administrativas de
adquiridos con fondos del proyecto pasarán a ser propiedad
importancia relevante para el buen éxito y finalización del
de la AMDC a la terminación del contrato, sin perjuicios
proyecto en el tiempo programado.
a efectuar transferencias parciales al finalizar físicamente 10. La Firma Consultora apoyará con logística, vehículos y
cualquier sección del proyecto. En caso que estos bienes no
otros a la AMDC para realizar inspecciones conjuntas en
se devuelvan a la Municipalidad, estos serán pagados por
los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las
la Firma Consultora al valor del costo, tomando en cuenta
áreas que requieran diseños.
la depreciación que para tal efecto tienen establecidos
los reglamentos del Ministerio de Finanzas. Los bienes b. Información y Servicios:
con valor menor o igual a L. 100.00, no estarán sujetos a
devolución.
1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central proveerá a la
9. Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los
Firma Consultora de toda la asistencia que sea necesaria
trabajos se están ejecutando de acuerdo con lo establecido
para obtener la información existente relacionada con
en estos términos de referencia, la Firma Consultora se
el proyecto, incluyendo informes, fotografías aéreas,
compromete a convocar a reuniones de trabajo al menos
evaluaciones, inventarios y cualquier otra documentación
una vez por semana, cuando fuere necesario o bien, cuando
que pueda estar disponible y asistirán a los supervisores
la Municipalidad lo ordene. A dichas reuniones asistirán
en obtener tal información de otras dependencias de la
el coordinador del proyecto, los representantes que la
alcaldía.
Municipalidad designe; la supervisión y por parte del 2. Además, la Alcaldía Municipal del Distrito Central se
contratista sus representantes respectivos. Durante estas
compromete a entregar a la Firma Consultora, toda la
reuniones el representante de la supervisión presentará a
información técnica de que dispusiese sobre hidrología,
la AMDC una evaluación descriptiva y gráfica del avance
meteorología, cartografía y de índole semejante que sea
de los trabajos y su relación con el programa de trabajo
apropiada y útil para la ejecución del proyecto, toda la
aprobado. Se discutirán, además, problemas que se hayan
información obtenida deberá devolverse a la Alcaldía
presentado en la realización de los trabajos y si ellos
Municipal del Distrito Central una vez finalizado el
hubieron causado alguna demora, solicitará al contratista el
proyecto.
respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior 3. La Alcaldía Municipal del Distrito Central se compromete
revisión y en su caso aprobación. La 10. Firma Consultora
a ejecutar con la debida diligencia, la revisión, aprobación,
a su vez hará una exposición de la forma como se realizarán
aceptación y autorización de todas las solicitudes de pago
182 A.
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
sometidos por el supervisor de conformidad con el modo de del Distrito Central a través de la Dirección de Control y
pago que se establezca en el contrato; estas solicitudes se Seguimiento en original y dos copias y en formato digital
aceptarán únicamente si el contratista ha realizado avances (USB), los siguientes informes:
en la obra, presentando como respaldado la estimación del
periodo correspondiente al pago solicitado. Esta solicitud 1. INFORME PRELIMINAR
deberá tener el mismo porcentaje que se haya ejecutado en
la construcción del periodo correspondiente.
La firma consultora hará un reconocimiento preliminar de
4. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la la zona fallada y sus alrededores donde incida, en el que
Dirección de Control y Seguimiento, nombrará un ingeniero deberá hacer un levantamiento y un análisis de la información
coordinador, que será el enlace entre esa dependencia y la suministrada del diseño propuesto, el consultor se obliga a
Firma Consultora por intermedio del cual se canalizarán hacer una evaluación completa del proyecto, deberá cotejar
las relaciones entre ambas partes, en lo relacionado con el y rectificar las cantidades de obra preliminares que sirvieron
proyecto en general.
de base para licitar el mismo y adicionar las obras necesarias
5. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de para completar el diseño de acuerdo a lo propuesto en la “2.
la Dirección de Control y Seguimiento, supervisará el Descripción General de La Propuesta”.
cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el
objeto de proteger los intereses de la Alcaldía Municipal La Firma Consultora hará una revisión conceptual, revisará y
del Distrito Central. Con tal propósito, el representante de analizará la información proporcionada, y la complementará
la Alcaldía Municipal del Distrito Central llevará a cabo, verificando que se han realizado todas las consideraciones
entre otras, las siguientes tareas:
necesarias para garantizar el buen funcionamiento y seguridad
• Verificar el cumplimiento de las actividades que de las obras a construir, haciendo una inspección minuciosa
corresponden a la Firma Consultora bajo este contrato, de toda la información existente en gabinete y en el campo,
para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia los aspectos principales y/o críticos del proyecto, los estudios
razonable.
y verificaciones topográficas, así como otros aspectos que
• Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el la Firma Consultora considere importante para obtener por
personal apropiado y que se sigan buenas prácticas sí mismo y bajo su propia responsabilidad todas aquellas
de ingeniería.
observaciones que pudieran ser necesarias para efectuar los
servicios contratados. Durante la revisión preliminar de los
c. Informes y Otra Documentación:
diseños, la Firma Consultora deberá de informar a la Dirección
La Firma Consultora deberá presentar a la Alcaldía Municipal de Control y Seguimiento para realizar el análisis y cambios
A. 183
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192 La Gaceta
respectivos y realizar las correcciones necesarias en los planos,
f) Observaciones y recomendaciones sobre logística,
presupuesto, las especificaciones técnicas de construcción
personal y equipo o maquinaría contratada versus
disponibles, criterios, normas y parámetros utilizados en el dimensionamiento de los componentes del sistema incluyendo los materiales y otros. La empresa preparará el informe de inicio de acuerdo con la revisión preliminar realizada del proyecto en los primeros 15 días calendario contados a partir de la orden de inicio. En el mismo describirá en detalle las conclusiones a las que llegó después de la revisión exhaustiva en el diseño de obra versus lo encontrado en campo. En este informe de inicio la empresa presentará sin limitarse a ello, lo siguiente:
a) Introducción b) Planos del proyecto corregidos
las necesidades encontradas en campo. g) Observaciones sobre los tiempos de ejecución y las
mejora a al desarrollo de los mismos. h) Observaciones sobre topografía, situación encontrada
en el terreno. i) Registro fotográfico, en donde se aprecie el estado
actual del terreno y las colindancias. k) Cronograma actualizado en MS Project, con ruta
crítica. l) Cualquier otra información de interés en el desarrollo
de este o que sea requerida para su análisis, revisión o incorporación en dicho informe a solicitud de la Dirección de Control y Seguimiento.
c) Antecedentes y descripción del proyecto d) Presupuesto actualizado con Especificaciones
2. INFORMES DE AVANCE
técnicas, fichas de costo, cronograma y toda la información resultante del análisis y modificación a la propuesta inicial. d) Planificación del Aseguramiento de Calidad (Programa de pruebas de laboratorio, ajustes en los planes de medidas de control ambiental, sanidad y seguridad y cualquier otro que se requiera para el cumplimiento de un buen desarrollo del trabajo). e) Observaciones, recomendaciones y conclusiones. En
La Firma Consultora deberá presentar periódicamente un informe, acompañando la estimaciones de obra de los Contratistas, a más tardar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles posteriores al período reportado, el informe de avance contendrá en detalle un resumen de las actividades realizadas tanto por el supervisor como por cada uno de los contratistas, en seguimiento a los planos presentados en el informe Preliminar, estudios realizados y resultados obtenidos de la evaluación técnica y ambiental en cumplimiento del plan inicial de
este apartado se incluirá (si aplica) las observaciones trabajo, observaciones, comentarios y recomendaciones del
y/o directrices realizadas al diseño versus lo avance de la obra ejecutada en el periodo en comparación con
encontrado en campo.
el cronograma de obra del contratista, incluyendo los ajustes a
184 A.
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
realizar en caso de atrasos en la obra, presentará un resumen detallado de la inversión realizada, tanto del Contratista como
del personal y equipo utilizado por el contratista en el periodo de la Firma Consultora.
informando de cambios, mantenimiento y/o sustituciones y el
estado del equipo que permanece.
La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la
Dirección de Control y Seguimiento, le indicará al supervisor
Incluirá un resumen de los resultados de las pruebas de cual es la información mínima que deberá incluir en cada
laboratorio realizadas y el análisis de los mismos, adjuntar informe.
un registro fotográfico mostrando el avance de los trabajos La Firma Consultora deberá presentar el informe final a
durante su ejecución. Incluir Planos de taller presentados.
la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la
Este informe se presentará al mismo tiempo que la estimación Dirección de Control y Seguimiento a los quince (15) días
mensual presentada por el contratista y así verificar la posteriores de haber finalizados los trabajos.
ejecución de las actividades.
Todos los informes deben presentarse un original y dos copias
y en formato digital (USB).
3. INFORMES ESPECIALES
El Informe Final deberá contener, pero sin limitarse a ello lo
siguiente:
La Firma Consultora preparará los informes que le sean 1. Memoria Descriptiva.
requeridos con la información solicitada por la Alcaldía 2. Resumen ejecutivo.
Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de 3. Memoria de cálculo de áreas de afectaciones, con su
Control y Seguimiento y los deberá presentar en el tiempo
respectiva poligonal de cada una incluyendo imágenes,
que lo establezca la Dirección.
(si aplica).
4. Resumen financiero: Estimaciones de Costos, con las
4. INFORME FINAL
cantidades de obra finales, incluyendo cálculo y fórmula de
escalamiento de costos, administración delegada, órdenes
La Firma Consultora preparará un informe final que cubra
de cambio y ampliaciones de contrato si hubiera.
todas las fases del proyecto bajo los términos de este contrato 5. Conclusiones y Recomendaciones.
para someterlo a la consideración y aprobación de la Alcaldía 6. Registro fotográfico de las condiciones existentes, durante
Municipal del Distrito Central. El informe deberá reflejar en
y posterior a la construcción.
detalle cada una de las actividades de obra ejecutada por los 7. Anexos (pruebas de suelo, planos, estudios de tráfico, etc.).
contratistas, y las recomendaciones pertinentes relacionadas 8. Planos completos finales en formato pdf y dwg del proyecto
con los aspectos técnicos y presentar un estado financiero
“como construido” suministrados por el Contratista.
A. 185
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192 La Gaceta
FORMA DE PAGO
concepto de garantía adicional o retención de cumplimiento
de contrato, devolviéndose el valor de este último al obtener
Los pagos serán mediante reembolsos periódicos, siempre el finiquito.
y cuando el consultor presente su respectivo informe del
periodo correspondiente conforme al avance presentado en MULTAS
las Estimaciones del Contratista que serán aprobados por la
Dirección de Control y Seguimiento de la A.M.D.C.
La A.M.D.C., de acuerdo a lo establecido en el Artículo 120
de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de
Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras, distribuidos Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2025,
de la siguiente manera:
relacionado con el Artículo 72 de la Ley del Contratación
• Primer pago: Catorce por ciento (14%) del valor del del Estado cobrará una multa equivalente al CERO PUNTO
contrato contra entrega y aprobación del Informe Preliminar TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada día de
por parte de la Dirección de Control y seguimiento de la demora en la prestación del servicio así como por cualquier
AMDC.
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
• Pagos Periódicos: Pagos intermedios correspondientes al contrato hasta la finalización del período de ejecución
Setenta y dos por ciento (72%) del valor del contrato contra del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la
entrega y aprobación de Informes Periódicos de Avance por Garantía de Cumplimiento, procediéndose, si así conviene a la
parte de la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC. A.M.D.C., a la resolución del Contrato, reservándose además
Siempre y cuando el Contratista de Obra haya presentado la el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios
estimación correspondiente al período.
por el incumplimiento por parte de la Firma Consultora que
• Pago Final: Catorce por ciento (14%) del valor del contrato procedieren.
contra entrega y aprobación del Informe Final por parte de las
autoridades de la AMDC.
PERSONAL TÉCNICO CLAVE
En caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no
corresponda a trabajos adicionales solicitados por la AMDC, Gerente de Proyectos, Ingeniero Civil o Arquitecto
no se reconocerá los costos incurridos por la Firma Consultora. Ingeniero Residente, Ingeniero Civil
Ingeniero asistente (2), Ingeniero Civil
Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los Ingeniero especialista Estructural
honorarios o utilidad por deducción por Ley del ISR, al menos Ingeniero especialista en Geotecnia
que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a Ingeniero especialista en Hidrología
cuenta y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por Ingeniero Ambiental.
186 A.
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEG-U2C2IG8A-LPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
DETALLE DEL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO
(APÉNDICE “B”)
Nombre
Formación Profesional
Experiencia en su Área (años)
Cargo Asignado en el Servicio
Ingeniero Civil
MBA
Esther Aleman
Project Managemesnt Post Grado en
Mantenimiento de
Carreteras
Ingeniero Civil
Maestria en Diseño,
Construccion y
Eduardo Navas
Mnatenimiento de Aeropuertos Grand Master
en Geotecnia y
Construccion de
Carreteras
Ingeniero Civil
Harold Gonzalez
Master en Construccion, Mantenimiento y
Explotacion de carreteras
Nidia Luque
Ingeniero Civil
Manuel Duarte
Ingeniero Civil Maestria en Ingeniera
Estructural
Ingeniero Civil
Tecnico en Geologia
Carlos Rodolfo Rivera Master en Ingeniera
Geotecnica y Geotecnia
aplicada en Mineria
Licenciado en Geologia
Jose Arce
Master en Geotecnia y
Cimentaciones
Ingeniero Civil
Anya Waleska Fiallos Maestria en Recursos
Hidricos
Carlos Manuel O´Reily Rubi
Licenciado en Biologia
Gerente de Proyecto
Ingeniero Residente
Ingeniero Asistente (1) Ingeniero Asistente (2) Ingeniero Especialista
Estructural Ingeniero Especialista en
Geotecnia Geologo Ingeniero Especialista en Hidrologia Ingeniero Ambiental
A. 187
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.-D2.C2.,913- DE JULIO DEL 2026
APENDICE C Oferta económica Negociada
No. 37,192 La Gaceta
Detalles de costos (Sobre 2”) PROYECTO: “SUPERVISION DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION Y CONTROL DE ESCORRENTIAS DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS EN COLONIAS GUILLEN Y NUEVA SANTA ROSA”. (Con Código N° EME-0012)
N°
Des cr i pci ón
I PERSONAL
1 Remuneraciones Personales
1.1.1 Gerente de Proyecto
1.1.2 Ingeniero Residente
1.1.3 Ingeniero Asistente (2)
1.1.4 Ingeniero Especialista Estructural
1.1.5 Ingeniero Especialista en Geotecnia
1.1.6 Geológo
1.1.7 Ingeniero Especialista Hidrólogo
1.1.8 Ingeniero Especialista Ambiental
Sub-total 1
2 Personal Administrativo Auxiliar y Otros
1.2.1 Administrador
1.2.2 Secretaria
1.2.3 Dibujante AutoCAD Calculista
1.2.4 Motorista
1.2.5 Topógrafo
1.2.6 Cadeneros
1.2.7 Tiempo extra personal de campo (25%)
Sub-total 2
Sub-Total I
II BENEFICIOS SOCIALES
2.1 Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma de 1+2)
Sub-Total II
III COSTOS OPERATIVOS
3.1.1 Servicios públicos de oficina 3.1.2 Papelería y gastos de reproducción
3.1.3 Comunicaciones
3.1.4 Alquiler o depreciación de Oficina
3.1.5 Uso de vehículo
3.1.6
Laboratorio (Sondeos, Densidades, Proctor Std, Granulometría, Resistencia a Compresión)
3.1.7 Equipo de topografía
Sub-Total III
IV GASTOS GENERALES
4.1 20% de (I+II)
Sub-Total IV
V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS
5.1 10% de III
Sub-Total V
VI HONORARIOS
6.1 10% de (I+II+ IV)
Sub-Total VI
GRAN TOTAL
Unidad
Hom bres/m es Hom bres/m es Hom bres/m es Hom bres/m es Hom bres/m es Hom bres/m es Hom bres/m es Hom bres/m es
Hom bres/m es Hom bres/m es Hom bres/m es Hom bres/m es Hom bres/m es Hom bres/m es
%
%
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
%
%
%
Ca nti dad
Precio Unitario (L)
Precio Total (L)
L 85,000.00 L
850,000.00
L 70,000.00 L
630,000.00
L 60,000.00 L 1,080,000.00
L 75,000.00 L
675,000.00
L 75,000.00 L
675,000.00
L 75,000.00 L
675,000.00
L 75,000.00 L
675,000.00
L 75,000.00 L
675,000.00
L 5,935,000.00
L 30,000.00 L
300,000.00
L 25,000.00 L
250,000.00
L 27,000.00 L
540,000.00
L 20,000.00 L
400,000.00
L 35,000.00 L
350,000.00
L 24,500.00 L
490,000.00
25%
L 1,240,000.00 L
310,000.00
L 2,640,000.00
L 8,575,000.00
46.23%
L8,575,000.00 L 3,964,222.50 L3,964,222.50
L 25,000.00 L
250,000.00
L 40,000.00 L
400,000.00
L 25,000.00 L
250,000.00
L 25,000.00 L
250,000.00
L 35,000.00 L 1,750,000.00
L 450,000.00 L 4,500,000.00
L 30,000.00 L
300,000.00
L 7,700,000.00
20% L12,539,222.50 L 2,507,844.50 L 2,507,844.50
10%
L7,700,000.00 L
770,000.00
L
770,000.00
10%
L15,047,067.00 L 1,504,706.70
L 1,504,706.70
L 25,021,773.70
188 A.
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DEL 2026
No. 37,192
5. “CONTRATO NO. 1106/GLA/AMDC/2025; número 0801-1975-02901, actuando en mi condición de
C Ó D I G O N o . E M E - 0 0 1 1 . O b r a s d e Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que
Estabilización y control de escorrentías de aguas superficiales y subterráneas en colonia Guillén y Nueva Santa Rosa”.
acredito con el Acta Especial de Juramentación número 001-GDFM-2022 de fecha veinticinco de enero de dos mil veintidós (2022), para efectos de este contrato en adelante denominado “EL CONTRATANTE”, y el señor JOSE
Por un monto NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L.95,668,668.40)
ANIBAL LAGOS CABALLERO, de nacionalidad hondureña, mayor de edad, Documento Nacional de Identificación No. 0808-1978-00072 del domicilio de Tegucigalpa, M.D.C., en su condición de Gerente General, de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES, MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN, S. DE
Leyes relacionadas
Contrato No. SIT-SU-150-2025 — Contrato de Servicios de Supervisión - Sobrecarpeta con Concreto Hidráulico 4000 PSI, Ruta 205, CA-13 - San Francisco - Santa Ana - CA-13, Atlántida
Decreto SIT-SU-150-2025 | 2026
Acuerdo Ejecutivo No. CSJ-04-2026 — Reformas al Reglamento de la Unidad de Auténticas de la Corte Suprema de Justicia
Decreto CSJ-04-2026 | 2026
Código Civil Honduras 2014
Este Código Civil establece las reglas fundamentales que rigen en Honduras: define qué es la ley y cómo se aplica, regula la existencia y derechos de las personas (nacionales y extranjeras), determina domicilios, protege a menores de edad mediante tutelas, y organiza temas de familia, herencias y obligaciones civiles. Aplica a todos los habitantes de Honduras y a sus bienes, incluso extranjeros.
Decreto 76-1906 | 1906
codigo del comercio
Este Código de Comercio establece las reglas que rigen a los comerciantes, sus negocios y las operaciones mercantiles en Honduras. Define quiénes son comerciantes, qué son actos de comercio, regula diferentes tipos de sociedades mercantiles (como sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y cooperativas), y establece sus obligaciones, derechos y responsabilidades ante terceros y entre socios.
Decreto 73-1950 | 1950
PCM No. PCM-058-2019 — Declarar estado de emergencia en municipios afectados por sequía y en embalses del Distrito Central
Este decreto declara emergencia en hasta 100 municipios afectados por sequía y en los embalses del Distrito Central para enfrentar la escasez de agua. Autoriza al gobierno a comprar equipos y suministros para garantizar agua potable, ayudar a agricultores con insumos y créditos, perforar pozos, y destina 54.4 millones de lempiras para reservas de granos básicos, beneficiando a familias y productores afectados hasta diciembre de 2019.
Decreto PCM-058-2019 | 2019